| 编号 |
需求内容 |
| * |
★成交供应商需用广联达版本软件制作工程量清单，成交后*个工作日内同时提交电子表格版报价清单（盖章）和广联达软件版本工程量清单报价给采购人。合同清单价格应在签订合同同时上报，若签订合同时未上报，合同清单价以招标控制价综合单价按投标下浮率做相应下浮。 |
| * |
★供应商须具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包*级或以上资质。证明文件需加盖公章，报价时*并上传，未上传视为无效报价。 |
| * |
*.场内交通关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内交通由承包人自行解决，费用已包含在本工程合同价格内。 |
| * |
*.超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。施工期间，发包人原则上不提供现场办公及住宿点。 |
| * |
*.承包人应履行的其他义务：承包人应按照行政主管部门要求提供现场辅助管理设备。 |
| * |
*.承包人人员（*）承包人对项目经理的授权范围如下：负责组织施工，对工程的质量、安全、进度的管理，协调业主、监理和对外关系。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工期间必须驻场。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人必须更换项目经理，并按合同总价的*‰且不低于**元/次承担违约赔偿。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人按*.**元/次（根据合同金额大小自行确定）承担违约赔偿. |
| * |
承包人以文件正式任命项目经理，经承包人书面授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 |
| * |
（*）承包人无正当理由更换项目经理的违约责任：承包人如更换项目经理，发包人有权要求承包人按合同总价的*‰且不低于**元/人/次承担违约赔偿。（*）承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人按合同总价的*‰且不低于**元/人/次承担违约赔偿。 |
| * |
（*）承包人提交项目部及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在开工前，向监理人提交承包人项目部及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。（*）承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人按合同总价的*‰且不低于*.**元/人/次承担违约赔偿。 |
| ** |
（*）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：监理人或发包人同意。（*）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人如更换主要施工管理人员，发包人有权要求承包人按合同总价的*‰且不低于*.**元/人/次承担违约赔偿。（*）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人按合同总价的*‰且不低于*.**元/人/次承担违约赔偿. |
| ** |
*.分包的确定，不允许分包。 |
| ** |
*.履约担保（*）承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：采购人、成交人双方签订施工合同*个日历天内，成交人缴纳合同款的*%作为履约保证金给采购人，履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交人以银行保函形式缴纳履约保证金的，需提交不可撤销、见索即付的独立保函。在中标人完成其合同义务，包括任何保证义务后**日内，监狱应*次性无息退还履约保证金。 |
| ** |
（*）承包人在签订合同后提交履约担保，同时通知监理人。担保的正本由发包人保存，执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。（*）履约保函的担保期限从提供履约担保之日起至工程竣工验收合格之日止。首开保函的保证期间为合同工期。未按合同工期竣工验收的，应按有关规定继续提供履约担保，所增加的费用由承包人承担。 |
| ** |
*.工程质量（*）承包人应按质量管理体系要求规范项目的质量管理，项目质量管理贯穿项目管理的全过程，应明确项目质量目标，建立项目质量管理体系，按计划、实施、检查、处理循环的工作方法，持续改进全过程的质量控制。项目部设专职质量管理人员，负责项目的质量管理工作。 |
| ** |
（*）由项目质量经理组织编制质量计划，经项目经理批准发布。项目质量计划应体现从资源投入到完成工程交付的全过程质量管理与控制要求，内容包括：项目的质量目标、指标和要求；项目的质量管理组织与职责；项目质量管理所需要的过程、文件和资源；实施项目质量目标和要求应采取的措施。 |
| ** |
（*）项目部应对项目所有输入的信息、要求和资源的有效性进行控制，根据项目质量计划对设计、采购、施工和试运行等阶段接口的质量进行重点控制；项目质量经理负责组织检查、监督、考核和评价项目质量计划的执行情况，验证实施效果并形成报告，对出现的问题、缺陷或不合格，应召开质量分析会，并制定整改措施；项目部对项目实施过程中形成的质量记录进行标识、收集、保存和归档，并应根据项目质量计划对分包工程项目质量进行控制。 |
| ** |
（*）项目部人员应收集和反馈项目的各种质量信息，定期对收集的质量信息进行数据分析，召开质量分析会，对影响工程质量的原因采取预防和纠正措施，定期评价其有效性，并反馈给承包人。（*）承包人应对保修期或缺陷通知期限内发生的质量问题提供保修服务。应及时收集并接收项目发包人意见，获取项目运行信息，应将回访和项目发包人满意度调查工作纳入承包人的质量改进活动中。 |
| ** |
*.安全文明施工与环境保护（*）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：确保不发生*般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为*，达到项目所在地安全生产文明施工工地标准。中标人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席**号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第***号）以及文明施工、环保和城管建立的规章制度和防护措施。中标人负责施工人员进出施工现场及现场施工安全，若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标人负责。 |
| ** |
落实安全生产*级教育制度。未经承包人组织进行安全生产教育并考核合格，且未与用工单位依法签订书面劳动合同的人员，工程监理人将不确认其进入施工现场作业资格；施工使用的材料和机具设备应按规定进行质量安全检测，未经工程监理人按规定确认的作业人员、施工材料和机具设备不得进入施工现场；对已进场的施工材料和机具设备必须坚持动态管理，定期安全检查，不合格的坚决停用，并清出施工现场；施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证操作。 |
| ** |
（*）特别安全生产事项承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 |
| ** |
在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的*切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他价款时，应由承包人承担*切责任及费用。但属于发包人或监理人对本工程提供的设计所引起的损失或损害除外。承包人在爆破施工中应采用经监理人批准的施工方案（包括安全措施）以保证当地的*切建筑物、构造物、附近人群等的安全及交通道路的通行方便,且应自行负责同当地的*切协调工作。同时， |
| ** |
应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出当地道路或其他交通设施所起的索赔、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他价款。由此发生的相关费用由承包人承担。。（*）文明施工合同当事人对文明施工的要求：达到项目所在地安全生产文明施工工地标准。施工场地清洁卫生的约定：承包人在本合同实施过程中全面负责施工场地的清洁和现场施工管理，发包人不承担任何责任。 |
| ** |
（*）绿色施工安全防护措施费施工单位已经组织施工人员、施工材料及施工机具进场，经监理人和发包人审查确认工程已符合开工条件，支付**%；项目已竣工验收合格后，支付**%。（*）承包人的安全责任由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第*者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 |
| ** |
承包人应按职业健康安全管理和环境管理体系要求，规范项目的职业健康安全管理和环境管理。项目经理是项目安全生产主要负责人，负责：建立、健全项目安全生产责任制；组织制定项目安全生产规章制度和操作规程，并实施项目安全生产教育和培训计划；保证项目安全生生产投入的有效实施；督促、检查项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施项目的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告项目生产安全事故。 |
| ** |
项目部应根据项目的安全管理目标，制定项目安全管理计划，按规定程序批准实施，并对项目安全管理计划的实施进行管理。项目部应制定生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；如实记录事故隐患排查治理情况，并向作业人员通报。当发生安全事故时，应立即启动应急预案，组织实施应急救援并按规定及时、如实报告。 |
| ** |
*.异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。承包人因异常恶劣的气候条件延误的工期由发包人承担。发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（*）台风蓝色预警信号：**小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者*地平均风力达*级以上，或者阵风*级以上并可能持续； |
| ** |
（*）台风黄色预警信号：**小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者*地平均风力达*级以上，或者阵风**级以上并可能持续；（*）台风橙色预警信号：**小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者*地平均风力达**级以上，或者阵风**级以上并可能持续；（*）台风红色预警信号：*小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者*地平均风力达**级以上，或者阵风达**级以上并可能持续。 |
| ** |
**.材料与设备（*）承包人负责采购的材料应按照招标文件的约定及设备和有关标准要求采购，所用材料、设备均为当年生产（生产日期为近*年内）的全新材料、设备，并提供产品合格证明（所有产品均需达到国家环保标准），对材料质量负责。采用进口产品，应提供进口报关单、完税证明及商检证明。承包人在材料到货前**小时通知监理工程师清点。承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。 |
| ** |
（*）承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前**小时通知监理人检验。检验的全部样品应由承包人提供，并承担其费用。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。 |
| ** |
**.变更（*）变更权施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。除非合同另有规定或发包人要求，承包人不得因施工方法不同而提出任何追加费用的要求，实施办法的费用应包括在项目报价内。因发包人提出变更导致工期延误的，延误的工期相应顺延。发包人有增减项目的权力，减少的项目无论有无替代，发包人都不予补偿。 |
| ** |
（*）变更程序施工中发包人需对原工程设计进行变更，应以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和项目审批部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人或监理人发出的变更通知及有关要求，进行变更。在发生变更后，承包人在收到发包人变更通知的*天内按合同约定的计价方式和内容编制出变更工程预算送交监理人，监理人在*天内审核并签署意见，发包人收到后**天内予以确认。 |
| ** |
因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价格。承包人与发包人*致同意，《省属监狱建设工程施工变更及费用管理规定》构成本合同的重要组成部分。（*）暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按实际发生结算，用于变更的范围所列情形。 |
| ** |
**.合同价格调整合同内固定综合单价包干、措施费包干（工程变更时措施费可调），综合单价不因物价涨落而调整，采购双方均不得修改。工程变更时，按相应有效的支持性资料进行计算，措施费相应调整。（*）合同价格的调整因素：*）工程量清单错误的修正：*.工程量清单存在缺项、漏项的；*.工程量偏差（招标工程量清单对比招标图纸）超出±*%以外（不含本数）的工程量；*.工程量清单项目特征描述与招标图纸不符的。 |
| ** |
*）发包人及监理人共同确认的变更。*）发包人及监理人共同确认的现场签证。上述内容导致合同价格调整额度较大影响进度款支付时，发、承包人可签订补充协议调整合同价格及合同价款支付。（*）合同价格的调整办法：*）工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：*.按《关于实施《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(*******-****)等的若干意见》（粤建造发【****】*号）、《****省通用安装工程工程量清单计价指引》、《****省市政工程工程量清单计价指引》、《****省园林绿化工程工程量清单计价指引》和有 |
| ** |
关法律、法规；*.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（*******-****）》、《通用安装工程工程量计算规范（*******-****）》、《市政工程工程量计算规范（*******-****）》、《园林绿化工程工程量计算规范（*******-****）》等国标计算规范的规定执行；*.《****省住房和城乡建设厅关于印发《****省建设工程计价依据（****)》的通知》（粤建市〔****〕*号）；*）工程变更（含设计变更、工程签证、清单漏项等）综合单价的确定方式：*.合同中已有完全*致的清单项 |
| ** |
目的综合单价执行。*.合同中没有完全*致的清单项目，但有类似（当双方对类似*词的理解不同时，由发包人、监理人及造价人按有关规定和本工程实际情况确定，下同）清单项目，只是砼标号、砂浆种类、品牌、规格、型号、直径、厚度、高度、重量、产地、种类等发生变化，则按合同内类似清单项目的综合单价作换算处理。换算时只计算主材价差，即合同换算综合清单单价=合同类似项目综合清单单价+主材价差×主材消耗量。主材价差=实际使用的主材价格－合同类似项目综合清单单价中的主材价格。 |
| ** |
如类似清单项目综合单价的子目消耗量高于定额水平，则按照定额消耗量调整换算，如低于定额消耗量时，则按投标时所列的消耗量计算。 |
| ** |
*.合同中没有完全*致的清单项目（仅适用于机电安装工程），但在相应定额中套用的子目*致的清单项目（如开关插座、水箱、消防栓箱、消防喷淋喷头、消防自动报警设备等）、或虽规格发生变化但与合同原清单已有类似项目相比所套用的相应定额子目及定额调整系数均*致的综合单价项目，按合同类似项目作换算处理。换算时按以下公式进行：合同换算综合单价=主材价格+安装费=实际使用的主材价格+原合同清单已有类似项目安装费。 |
| ** |
*.若投标文件中既没有完全*致的清单项目，也不能按类似清单项目作换算处理，则按以下约定确定单价：①按照下列标准确定人工、材料和机械的消耗量-****年《****省建筑与装饰工程综合定额》-****年《****省安装工程综合定额》-****年《****省市政工程综合定额》-****年《****省园林绿化工程综合定额》上述定额不适用或缺项的可参考其它相关定额或由发包人与承包人协商确定。 |
| ** |
②人工、材料、机械价格的确定：对于因工程量清单错误的修正调整合同价格的，按招标控制价采用的管理部门发布的造价文件价格执行；对于因设计变更或签证调整合同价格的，按发包人发出变更指令或签证确认时****市工程造价管理部门发布的最新造价文件价格执行。③综合管理费、利润的计取标准：按招标控制价采用的****市工程造价管理部门发布的最新造价文件的规定执行（如文件中规定有上下限的，则按其下限计算）。 |
| ** |
④投标下浮率的计算方法：按照承包人的投标下浮率进行下浮后确定综合单价，即综合单价×（*-投标下浮率）。投标下浮率＝（招标控制价-投标报价）/招标控制价×***％。公式中招标控制价、投标报价均不含绿色施工安全防护措施费、暂估价、暂列金及相应税金。 |
| ** |
*）主材价格确定方式：*.工程量清单报价中已有适用的材料价格，按已有的价格执行；*.若工程量清单报价中没有适用的材料价格，执行新增单价项目《属地建设工程价格信息》中的材料参考价格（不含税单价）；《属地建设工程价格信息》没有的，则参照广州市建设工程造价管理站发布《广州地区建设工程常用材料综合价格》中的材料参考价格（不含税单价）；其中对于因工程量清单错误的修正调整合同价格的，执行招标控制价采用的上述价格，因设计变更或签证调整合同价格的，按发包人发出变更指令或签证确认时的上述价格。 |
| ** |
*.《属地建设工程价格信息》和《****地区建设工程常用材料综合价格》没有的，按新增单价项目的****市建设工程造价管理站发布《****地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》进行相应下浮，其中：土建、市政材料下浮*%，建筑装修材料下浮**%，机电安装材料下浮**%，园林绿化材料下浮**%；其中对于因工程量清单错误的修正调整合同价格的，执行招标控制价采用的上述价格，因设计变更或签证调整合同价格的，按发包人发出变更指令或签证确认时的上述价格。 |
| ** |
*.若工程量清单中没有适用的材料价格，且执行新增单价项目施工期间的《属地建设工程价格信息》和广州市建设工程造价管理站发布《****地区建设工程常用材料综合价格》没有相应价格的，同时发包人按****市建设工程造价管理站发布《****地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》进行相应下浮，其中：土建、市政材料下浮*%，建筑装修材料下浮**%，机电安装材料下浮**%，园林绿化材料下浮**%后材料价格仍偏离市场平均价格超出**%以上的，以市场****方式，由施工单位申报给监理人、造价人和发包人审核确认； |
| ** |
其中对于因工程量清单错误的修正调整合同价格的，执行招标控制价采用的上述价格，因设计变更或签证调整合同价格的，按发包人发出变更指令或签证确认时的上述价格。*.无论是工程量清单中已有适用的材料价格，按招标时执行的《属地建设工程价格信息》和《****地区建设工程常用材料综合价格》确定的材料价格，或由发包人与承包人协商确定的材料价格，均须由发包人认可材料样板后才确定价格，材料价格的最终确认以结算审定结果为准； |
| ** |
*）工程变更（含工程量偏差）引起措施项目费变化的调整方法:*.绿色施工安全防护措施费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动（即不下浮）。*.凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项且的工程量乘以相应的单价调整。*.凡按系数计算的措施项且费，除本款第(*)点情形外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以承包人报价浮动率计算。*）税金确定方式：竣工结算时，已缴部分据实计算，未缴部分根据现行政策文件执行。 |
| ** |
合同价格调整最终以结算审定为准。**.竣工结算（*）竣工结算申请承包人提交竣工结算的期限：在提交竣工验收申请报告的同时向发包人提交竣工结算文件及完整的结算资料。竣工结算资料应包括的内容：按省监狱管理局有关文件要求提供。（*）竣工结算审核发包人审核竣工结算的期限：从接到承包人竣工结算文件及完整的结算资料之日起（*-*）个月内。 |
| ** |
（*）其他说明*)工程结算单方定案的情形*.承包人自身原因在竣工验收后规定时间内，未提交完整的工程结算资料及文件给监狱单位进行审核。*.监狱单位完成工程结算审核工作后，向承包人发出征求意见稿，承包人在规定时限内未对审核结果提出反馈意见。*.承包人对监狱单位审核结果有异议，在合同约定期限内既不能提供有效依据佐证其主张，又不配合或主动采取合同约定方式解决，拒绝确认初审结果。具体实施流程详见《****省属监狱单位基本建设项目工程结算单方定案工作指引（试行）》。 |
| ** |
*）根据****省监狱管理局结算评审要求，发包人完成结算审核后应当报送省监狱管理局复审的，承包人承诺不以****省监狱管理局复审造成的结算款支付拖延，向发包人要求计付拖欠结算款期间的利息和因此导致的其它损失。在结算审核过程中，因承包人对竣工结算审核结果有异议申请仲裁或提起诉讼，承包人承诺不以仲裁或诉讼造成的结算款支付拖延，向发包人要求计付拖欠结算款期间的利息和因此导致的其他损失。 |
| ** |
根据****省部门预算编制的要求，本项目资金需按规定申请部门预算安排，发包人或省监狱管理局完成结算审核后，因承包人不同意结算审核结果未及时申请支付结算款，造成项目资金被财政收回需重新申请的，发包人有权在预算资金下达后再支付结算款，承包人承诺不以发包人重新申请预算资金造成的结算款支付拖延，向发包人要求计付拖欠结算款期间的利息和因此导致的其他损失。**.缺陷责任期与保修（*）缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：*年。 |
| ** |
（*）质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。（*）承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用的方式：*%的结算款；（*）质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取的方式：工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；关于质量保证金的补充约定：本工程有屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗质量保修期为*年，在缺陷责任期满，承包人提供有效期至质量保修期*年止、与质量保证金等额的银行保函后，发包人无息退还质量保证金。 |
| ** |
（*）保修工程保修期为：按《工程质量保修书》约定执行。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时内。**.违约（*）发包人违约*）发包人违约的情形发包人违约的其他情形：未按约定提供图纸等资料、审批开工申请、支付工程款、验收及接收工程等。*）发包人违约的责任发包人违约责任/。*）因发包人违约解除合同承包人按〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人 |
| ** |
（*）承包人违约*）承包人违约的情形承包人违约除通用合同条款约定外包括但不限于的其他情形：工程组织管理方面的违约责任；安全生产方面的违约责任；文明施工、环境保护方面的违约责任；农民工工资支付方面的违约责任；逾期未能提交最终的工程结算及相关资料的违约责任；未按照本合同约定提供银行履约保函、履约保证金，或履约保函到期后未能提交新履约保函或原担保方同意原履约保函延期的书面文件的违约责任等。 |
| ** |
*）承包人违约的责任承包人承担违约责任处罚除通用合同条款外包括但不限于：①书面警告。承包人未履行或未按时履行或未按质履行合同条款约定及监理人或发包人（含主管人员）的指示时，监理人或发包人有权向承包人发出书面警告。②限期改正。承包人受到书面警告后仍不改正，监理人或发包人有权向承包人发出《违约责任通知书》，同时监理人或发包人视承包人不良行为的严重程度有权直接向承包人发出《违约责任通知书》，要求承包人必须在监理人或发包人限定的时间内履行义务。同时，承包人应当向发包人支付违约金人民币****元 |
| ** |
③*般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担*般违约责任时，必须主动向发包人交纳违约金人民币**元/次。④严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币**元/次。⑤部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。⑥解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达 |
| ** |
⑦赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿因其造成的直接经济损失。⑧承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金，承包人须在发包人规定的时间内交纳，否则，发包人将按履约银行保函实施管理明细的规定，按比例扣除履约保证金。*）工程组织管理方面的违约责任①承包人违反合同约定，不服从发包人及监理人的管理，对发包人、监理人的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权要求其承担*次违约责任，并由承包人承担由此造成的*切经济损失。 |
| ** |
②承包人不遵守发包人依据合同约定所制订的各项制度、规定的，由承包人按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。所触犯制度、规定没有明确规定的，由发包人参照承包人违约责任相关条款的约定处理。 |
| ** |
③承包人不按合同约定投入技术管理人员、施工作业人员、施工机械设备，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正的，发包人视情节严重程度有权要求其承担*次违约责任，并由承包人承担由此造成的*切经济损失。如承包人违背投标承诺的，除按上述约定承担责任之外，还应同时无条件按下表约定的金额向发包人支付违约金。 |
| ** |
④如因承包人使用不称职管理人员给工程建设造成损失的，由承包人向发包人承担相应的赔偿责任，虽然征得甲方同意，但在项目部成立后承包人如更换项目经理，发包人有权要求承包人按合同总价的*‰且不低于**元/人/次承担违约赔偿。⑤承包人的项目经理、技术负责人必须参加监理人或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议，除获得监理人或发包人批准外，缺席第*次给予书面警告，第*次给予限期改正，第*次承担*次*般违约责任。 |
| ** |
⑥承包人不按本合同及发包人要求做好施工承包管理或配合工作，第*次给予书面警告，第*次给予限期改正，第*次承担*次*般违约责任。⑦承包人在发包人组织的检查中不合格的，承包人不按本合同及发包人要求做好施工承包管理或配合工作，第*次给予书面警告，第*次给予限期改正，第*次承担*次*般违约责任。 |
| ** |
⑧承包人单方面擅自终止或解除本合同的，应按承包人违约的责任中第④种、第⑦种及第⑧种的标准向发包人支付违约金及赔偿损失。*）工期延误方面的违约责任①承包人逾期开工的，每逾期*天，应向发包人支付本合同总价*.***‰的违约金，违约金的上限为合同总价的*%，同时承包人还应据实赔偿发包人的实际损失。②承包人违反约定造成本合同工程不能按照约定的竣工日期竣工的，每逾期*天，应向发包人支付本合同总价*.***‰的违约金，违约金的上限为合同总价的*%，同时承包人还应据实赔偿发包人的 |
| ** |
实际损失。③承包人违反约定，无正当理由不移交工程的，每逾期*天，应向发包人支付本合同总价*.***‰的违约金，违约金的上限为合同总价的*%，同时承包人还应据实赔偿发包人的实际损失。*）材料设备管理及工程质量方面的违约责任①发包人（包括发包人委托的材料设备检验机构）或总监理工程师抽查承包人的工程材料设备，发现所检查的材料与合同约定标准的任何*项不符合时，承包人必须全部退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失外； |
| ** |
②承包人必须保证用于本合同工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件的要求，严禁假冒伪劣产品，严禁以次充好，严禁未经发包人批准即以其他产品（包括承包人的产品）顶替本合同及招投标文件中规定的产品。如发生上述情况，承包人必须无条件在发包人限定的时间内全部更换为符合要求的产品，并由承包人按所需更换的符合要求的货物价款的**%向发包人支付违约金，因此给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿； |
| ** |
如使用材料、设备无法拆除更换，经发包人确认后，按已使用材料、设备的招控价、投标价其中的低值的**%计算价格。③承包人不按约定对用于本合同工程的材料设备进行管理的，视同不服从发包人及监理人管理，应按书面警告的约定承担违约责任；同时发包人有权暂停支付本合同工程进度款，直到承包人完成相关工作为止。 |
| ** |
④承包人必须对各工序报验核查质量控制点。承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现质量不合格的，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下*工序，工期不予顺延。复检的结果，按每*分项工程计算，*次不合格给予书面警告，*次不合格给予限期改正，*次不合格承担*次*般违约责任。承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，且不免除承包人应承担的违约赔偿责任。 |
| ** |
⑤工程竣工验收不符合国家强制性标准及规范要求或者未能实现*次验收合格的，承包人除应向发包人支付所在工程总造价*%的违约金并无偿采取补救措施及赔偿发包人的实际损失外，还应承担由此引起的*切责任。 |
| ** |
⑥在本合同工程质量保修期内发现有重大质量不合格问题的（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限内返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此给发包人造成的损失。工程质量保修期内承包人不履行质保义务，发包人可将质保内容另行发包，费用在质保金中扣除，不足部分由承包人负责。 |
| ** |
*）安全生产方面的违约责任①承包人在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光*次，承包人必须承担*次严重违约责任。②承包人在发包人、总监理工程师进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，同样问题发生第*次给予书面警告，第*次给予限期改正，第*次承担*次*般违约责任。此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。 |
| ** |
③承包人因自身原因造成安全责任事故（含工程质量事故）的，除按国务院(第***号令)《生产安全事故报告和调查处理条例》及地方相关规定执行处罚外，承包人还必须赔偿由此而造成的发包人的*切损失。*）文明施工、环境保护方面的违约责任①发包人、总监理工程师按照通用合同条款第*.*.*项〔施工组织设计的内容〕(*)的约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，第*次给予书面警告，第*次给予限期改正，第*次承担*次*般违约责任。 |
| ** |
②在行业主管部门或省局的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担*次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权委托第*方实施整改，相关费用可直接从承包人的银行保函或工程款中支付。 |
| ** |
③承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。故意拖延拒不整改或整改后再次发生同类事件的，第*次给予书面警告，第*次给予限期改正，第*次承担*次*般违约责任。 |
| ** |
*）工程转包、分包方面的违约责任承包人转包工程或者违反法律法规及本合同约定分包工程的，发包人有权单方面部分解除合同或全部解除合同，并由承包人承担由此产生的*切责任及损失。*）农民工工资支付方面的违约责任 |
| ** |
①承包人违反〔承包人的*般义务〕的约定，被农民工投诉属实的，承包人必须在*天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉*次及以上，经查实，承包人必须承担*次*般违约责任。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使农民工采取停工、集体上访、媒体曝光、聚集围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行为，对本项目造成不良社会影响的，承包人必须承担*次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权动用承包人的履约保证金先行垫付。 |
| ** |
②由于承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠农民工工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付农民工工资的，承包人需承担*次严重违约责任。发包人有权动用承包人的履约保证金先行垫付。**）承包人逾期未能提交最终的工程结算及相关资料，发包人可按《****省属监狱单位基本建设项目工程结算单方定案工作指引（试行）的通知》开展工程结算工作。 |
| ** |
**）如承包人没有按照本合同约定提供银行履约保函或履约保证金，或履约保函到期后未能提交新履约保函或原担保方同意原履约保函延期的书面文件，视为乙方违约，对所延天数按每日*.**元支付违约金，总额不超过合同总价的**%。**）除上述约定之外，承包人不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，同类事件的发生第*次给予书面警告，第*次给予限期改正，第*次承担*次*般违约责任。 |
| ** |
**）因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：除通用合同条款外解除合同后承包人应将已完成的工程的有关资料移交发包人，达到验收条件的办理验收工作。如承包人拒不履行相关工作的，发包人可委托相关机构实施，产生的费用由承包人负责。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无偿使用。 |
| ** |
**）承包人违约责任的认定方式及送达程序：认定方式：以发包人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。送达程序：发包人以下列方式之*将书面违约处理决定送达承包人：*）承包人现场管理机构工作人员签收。*）承包人其他工作人员签收。*）发包人邮寄送达。发包人以书面形式作出的违约处理决定*经送达承包人立即生效。承包人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后*天内以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据；发包人在收到承包人的异议后**天内审核完毕且作出书面决定并 |
| ** |
通知承包人。**.保险关于工程保险的特别约定：按照属地管理要求执行。**.争议解决（*）仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，调解不成的，按下列方式解决：****区人民法院起诉。（*）承包人承诺：争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延施工。否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在*天内撤场。承包人的撤场不影响发包人另行解决争议和索赔的权利。 |
| ** |
（*）因承包人原因（包括但不限于转包、非法分包、拖欠专业分包工程款、材料款、工人工资等）导致发包人被列为被告的，发包人因此产生的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）由承包人承担，承包人需在发包人提供相关材料后**天内支付给发包人，承包人拒不支付的，发包人有权在剩余工程款中扣除。 |
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
