中标通知书
****
你方于****年**月**日所递交的民航局空管局档案用房(馆)建设项目和民航*中心
(****区管)管制员体能训练设施工程_(工程名称)施工投标文件已被我方接受,被确定为中标人
工程名称 |
民航局空管局档案用房(馆)建设项目和民航*中心(****区管)管制员体能训练设施工程 |
民航局空管局档案用房(馆)建设项目和民航*中心(****区管)管制员体能训练设施工程 |
建设规模 |
在民航*中心发信台*层部分区域建设民航局空管局档案用房(馆),总建筑面积****平方米主要包括档案库房、档案业务和技术用房、对外服务用房、附属用房以及档案馆门前公共区域等,对改造区域的吊顶、墙面和地面进行装饰装修,配套改造电气、给排水、消防、暖通、安防等设施设备。在民航*中心发信台*层及*层部分用房建设体能训练场地,总建筑面积****平方米,对改造区域的吊顶、墙面和地面进行装饰装修,配套改造电气、给排水、消防、暖通等设施 |
建设地点 |
蟹岛西路*号院 |
蟹岛西路*号院 |
蟹岛西路*号院 |
蟹岛西路*号院 |
中标范围 |
包含的装饰装修工程、给排水工程、电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、消防工程等施工图纸显示的全部工程 |
包含的装饰装修工程、给排水工程、电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、消防工程等施工图纸显示的全部工程 |
包含的装饰装修工程、给排水工程、电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、消防工程等施工图纸显示的全部工程 |
包含的装饰装修工程、给排水工程、电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、消防工程等施工图纸显示的全部工程 |
中标价格 |
小写:*******.**元大写:************元*角*分 |
小写:*******.**元大写:************元*角*分 |
小写:*******.**元大写:************元*角*分 |
小写:*******.**元大写:************元*角*分 |
中标工期 |
***日历天 |
计划开工日期 |
****年**月**日 |
****年**月**日 |
中标工期 |
***日历天 |
计划竣工日期 |
****年**月**日 |
****年**月**日 |
工程质量 |
合格 |
合格 |
|
|
项目经理 |
注册建造师执业资曾福山格 |
注册建造师执业资曾福山格 |
注册建造师*级 |
注册建造师*级 |
-*-
请你方在接到本通知书后的**_日内到(指定地点)与我方签订施工承包合同,在此名前按
招标文件第*章“投标人须知"第*.*款规定向我方提交履约担保。
|
招标人(盖章企业**电子印章中国民厨航空局冷空中交通管理局 |
|
法定代表人或其委托代理人(盖个人**电子印章军车印进车进军****年**月**日 |
-**
*、投标函及投标函附录
-**-
**.*.*本工程需要进行中间验收的部位
按施工规范和监理单位要求执行。
**.*.*验收不合格的,承包人在**小时期限内进行修改后重新验收。
**.缺陷责任与保修责任
**.*保修责任
**.*.*工程质量保修范围:遵守《建设工程质量管理条例》中工程质量保修范围的相关规
定。
工程质量保修期限:遵守《建设工程质量管理条例》中工程每部分的法定最低保修期限的
相关规定。
工程质量保修责任:(*)属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起*
天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。承包人应承
担委托他人修理的费用,并对造成的损失承担赔偿责任。(*)发生紧急抢修事故的,承包人
在接到事故通知后*小时内组织人员及设备到达事故现场抢修。(*)质量保修完成后,由发包
人组织验收。
**.保险
**.*工程保险
本工程投保(投保/不投保)工程保险。投保工程保险时,险种为:建筑工程*切险和安装工程*
切险,并符合以下约定:
(*)投保人:承包人以发包人和承包人的共同名义投保,将发包人与承包人共同列为被
保险人。
(*)投保内容:图纸显示的全部工程。
(*)保险费率;由投保人与合同双方同意的保险人商定。
(*)保险金额:由投保人与合同双方同意的保险人商定。保险金额已包含在签约合同价
中《承包人在已标价工程量清单中单独列项填报)。
(*)保险期限;合同施工期间至竣工验收合格。
**.*第*者责任险
-**-
**.*.*保险金额:由投保人与合同双方同意的保险人商定,保险费率由承包人与发包人同意
的保险人商定,相关保险费由承包人承担。
**.*其他保险
承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险:
承包人自行考虑,费用包含在综合单价中,不再单独列报。
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限
本项目工程保险(包括建筑工程*切险、安装工程*切险及第*者责任险)的保险凭证
正本由发包人负责保管,发包人有权要求承包人提供保险生效的相关证据供审核,如保单副本
及保费发票原件等。提供期限为发包人支付预付款后**天内。依照本合同约定由承包人及本
项目其它相关各方自行投保的险种,发包人有权要求其提供保险生效的相关证据供审核,如保
单及保费发票原件等。
**.*.*保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时,承包人和发包人负责补偿的责任分摊:
由责任方根据责任比例分摊。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*.*合同条款通用部分第**.*.*项约定的不可抗力以外的其他情形:
*风力**级及以上台风:*)*级及以上地震:*)**小时以内连续降雨量超过*****的大暴
雨(其中*、*项以气象台发布的公告为准,*项以地震局发布公告为准)。
不可抗力发生后,承包人应迅速采取措施,尽量减少损失,并尽快报告发包人。除上述所列
情况外,任何*方不得以不可抗力为由免于承担合同约定的责任。
不可抗力的等级范围约定
按照事故发生时****市有关行政管理部门正式发布和认定为不可抗力的意外事件或自
然灾害事故为准。
**.争议的解决
-**-
**.*争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不
愿接受争议评审组意见的,选择下列第*种方式解决
(*)提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对合同双方均有约束
力。
(*)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.*争议评审
**.*.*争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限
本项目不适用。
**.*.*争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限
本项目不适用。
补充内容:
删除本合同条款专用部分“**.*.*质量保证金处理(*)质量保证金形式:采用银行保函担保
或其他保函担保形式“,修改为:"**.*.*质量保证金处理(*)质量保证金形式:采用银行保
函担保形式
**补充条款
**.*本工程实施全过程跟踪审计,承包人应为该工程的审计人员所进行的工程计量、质量检
查等相关工作提供条件,在竣工结算阶段,应配合审计人员进行现场核查、结算审核等工
作:
**.*缺陷责任期结束后,承包人应继续履行保修范围内的工程保修义务并承担保修责任内的
费用:
**.*承包人应完成各种设备的操作规程的编写,在工程移交时交给发包人:完成对本工程物
业和设备运行管理部门的相关技术培训,并办理相关移交验收工作。
**.*本项目严格落实《财政部关于进*步加大****支持中小企业力度的通知》(财库
[*******号)规定的中小企业预留份额。在施工组织设计中编制并上报拟预留中小企业预留
份额组成表:工程进度完成**%时,编报中小企业预留份额实际使用组成表:在结算文件中
编报工程建设中实际发生小企业份额实际使用组成表。如未能落实财库[*******号文要求份
额,发包人将扣减结算工程款*%作为违约惩罚。
**.*承包人应落实《人力资源社会保障部等*部门关于印发工程建设领域农民工工资专用
账户管理暂行办法》的通知》(人社部发(****)**号)相关要求,在工程建设项目所在地银
行业金融机构开立民工工资专用账户并接受发包人及监理人对该账户的监督;按照工程建设
-**-
主管部门的要求开展农民工实名制管理工作,配备劳资专管员,建立农民工考勤表、工资支
付表等工资发放资料:承包人申报进度款中要按实际发生明确需划定拨付至农民工专用账户
虫的人工费用,拨付周期与进度款拨付周期*致。
-**-
附件*:工程质量保修书
发包人(全称):****
承包人(全称):****
发包人,承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程
质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商*致,
对民航局空管局档案用房(馆)建设项目和民航*中心(****
区管)管制员体能训练设施工程施工总承包合同_签定工程质量
保修书。
、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理
规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水
工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供
冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双
方约定的其他项目。
*、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工
程的质量保修期如下:
*.地基基础工程
和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
-**-
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防
渗漏为*年;
*.装修工程为*年;
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年;
*.供热与供冷系统为_*_个采暖期、供冷期;
*.其他项目保修期限约定如下:/
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知
之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发
包人可以委托他人修理。
*.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立
即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程
质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采
取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单
位提出保修方案,承包人实施保修。
*.质量保修完成后,由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
-**-
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工
验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
新建设
空
发包(公章承包(公章):
中京
**********
法定代表人法定代表人
或其委托代理人(签字):或其委托代理人(签字)
****年*月*日
****年*月*日
-**-
附件*:建设工程廉政责任书
发包人:****
承包人:****
为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋
取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关
工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政责任书。
*、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项
规定。
*.*严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者
外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规
章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的
应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵
守以下规定:
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、
感谢费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的
工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合
同有关的业务活动;不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工
程建设的有关方针、政策,执行工程建设强制性标准,并遵守以下规定:
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物
品及回扣、好处费、感谢费等
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作
安排以及出国(境)、旅游等提供方便
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、
健身、娱乐等活动。
*、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的,依据有关法律、法规给予
处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,应予以赔
偿。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的,依据有关法律法规处理;
涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。
*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分,与建设工程合同具有同等法律效力。经双
方签署后立即生效。
*、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
*、责任书份数
本责任书*式*份,发包人承包人各执*份,具有同等效力。
(以下无正文)
(本页为签字页)
发包人:****承包人:****
(公章公章
法定地址:****市东城区东*西大街***号法定地址:****市休柔区雁栖经济开发区雁栖
路**号院*号楼***室
法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人:委托代理人子
电话:***-********电话:***-********
开户银行:中国工商银行股份有限公司开户银行:招商银行股份有限公司****分行
****潘家园支行海淀黄庄支行
帐号:*******************帐号:***************