****
川*
施工合同
项目名称：********（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建
设项目（金山产业集聚地电力设施配套工程）
建设单位：****
施工单位：****
合同编号：
签约地点：****办公室
*月*日
签订日期：***年
甲方（采购人）：****（以下简称“甲方”）
乙方（成交供应商）：****（以下简称“乙方”）
根据********（廉江业转移工业园及延伸区基础设施建设项目（金山产业集聚地电力
、《中华人民共和国民
设施配套工程）项目的采购结果，按照《中华人民共和国****法》
典法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方*致签
订本合同如下：
第*部分协议书
*、工程概况
（*）工程名称：********（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设项目（金山产
业集聚地电力设施配套工程）公同专用中心
（*）工程地点：廉江市横山镇金山产业园区
（*）工程内容：****线路径长*.****，*****亭仔变电站****金山线#**塔后段新建线路、
*****亭仔变电站****金山*线#**杆后段新建线路。具体详见施工图纸、工程量清单等文件。
*、工程承包范围
（*）按碳商文件提供的施工图、工程量清单、有关资料、说明和涉及的标准、规范所涉及
的内容，范围包括：********（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设项目（金山产业集
聚地电力设施配套工程）项目的工程量清单、施工图纸、碳商文件等有关资料所包含的工程内
容。
（*）根据甲方提供工程的施工图、施工图说明、工程量清单、相关资料及说明，由乙方包
材料、包施工、包机械、包质量、包工期、包安全及文明进行承包。不允许转包，不允许违法分
包，如确需分包的项目，必须与甲方协商并得到甲方的同意，分包方必须具备相应的专业资质方
可分包。
*、现场条件
（*）施工场地：已具备开工条件。
（*）施工用水：乙方自行解决。
（*）施工用电：乙方自行解决。
（*）临时设施：由乙方自行搭设。
（*）施工用水用电及生活用水用电按实际使用数量，金额按实由乙方支付。
（*）施工过程中损坏了非本项目范围内的其它设施，成交供应商须无条件修复。
*、合同工期
**个日历天完成，计划从***年*月
自合同签订之日起，日开始施工，
*月
计划至日竣工完成（开工日期由开工令中指定的日期算起，以工程竣工验
收通过作为实际竣工日）。
*、质量标准
（*）符合《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》规定，按国家或专业质量检验评定标
准评定合格。
（*）其它参照国家、省、市有关规范标准执行。
（*）严格按照甲方提供的施工图纸、工程量清单、技术资料要求进行施工。
*、项目经理：陈伟波联系电话：***********
项目经理证书编号：粤****************
*、签约合同价与合同价格形式
（*）签约合同价为：
本工程合同总价为：￥*******.**（大写：人民币_*************元*
角*分）。
其中：绿色施工安全防护措施费为：￥*****.**（大写：人民币***任*****
元整）。
（*）合同价格形式：固定综合单价合同。
竣工结算的工程量按甲乙双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。乙方根据甲
方提供的施工图纸、工程量清单和市场价格，结台实际以及包括施工现场情况与周围环境条件、
工程地质条件等影响投标报价的因素和风险在内的所有风险系数都考虑在工程量清单综合单价
内，结算时综合单价按成交价中相应清单综合单价固定不变，除本工程合同另有约定情况外不作
调整。
*、工程款支付方式
*.*、预付款：本合同签订后**个工作日内支付合同价的**%作为预付款
*.*、进度款：工程进度款支付按实际完成工程进度的**%支付，付至合同价款的**%为止；
预付款在进度付款中扣回，在申请第*次进度款时扣回预付款的**%，申请第*次进度款时扣回
预付款剩余的**%，付至合同价款**%前，预付款必须全部扣回。
*.*、结算款：待工程项目竣工验收、经结算报市财政局结算中心审核确认后，*个月内*
次性支付至审核后结算价款的***%；质量保证金标准为工程价款结算总额的*%。工程竣工验收
*
后，甲方可预留工程质量保证金或乙方以现金方式缴纳质量保证金（待*年的缺陷责任期满后若
没有出现工程质量问题，乙方提交书面请款申请书后**个工作日内，甲方*次性无息付清）；
乙方也可以银行保函方式、保险保证或担保保函缴纳工程质量保证金。待缺陷责任期满后，保函
（保险）自动失效。保函（保险）的有效期应与合同约定的缺陷责任期*致。
*.*、乙方凭以下有效文件与甲方结算
（*）合同；
（*）乙方开具的正式发票；
（*）验收报告（加盖甲方公章）；
（*）成交通知书；
（*）相关请款资料等。
*.*、因甲方使用的是财政资金，甲方在前款约定的时间内，甲方书面向市政府（或相关职
能部门）申请办理支付手续后，即视为甲方已按约定支付。如因地方政府债券、财政拨款等资金
不及时到位或资金不足，导致不能按约定支付乙方款项的，乙方不能以甲方未及时足额支付款项
作为拒绝开工或停工的抗辩理由。在不影响正常施工的情况下，由双方友好协商，允许延长支付
时间，给甲方向相关部门沟通处理拨款事宜，具体支付时间以资金到位情况为准进行支付。施工
过程中的安全问题需由（乙方、监理方、监管部门）*方互相协调管理和控制
*、履约担保
乙方在中标期公示结束后，按中标价的*%（以*元为单位取整数）向甲方提交履约保证金或履
约担保（以转账或银行保函或第*方担保形式提交）。若乙方没有违约行为，履约保证金在乙方
履行完所有义务（即竣工验收合格且提交符合要求的工程竣工资料）后*个月内由甲方无息退还
乙方。
**、支付担保
甲方是否提供支付担保：查
甲方提供支付担保的形式：
**、农民工工资保障
甲方按实际完成工程进度将申请进度的工程款（含预付款）中**%划入约定监管的农民工工
资专用账户。
**、组成合同的文件
组成本合同的文件还包括：
（*）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
（*）中标（成交）通知书；
*
（*）竞争性碳商文件、响应文件及其附件；
（*）施工图纸；
（*）工程量清单；
第*部分双方权利与义务
甲方工作
*、负责协助办理施工所涉及申请、审批等手续，使施工场地具备施工条件，在开工后继续
协助解决以上事项遗留问题。
*、甲方协调施工场地周围建筑物和地下管线的保护工作，开工前向乙方提供规划局地下设
施管线走向图，无图部分由乙方自费探明，双方并约定为：甲方负责有关部门的协调工作，乙方
负责处理施工中的保护工作。保护要达到有关部门的要求和满足工程施工需要。
*、对工程质量进度进行监督检查，协助办理验收、变更、隐蔽工程签证、登记手续及其它
事宜。
*、按本合同约定的比例及期限支付合同价款
*、乙方工作
*、乙方必须对项目实施地情况进行了解，并保证能协调总体要求
*、乙方必须按响应文件提供项目经理、管理人员名单及身份证复印件（包括：项目经理、
安全总监的证书复印件）给甲方备案。
*、乙方向甲方代表定期提供（月度或日程）的工程进度计划。
*、乙方不得在合同期内私下将本项目转包，*经发现，甲方有权解除合同并追究其相关法
律责任。
*、严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。
*、在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明防控、文明施工等规
定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由乙方负责。
*、乙方严格执行安全生产和行业施工的有关规定，采取严格科学的安全措施，确保施工安
全和第*者的安全，承担出于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。
*、施工队*必须接受现场管理单位（甲方或其委托的监理单位）的监督、管理和指导，自
觉接受检查，无证人员*律不得进入施工现场。
*、甲方不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由乙方在施工现场以外自行解决，
其费用由乙方自理。
**、施工所用的材料及机械工具由乙方自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、
*
损坏。
**、乙方必须负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护工作。施工中如有损
坏，乙方负责修复并赔偿*切损失。
**、工程完工后及时拆除临时设施，清运垃圾，做好相关工作配合甲方组织验收。
**、乙方在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于乙方管理不善，
导致政府职能部门的罚款和停工整改，由此发生的费用与损失由乙方自行承担，且甲方保留暂缓
支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。
*、关于设计与施工
*、乙方必须严格按甲方认可的图纸施工。
*、在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列
明停止施工或变更增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方
提交变更所采取的措施，增减的造价，因停工等原因造成延误工期等费用清单。甲方收到报告后
*个工作日内作出签复或协商调整。
*、开工及延期开工
因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日
期，并相应顺延工期。
*、暂停施工
甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后**小
时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完成工程。因甲方原因造
成停工的，相应顺延工期，补偿标准由双方按实际停工情况另行协商；因乙方原因造成停工的，
由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
*、工期延误
工程实施过程中，出现下列情形，经监理工程师及甲方确认，工期予以顺延
（*）甲方未能提供开工条件；
（*）甲方未能按合同约定支付工程进度款，致使施工不能正常进行；
（*）甲方未按合同约定提供相关材料等，致使施工不能正常进行；
（*）设计变更和工程量增加：
（*）非乙方原因停水、停电造成停工；
（*）因非乙方原因造成的工程不能施工的；
（*）因非乙方原因造成的工程竣工验收延迟的：
*
（*）因乙方原因造成工期延误的，经监理确认后，延误时间在*个月内甲方有权追究乙方
赔偿责任，延误时间超*个月以上的甲方有权终止合同并追究乙方赔偿责任
（*）其他不可抗力因素；
*、安全施工
*、安全施工与检查
（*）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受
行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方
安全措施不力造成事故的责任和因此产生的费用，由乙方承担。
（*）甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工
*、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政
府有关部门要求处理，由乙方承担发生的费用。因安全生产事故造成甲方对外承担的所有损失和
责任均由乙方予以赔偿，包括但不限于赔偿本金、利息、债权实现费用等。
*、材料设备供应要求
（*）乙方应提供满足该项目所必须的材料及机械设备等。
（*）本工程的所有设备材料必须为国家合格产品且符合设计图纸的要求。所有工程材料必
须具备生产许可证及出厂合格证。
（*）材料进场前乙方应将进场材料的有关资料交甲方确认，获得甲方代表认可后方能投入
施工使用。
（*）若材料未经甲方代表认可而乙方擅自使用，*经发现材料不符合规格或质量要求，乙
方必须向甲方交纳合同总金额的*%作为违约金，并由甲方代表对进场材料进行检验，若材料符
合要求，继续使用，若不符合要求，已使用和未使用的该批材料均*律按甲方要求的时间退场，
退场完成甲方代表确认后，方能按要求重新进材料。若由此导致延误的工期及其他损失，均由乙
方负责，工期不予顺延。
（*）甲方保留对本工程使用材料品质确认审查的权利和另行委托专业机构对本工程材料进
行独立检测的权利，若经检测，材料符合要求，检测的相关费用由甲方承担：如材料不符合要求，
检测的相关费用由乙方承担。
*、工程变更
*、工程设计变更
*.*施工中甲方需要对原工程设计变更，应提前*天以书面形式向乙方发出变更通知。乙方
*
应按时对甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
（*）增减合同中约定的工程量；
（*）改变有关工程的施工时间和顺序：
（*）其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减，经甲方确认后由甲方承担，延误的工期相应顺延。
*.*施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲
方的直接损失、维权损失等所有损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
*.*乙方在施工中提出的合理化建议
更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发
生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。
甲方同意采用乙方合理化建议，所发生的费用和获得收益，甲乙双方另行约定分担或分享。
*、其它变更
合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
*、确定变更价款
*.*乙方在工程变更确定后*天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，
变更合同价款按下列方法进行
（*）若合同价中有相应类似单价，则按中标成交价中相应单价计算。
（*）若合同价没有相应单价，则按现行有关定额计算或法定信息价并乘以中标成交价与招
标控制价的比值，最终以财政局审核为准。
*.*甲方确认增加的工程变更价款经财政审定后，与工程款同期支付。
*.*因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。
*、竣工验收
*、乙方必须按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。
*、本工程执行国家现行技术标准和技术规范，工程质量按合格等级进行目标管理，由甲方
组织勘察、设计、施工、监理等单位及其他有关各方依照国家有关验收规范、标准，对工程进行
验收和评定。
*、工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，
甲方有权要求乙方停工和返工，因停工和返工造成的*切损失由乙方自行承担，工期不予顺延。
工程质量合格，但达不到投标时承诺的质量等级，乙方必须向甲方赔偿损失并交纳违约金，违约
金标准按合同总价款的**%计算
*、项目全面竣工后，由乙方结合监理自查合格后向甲方提出书面验收申请，甲方应及时组
织验收，由乙方按建设主管部门规定编制竣工资料、竣工图纸及相关文件（此项费用不再向甲方
收取），验收合格后双方按工程规范要求签署竣工验收报告（验收合格证书），工程交付甲方
使用。
*、因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违
约责任。
*、施工中甲方如需提前竣工，双方协商*致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部
分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以
及提前竣工所需要的追加合同价款等内容。
*、质量保修
本项目的缺陷责任期按照国家现行有关规定的期限实行，缺陷责任期为*年。缺陷责任期自
竣工验收合格之日起计，在缺陷责任期乙方需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由乙方
负责。在工程缺陷责任期内，乙方在接到甲方提出要求返修的通知**小时内应派人根据甲方要
求，按有关规范、标准进行返修，返修费用由乙方承担。若在规定时间内乙方违约，不派员按甲
方要求进行返修的，甲方可自行派人维修，维修费用由乙方承担。若乙方经过*次返修仍不能解
决同*质量问题，甲方可自行派人维修，维修费用由乙方承担。若因乙方施工质量原因造成返修
的，甲方自行派人维修，返修费用在工程结算费用（不限于质量缺陷工程）中扣除，若返修费用
超出工程结算费用时，甲方将按有关程序向乙方追讨。甲方因乙方违约而委托他人对工程进行的
维修不解除乙方对本工程的保修责任。
*、违约责任
*、由于乙方原因，逾期竣工，每延期*天，乙方按合同总金额的*分之*向甲方支付违约
金。
*、由于甲方原因导致中途停工，顺延工期。
*、甲乙双方任何*方不履行本合同约定的义务或者履行义务不符合约定时，守约方都有权
依据《中华人民共和国民法典》或其它法律、法规的规定及合同约定，要求违约方承担违约责任，
同时违约方还要承担守约方向其追究违约责任所支付的*切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、
公告费、鉴定费、差旅费等。
*、因合同双方任何*方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由
责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
*、不可抗力
*
*、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。
*、签约双方中任何*方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力*方应尽快将事故通
知另*方。在此情况下，乙方仍然有责任·采取必要的措施加速完工，双方应通过友好协商尽快
解决本合同的执行问题。
第*部分其他
、适用法律和争议解决
*、本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决受中华人民共和国法律管辖。
*、有关本合同的任何争议双方应首先本着相互信任、
、长期合作的原则，共同协商解决。
如双方不能通过友好协商解决甲乙双方*致同意向
所在地人民法院提起诉讼。
*、甲乙双方在本合同载明的地址可作为双方履行台同过程中各类通知、协议以及发生纠纷
时相关诉讼材料和法律文书的送达地址，对方或人民法院向该地址发送通知或文书的，通知或文
书妥投或退回之日即为送达之日。任何*方的地址发生变化，应在变更后*日内通过书面方式通
知对方，未在上述期限内通知对方的，对方按本合同所载地址向该方发送所有通知或文书，视为
送达。
*、合同解除
*、工程实施过程中出现不可抗力因素，甲方乙方协商*致，可以解除合同。
*、乙方将其承包的全部工程转包给他方或者肢解以后以分包的名义分别转包给他方，甲方
有权解除合同，并追究乙方的违约责任，由此给甲方造成损失的，乙方还须承担赔偿责任。
*、如乙方施工不符合要求，在甲方提出的重大质量整改意见后**个工作日内仍未处理的，
甲方应有权解约。
*、*方依据本条约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发
出通知前*天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，双方可以通过法律程
序解决。
*、因乙方原因造成工期延误的，延误时间超*个月以上的甲方有权解除合同并追究乙方赔偿
责任。合同解除后，乙方对其已完的工程质量负责，甲方应扣除应付其工程款的*%作为质量保
证金，甲方在竣工验收合格之日起满*年后若没有出现工程质量问题，乙方提交书面请款申请书
后**个工作日内，甲方将质量保证金*次性返还给乙方（无息）。
*、工程未完工而合同解除的，若已完工部分工程经验收合格的，甲乙双方可参照合同关于
工程价款的约定就已完工程进行结算，最终结算金额以甲方委托的有相关结算审核资质的第*方
进行结算审核，该结算审核费用由违约方承担。
*
*、合同的生效与终止
*、本合同自甲乙双方代表签字并加盖单位公章之日起生效，至质量保修期满，本合同即告
终止。
*、本合同*式*份，甲方执*份，乙方执*份，监督部门*份。合同未尽事宜，双方通过
协商解决或签订补充合同。
（以下无正文）
甲方（公章）：
音
湛江廉注高新技术产业开发区管理委员会东新可宇建设集团有限公司
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人
（签字或盖章）（签字或盖章）：
开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司廉
江支行
帐号：帐号：********************
电话：电话：****-*******
地址：地址：廉江市美景北路东*街**号*
楼**房
日期：***年*月*日
日期：****年*月*日
*
**
法定代表人资格证明书
梁建文同志，现任我单位总经理职务，为法定代表人，特此证明。
本证明书自签发之日起生效。
单位：****（盖章）
签发日期：****年*月*日
营业执照号码：******************
主营（产）：建筑工程，市政公用工程，铁路工程，港口与航道工程，公路工程，水利水电工
程，矿山工程，电力工程，石油化工工程，通信工程，冶金工程，机电工程，地基与基础工程，
环保工程，房屋装修、装饰工程，钢结构，城市及道路照明工程，装配式工程，建筑幕墙工程，
建筑劳务分包（不含劳务派遣），消防设施工程，防水防腐保温工程，特种专业工程（限结构补
强），公路交通工程（公路安全设施分项、公路机电工程分项），城市轨道交通工程，起重设备
安装工程，模板脚手架工程，古建筑工程，输变电工程，河湖整治工程，机场场道工程，人防工
程，城市园林绿化工程，洁净工程，精华工程，土石方工程，体育场地设施施工，房屋拆除（不
含爆破作业），承装（修、试）电力设施工程；安全技术防范系统设计、施工、维修；资质范围
内工程技术咨询服务；机械设备销售、租赁及维修；销售：建筑材料（除危险化学品、实心粘土
砖、混凝土外），装饰材料（除危险化学品），金属材料，消防器材，机械设备，*金制品，电
子产品（不含无线发射设备），，电气设备电气水泥构件，金属门窗：普通货物道路运输，普
通货物仓储（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
兼营（产）：
说明：*.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
*.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
梁建文
姓名
性影男男民数汉
出生****年**月**日
址****省湛江市坡头区龙头
镇龙广*横路*巷**号
公民身份号码******************
中华人民共和国
居民身份证
签发机关湛江市公安局坡头分局
有效期限****.**.**-****.**.**
| 姓名 |
梁建文 |
| 性影男 |
男民数汉 |
| 出生 |
****年**月**日 |
| 址 |
****省湛江市坡头区龙头镇龙广*横路*巷**号 |
| 公民身份号码 |
******************中华人民共和国居民身份证签发机关湛江市公安局坡头分局****.**.**-****.**.**有效期限 |
中标（成交）通知书
项目编号：************
****
湛江浙江高新技术产业开发区管理委员会于****年**月**日敦施山城施（丨*江）产业转移工业园及延使区基础设施建设
原*（金山产业集业地电力设监配套工程）（项目续号：************进行争性线运采购，现通知费方中标，请按规定
时限和程序与采购人签订采购合同
| 中标采购号 |
合同包 |
| 中标来购包名称 |
山颊德（展江）产业转移工业园及延件区基础设施建设项目（全山产业集聚地电力设施配套工程） |
| 中标（成交）供应商 |
**** |
| 中标供应商联系方式 |
徐秋丽，联系方式：*********** |
| 中标（成交）金额：*.***.***.**元（*伯*******伯**元*角*分） |
中标（成交）金额：*.***.***.**元（*伯*******伯**元*角*分） |
采购项目联系人：峨工
联系人电话：****-******
点
管理有限公
****年**月**日
委托书
现委托林良韬同志（身份证号码：******************）
为代理人签订《********（廉江）产业转移工业园及延伸区
基础设施建设项目（金山产业集聚地电力设施配套工程）施
工合同》，并依法依规办理相关事项。
委托人（签字）被委托代理人（签字）：
委托单位（盖章）：
委托时间：****年*月*日
****
川*
施工合同
项目名称：********（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建
设项目（金山产业集聚地电力设施配套工程）
建设单位：****
施工单位：****
合同编号：
签约地点：****办公室
*月*日
签订日期：***年
甲方（采购人）：****（以下简称“甲方”）
乙方（成交供应商）：****（以下简称“乙方”）
根据********（廉江业转移工业园及延伸区基础设施建设项目（金山产业集聚地电力
、《中华人民共和国民
设施配套工程）项目的采购结果，按照《中华人民共和国****法》
典法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方*致签
订本合同如下：
第*部分协议书
*、工程概况
（*）工程名称：********（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设项目（金山产
业集聚地电力设施配套工程）公同专用中心
（*）工程地点：廉江市横山镇金山产业园区
（*）工程内容：****线路径长*.****，*****亭仔变电站****金山线#**塔后段新建线路、
*****亭仔变电站****金山*线#**杆后段新建线路。具体详见施工图纸、工程量清单等文件。
*、工程承包范围
（*）按碳商文件提供的施工图、工程量清单、有关资料、说明和涉及的标准、规范所涉及
的内容，范围包括：********（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设项目（金山产业集
聚地电力设施配套工程）项目的工程量清单、施工图纸、碳商文件等有关资料所包含的工程内
容。
（*）根据甲方提供工程的施工图、施工图说明、工程量清单、相关资料及说明，由乙方包
材料、包施工、包机械、包质量、包工期、包安全及文明进行承包。不允许转包，不允许违法分
包，如确需分包的项目，必须与甲方协商并得到甲方的同意，分包方必须具备相应的专业资质方
可分包。
*、现场条件
（*）施工场地：已具备开工条件。
（*）施工用水：乙方自行解决。
（*）施工用电：乙方自行解决。
（*）临时设施：由乙方自行搭设。
（*）施工用水用电及生活用水用电按实际使用数量，金额按实由乙方支付。
（*）施工过程中损坏了非本项目范围内的其它设施，成交供应商须无条件修复。
*、合同工期
**个日历天完成，计划从***年*月
自合同签订之日起，日开始施工，
*月
计划至日竣工完成（开工日期由开工令中指定的日期算起，以工程竣工验
收通过作为实际竣工日）。
*、质量标准
（*）符合《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》规定，按国家或专业质量检验评定标
准评定合格。
（*）其它参照国家、省、市有关规范标准执行。
（*）严格按照甲方提供的施工图纸、工程量清单、技术资料要求进行施工。
*、项目经理：陈伟波联系电话：***********
项目经理证书编号：粤****************
*、签约合同价与合同价格形式
（*）签约合同价为：
本工程合同总价为：￥*******.**（大写：人民币_*************元*
角*分）。
其中：绿色施工安全防护措施费为：￥*****.**（大写：人民币***任*****
元整）。
（*）合同价格形式：固定综合单价合同。
竣工结算的工程量按甲乙双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。乙方根据甲
方提供的施工图纸、工程量清单和市场价格，结台实际以及包括施工现场情况与周围环境条件、
工程地质条件等影响投标报价的因素和风险在内的所有风险系数都考虑在工程量清单综合单价
内，结算时综合单价按成交价中相应清单综合单价固定不变，除本工程合同另有约定情况外不作
调整。
*、工程款支付方式
*.*、预付款：本合同签订后**个工作日内支付合同价的**%作为预付款
*.*、进度款：工程进度款支付按实际完成工程进度的**%支付，付至合同价款的**%为止；
预付款在进度付款中扣回，在申请第*次进度款时扣回预付款的**%，申请第*次进度款时扣回
预付款剩余的**%，付至合同价款**%前，预付款必须全部扣回。
*.*、结算款：待工程项目竣工验收、经结算报市财政局结算中心审核确认后，*个月内*
次性支付至审核后结算价款的***%；质量保证金标准为工程价款结算总额的*%。工程竣工验收
*
后，甲方可预留工程质量保证金或乙方以现金方式缴纳质量保证金（待*年的缺陷责任期满后若
没有出现工程质量问题，乙方提交书面请款申请书后**个工作日内，甲方*次性无息付清）；
乙方也可以银行保函方式、保险保证或担保保函缴纳工程质量保证金。待缺陷责任期满后，保函
（保险）自动失效。保函（保险）的有效期应与合同约定的缺陷责任期*致。
*.*、乙方凭以下有效文件与甲方结算
（*）合同；
（*）乙方开具的正式发票；
（*）验收报告（加盖甲方公章）；
（*）成交通知书；
（*）相关请款资料等。
*.*、因甲方使用的是财政资金，甲方在前款约定的时间内，甲方书面向市政府（或相关职
能部门）申请办理支付手续后，即视为甲方已按约定支付。如因地方政府债券、财政拨款等资金
不及时到位或资金不足，导致不能按约定支付乙方款项的，乙方不能以甲方未及时足额支付款项
作为拒绝开工或停工的抗辩理由。在不影响正常施工的情况下，由双方友好协商，允许延长支付
时间，给甲方向相关部门沟通处理拨款事宜，具体支付时间以资金到位情况为准进行支付。施工
过程中的安全问题需由（乙方、监理方、监管部门）*方互相协调管理和控制
*、履约担保
乙方在中标期公示结束后，按中标价的*%（以*元为单位取整数）向甲方提交履约保证金或履
约担保（以转账或银行保函或第*方担保形式提交）。若乙方没有违约行为，履约保证金在乙方
履行完所有义务（即竣工验收合格且提交符合要求的工程竣工资料）后*个月内由甲方无息退还
乙方。
**、支付担保
甲方是否提供支付担保：查
甲方提供支付担保的形式：
**、农民工工资保障
甲方按实际完成工程进度将申请进度的工程款（含预付款）中**%划入约定监管的农民工工
资专用账户。
**、组成合同的文件
组成本合同的文件还包括：
（*）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
（*）中标（成交）通知书；
*
（*）竞争性碳商文件、响应文件及其附件；
（*）施工图纸；
（*）工程量清单；
第*部分双方权利与义务
甲方工作
*、负责协助办理施工所涉及申请、审批等手续，使施工场地具备施工条件，在开工后继续
协助解决以上事项遗留问题。
*、甲方协调施工场地周围建筑物和地下管线的保护工作，开工前向乙方提供规划局地下设
施管线走向图，无图部分由乙方自费探明，双方并约定为：甲方负责有关部门的协调工作，乙方
负责处理施工中的保护工作。保护要达到有关部门的要求和满足工程施工需要。
*、对工程质量进度进行监督检查，协助办理验收、变更、隐蔽工程签证、登记手续及其它
事宜。
*、按本合同约定的比例及期限支付合同价款
*、乙方工作
*、乙方必须对项目实施地情况进行了解，并保证能协调总体要求
*、乙方必须按响应文件提供项目经理、管理人员名单及身份证复印件（包括：项目经理、
安全总监的证书复印件）给甲方备案。
*、乙方向甲方代表定期提供（月度或日程）的工程进度计划。
*、乙方不得在合同期内私下将本项目转包，*经发现，甲方有权解除合同并追究其相关法
律责任。
*、严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。
*、在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明防控、文明施工等规
定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由乙方负责。
*、乙方严格执行安全生产和行业施工的有关规定，采取严格科学的安全措施，确保施工安
全和第*者的安全，承担出于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。
*、施工队*必须接受现场管理单位（甲方或其委托的监理单位）的监督、管理和指导，自
觉接受检查，无证人员*律不得进入施工现场。
*、甲方不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由乙方在施工现场以外自行解决，
其费用由乙方自理。
**、施工所用的材料及机械工具由乙方自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、
*
损坏。
**、乙方必须负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护工作。施工中如有损
坏，乙方负责修复并赔偿*切损失。
**、工程完工后及时拆除临时设施，清运垃圾，做好相关工作配合甲方组织验收。
**、乙方在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于乙方管理不善，
导致政府职能部门的罚款和停工整改，由此发生的费用与损失由乙方自行承担，且甲方保留暂缓
支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。
*、关于设计与施工
*、乙方必须严格按甲方认可的图纸施工。
*、在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列
明停止施工或变更增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方
提交变更所采取的措施，增减的造价，因停工等原因造成延误工期等费用清单。甲方收到报告后
*个工作日内作出签复或协商调整。
*、开工及延期开工
因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日
期，并相应顺延工期。
*、暂停施工
甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后**小
时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完成工程。因甲方原因造
成停工的，相应顺延工期，补偿标准由双方按实际停工情况另行协商；因乙方原因造成停工的，
由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
*、工期延误
工程实施过程中，出现下列情形，经监理工程师及甲方确认，工期予以顺延
（*）甲方未能提供开工条件；
（*）甲方未能按合同约定支付工程进度款，致使施工不能正常进行；
（*）甲方未按合同约定提供相关材料等，致使施工不能正常进行；
（*）设计变更和工程量增加：
（*）非乙方原因停水、停电造成停工；
（*）因非乙方原因造成的工程不能施工的；
（*）因非乙方原因造成的工程竣工验收延迟的：
*
（*）因乙方原因造成工期延误的，经监理确认后，延误时间在*个月内甲方有权追究乙方
赔偿责任，延误时间超*个月以上的甲方有权终止合同并追究乙方赔偿责任
（*）其他不可抗力因素；
*、安全施工
*、安全施工与检查
（*）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受
行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方
安全措施不力造成事故的责任和因此产生的费用，由乙方承担。
（*）甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工
*、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政
府有关部门要求处理，由乙方承担发生的费用。因安全生产事故造成甲方对外承担的所有损失和
责任均由乙方予以赔偿，包括但不限于赔偿本金、利息、债权实现费用等。
*、材料设备供应要求
（*）乙方应提供满足该项目所必须的材料及机械设备等。
（*）本工程的所有设备材料必须为国家合格产品且符合设计图纸的要求。所有工程材料必
须具备生产许可证及出厂合格证。
（*）材料进场前乙方应将进场材料的有关资料交甲方确认，获得甲方代表认可后方能投入
施工使用。
（*）若材料未经甲方代表认可而乙方擅自使用，*经发现材料不符合规格或质量要求，乙
方必须向甲方交纳合同总金额的*%作为违约金，并由甲方代表对进场材料进行检验，若材料符
合要求，继续使用，若不符合要求，已使用和未使用的该批材料均*律按甲方要求的时间退场，
退场完成甲方代表确认后，方能按要求重新进材料。若由此导致延误的工期及其他损失，均由乙
方负责，工期不予顺延。
（*）甲方保留对本工程使用材料品质确认审查的权利和另行委托专业机构对本工程材料进
行独立检测的权利，若经检测，材料符合要求，检测的相关费用由甲方承担：如材料不符合要求，
检测的相关费用由乙方承担。
*、工程变更
*、工程设计变更
*.*施工中甲方需要对原工程设计变更，应提前*天以书面形式向乙方发出变更通知。乙方
*
应按时对甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
（*）增减合同中约定的工程量；
（*）改变有关工程的施工时间和顺序：
（*）其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减，经甲方确认后由甲方承担，延误的工期相应顺延。
*.*施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲
方的直接损失、维权损失等所有损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
*.*乙方在施工中提出的合理化建议
更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发
生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。
甲方同意采用乙方合理化建议，所发生的费用和获得收益，甲乙双方另行约定分担或分享。
*、其它变更
合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
*、确定变更价款
*.*乙方在工程变更确定后*天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，
变更合同价款按下列方法进行
（*）若合同价中有相应类似单价，则按中标成交价中相应单价计算。
（*）若合同价没有相应单价，则按现行有关定额计算或法定信息价并乘以中标成交价与招
标控制价的比值，最终以财政局审核为准。
*.*甲方确认增加的工程变更价款经财政审定后，与工程款同期支付。
*.*因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。
*、竣工验收
*、乙方必须按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。
*、本工程执行国家现行技术标准和技术规范，工程质量按合格等级进行目标管理，由甲方
组织勘察、设计、施工、监理等单位及其他有关各方依照国家有关验收规范、标准，对工程进行
验收和评定。
*、工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，
甲方有权要求乙方停工和返工，因停工和返工造成的*切损失由乙方自行承担，工期不予顺延。
工程质量合格，但达不到投标时承诺的质量等级，乙方必须向甲方赔偿损失并交纳违约金，违约
金标准按合同总价款的**%计算
*、项目全面竣工后，由乙方结合监理自查合格后向甲方提出书面验收申请，甲方应及时组
织验收，由乙方按建设主管部门规定编制竣工资料、竣工图纸及相关文件（此项费用不再向甲方
收取），验收合格后双方按工程规范要求签署竣工验收报告（验收合格证书），工程交付甲方
使用。
*、因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违
约责任。
*、施工中甲方如需提前竣工，双方协商*致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部
分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以
及提前竣工所需要的追加合同价款等内容。
*、质量保修
本项目的缺陷责任期按照国家现行有关规定的期限实行，缺陷责任期为*年。缺陷责任期自
竣工验收合格之日起计，在缺陷责任期乙方需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由乙方
负责。在工程缺陷责任期内，乙方在接到甲方提出要求返修的通知**小时内应派人根据甲方要
求，按有关规范、标准进行返修，返修费用由乙方承担。若在规定时间内乙方违约，不派员按甲
方要求进行返修的，甲方可自行派人维修，维修费用由乙方承担。若乙方经过*次返修仍不能解
决同*质量问题，甲方可自行派人维修，维修费用由乙方承担。若因乙方施工质量原因造成返修
的，甲方自行派人维修，返修费用在工程结算费用（不限于质量缺陷工程）中扣除，若返修费用
超出工程结算费用时，甲方将按有关程序向乙方追讨。甲方因乙方违约而委托他人对工程进行的
维修不解除乙方对本工程的保修责任。
*、违约责任
*、由于乙方原因，逾期竣工，每延期*天，乙方按合同总金额的*分之*向甲方支付违约
金。
*、由于甲方原因导致中途停工，顺延工期。
*、甲乙双方任何*方不履行本合同约定的义务或者履行义务不符合约定时，守约方都有权
依据《中华人民共和国民法典》或其它法律、法规的规定及合同约定，要求违约方承担违约责任，
同时违约方还要承担守约方向其追究违约责任所支付的*切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、
公告费、鉴定费、差旅费等。
*、因合同双方任何*方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由
责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
*、不可抗力
*
*、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。
*、签约双方中任何*方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力*方应尽快将事故通
知另*方。在此情况下，乙方仍然有责任·采取必要的措施加速完工，双方应通过友好协商尽快
解决本合同的执行问题。
第*部分其他
、适用法律和争议解决
*、本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决受中华人民共和国法律管辖。
*、有关本合同的任何争议双方应首先本着相互信任、
、长期合作的原则，共同协商解决。
如双方不能通过友好协商解决甲乙双方*致同意向
所在地人民法院提起诉讼。
*、甲乙双方在本合同载明的地址可作为双方履行台同过程中各类通知、协议以及发生纠纷
时相关诉讼材料和法律文书的送达地址，对方或人民法院向该地址发送通知或文书的，通知或文
书妥投或退回之日即为送达之日。任何*方的地址发生变化，应在变更后*日内通过书面方式通
知对方，未在上述期限内通知对方的，对方按本合同所载地址向该方发送所有通知或文书，视为
送达。
*、合同解除
*、工程实施过程中出现不可抗力因素，甲方乙方协商*致，可以解除合同。
*、乙方将其承包的全部工程转包给他方或者肢解以后以分包的名义分别转包给他方，甲方
有权解除合同，并追究乙方的违约责任，由此给甲方造成损失的，乙方还须承担赔偿责任。
*、如乙方施工不符合要求，在甲方提出的重大质量整改意见后**个工作日内仍未处理的，
甲方应有权解约。
*、*方依据本条约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发
出通知前*天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，双方可以通过法律程
序解决。
*、因乙方原因造成工期延误的，延误时间超*个月以上的甲方有权解除合同并追究乙方赔偿
责任。合同解除后，乙方对其已完的工程质量负责，甲方应扣除应付其工程款的*%作为质量保
证金，甲方在竣工验收合格之日起满*年后若没有出现工程质量问题，乙方提交书面请款申请书
后**个工作日内，甲方将质量保证金*次性返还给乙方（无息）。
*、工程未完工而合同解除的，若已完工部分工程经验收合格的，甲乙双方可参照合同关于
工程价款的约定就已完工程进行结算，最终结算金额以甲方委托的有相关结算审核资质的第*方
进行结算审核，该结算审核费用由违约方承担。
*
*、合同的生效与终止
*、本合同自甲乙双方代表签字并加盖单位公章之日起生效，至质量保修期满，本合同即告
终止。
*、本合同*式*份，甲方执*份，乙方执*份，监督部门*份。合同未尽事宜，双方通过
协商解决或签订补充合同。
（以下无正文）
甲方（公章）：
湛江廉注高新技术产业开发区管理委员会东新可宇建设集团有限公司
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人
（签字或盖章）（签字或盖章）：
开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司廉
江支行
帐号：帐号：********************
电话：电话：****-*******
地址：地址：廉江市美景北路东*街**号*
楼**房
日期：***年*月*日
日期：****年*月*日
*
**
法定代表人资格证明书
梁建文同志，现任我单位总经理职务，为法定代表人，特此证明。
本证明书自签发之日起生效。
单位：****（盖章）
签发日期：****年*月*日
营业执照号码：******************
主营（产）：建筑工程，市政公用工程，铁路工程，港口与航道工程，公路工程，水利水电工
程，矿山工程，电力工程，石油化工工程，通信工程，冶金工程，机电工程，地基与基础工程，
环保工程，房屋装修、装饰工程，钢结构，城市及道路照明工程，装配式工程，建筑幕墙工程，
建筑劳务分包（不含劳务派遣），消防设施工程，防水防腐保温工程，特种专业工程（限结构补
强），公路交通工程（公路安全设施分项、公路机电工程分项），城市轨道交通工程，起重设备
安装工程，模板脚手架工程，古建筑工程，输变电工程，河湖整治工程，机场场道工程，人防工
程，城市园林绿化工程，洁净工程，精华工程，土石方工程，体育场地设施施工，房屋拆除（不
含爆破作业），承装（修、试）电力设施工程；安全技术防范系统设计、施工、维修；资质范围
内工程技术咨询服务；机械设备销售、租赁及维修；销售：建筑材料（除危险化学品、实心粘土
砖、混凝土外），装饰材料（除危险化学品），金属材料，消防器材，机械设备，*金制品，电
子产品（不含无线发射设备），，电气设备电气水泥构件，金属门窗：普通货物道路运输，普
通货物仓储（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
兼营（产）：
说明：*.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
*.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
梁建文
姓名
性影男男民数汉
出生****年**月**日
址****省湛江市坡头区龙头
镇龙广*横路*巷**号
公民身份号码******************
中华人民共和国
居民身份证
签发机关湛江市公安局坡头分局
有效期限****.**.**-****.**.**
| 姓名 |
梁建文 |
| 性影男 |
男民数汉 |
| 出生 |
****年**月**日 |
| 址 |
****省湛江市坡头区龙头镇龙广*横路*巷**号 |
| 公民身份号码 |
******************中华人民共和国居民身份证签发机关湛江市公安局坡头分局****.**.**-****.**.**有效期限 |
中标（成交）通知书
项目编号：************
****
湛江浙江高新技术产业开发区管理委员会于****年**月**日敦施山城施（丨*江）产业转移工业园及延使区基础设施建设
原*（金山产业集业地电力设监配套工程）（项目续号：************进行争性线运采购，现通知费方中标，请按规定
时限和程序与采购人签订采购合同
| 中标采购号 |
合同包 |
| 中标来购包名称 |
山颊德（展江）产业转移工业园及延件区基础设施建设项目（全山产业集聚地电力设施配套工程） |
| 中标（成交）供应商 |
**** |
| 中标供应商联系方式 |
徐秋丽，联系方式：*********** |
| 中标（成交）金额：*.***.***.**元（*伯*******伯**元*角*分） |
中标（成交）金额：*.***.***.**元（*伯*******伯**元*角*分） |
采购项目联系人：峨工
联系人电话：****-******
点
管理有限公
****年**月**日
委托书
现委托林良韬同志（身份证号码：******************）
为代理人签订《********（廉江）产业转移工业园及延伸区
基础设施建设项目（金山产业集聚地电力设施配套工程）施
工合同》，并依法依规办理相关事项。
委托人（签字）被委托代理人（签字）：
委托单位（盖章）：
委托时间：****年*月*日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
