合同审核人：张鹏映
（**-****-****）
建设工程施工合同
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****海东开发市政建设有限公司
承包人（全称）：*川省岳池县石坪建安总公司
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法）及有关法律规定
遵循平等，自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****上和物流产业园****专
线接入工程工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****上和物流产业园****专线接
*.工程地点：****上和物流产业园
*.工程立项批准文号：大发改海开投资******号
*.资金来源：地方****及资金多道等措
*.工程内容：由*****横岭变电站新建*条****专线为****上和物流产
业园提供供电电源，具体内容详见工程量清单及图纸
*.工程承包范围：*****横岭变电站新建*条****专线为****上和物流产
业园提供供电电源，具体内容详见工程量清单及图纸
合同工期
计划开工日期：****年**月**日
计划竣王日期：****年**月**日
工期总日历天数：**日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期
计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
最终竣工日期以供电部门批准投运通电时间为准。
*、质量标准
工程质量符合符合《建筑工程施工质量验收统*标准》（*******-****）
筑电气工程施工质量验收规范》（*******-****）《电气装置安装工程电缆线路
施工及验收规范》（*******-****）电气装置安装工程接地装置施工及验收规
范》（*******-****）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（**
*****-****）《****省建筑工程施工质量验收统*规程》（*****/*-**-****）
《南方电网施工作业指导书》、国家（****标准强制性条文》及其他现行相
关的标准、规范、行业标准等，*次性验收合格通电：并通过项目所在地主管
部门专项验收，同时移交主管部门：符合现行国家、地方及行业相关规范要求，
且满足发包人要求，本项目涉及物资需为中国南方电网中标目录物资，标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）*******任*****元*角*分
（￥*******.**）：
其中
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）
（*）材料和工程设备暂估价金额
人民币（大写）
*专业工程估价金额：
人民币（大写）
（*）暂列金额
人民币（大写）
*.合同价格形式：工程量据实结算合同
*、项目经理
承包人项目经理藏建明
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件
（*）中标通知书（如果有）：
（*）投标函及共附录（如果有）：
（*）专用合同条款及其附件：
（*）通用合同条款
（*）技术标准和要求：
*）图纸：
（*)已标价工程量清单或预算书：
（*）其他合同文件，
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部
分
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属
于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当
事人签学或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集****资金并按照合
同约定的期限和方式支付合同价款，
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工确保工程质量和
安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修
责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*
工程另行签订与合同实质性内容相背高的协议
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋子的含义相同
*、签订时间
本合同于***年**月**日签订。
专品
*、签订地点
本合同在****海东上和片区双创中心**楼签订
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效
**，合同份数
本合同式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人
执建份。
建设有限
理海发市政硬省岳池县在地校公司
发包人：承包人：
有限公
法定代表人或
法定代表人或其
其委托代理*（签字）
委托代理人：
统*社会信用代统*社会信用
*************************
码：代码
****省****自
州****市海东镇上*川省广安市岳池县广岳大道
地址：地
和片区欧洲小镇双创电力世纪城西区*栋**楼
中心**楼
邮政编码邮政编码：******
法定代表人法定代表人：
委托代理人委托代理人
电话：电话：****-*******
传真：传真：****-*******
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：中国农业银行岳池县支行
账号：账号：***************
| 发包人： |
理海发市政有限公 |
承包人： |
硬省岳池县在地校公司 |
| 法定代表人或其 |
|
法定代表人或其委托代理 |
*（签字） |
| 委托代理人： |
|
|
|
| 统*社会信用代码： |
****************** |
统*社会信用代码 |
******* |
| 地址： |
****省****自州****市海东镇上和片区欧洲小镇双创 |
地 |
*川省广安市岳池县广岳大道电力世纪城西区*栋**楼 |
| 邮政编码 |
中心**楼 |
邮政编码： |
****** |
| 法定代表人 |
|
法定代表人： |
|
| 委托代理人 |
|
委托代理人 |
|
| 电话： |
|
电话： |
****-******* |
| 传真： |
|
传真： |
****-******* |
| 电子信箱： |
|
电子信箱： |
|
| 开户银行： |
|
开户银行： |
中国农业银行岳池县支行 |
| 账号： |
|
账号： |
*************** |
第*部分通用合同条款
详见《建设工程施工合同示范文本（**-****-****）》
*
第*部分专用合同条款
*般约定
*.*词语定义
**.*合同
*.**.**其他合同文件包括：*、本合同协议书：*、中标通知书：*投
标函及其附录：*、本合同专用合同条款及其附件：*、本合同通用条款：*.
技术标准和要求：*、图纸：*、工程量清单：*、已标价工程量清单或预算书：
**、其他合同文件（双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件视为本合同的
组成部分）
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：****
资质类别和等级：电为工程专业资原乙级
联系电话：****-********
电子信箱：************.***
通信地址，昆明市南市中央购物金座*幢*座*楼**号房：
*.*.*.*设计人：
名称：****云汇电力设计有限公司
资质类别和等级：电力行业送电工程、变电工程）专业丙级
联系电话：************
电子信箱：************.***
通信地址：****省昆明市西山区滇池柏悦小区*栋****
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久古地和临时占地
*.**.*永久占地包括：实施工程需永久占用的土地
*.**.**临时占地包括：实施工程需要临时占用的土地
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《民典法）；
《中华人民共和国招投标法》等国家颁布法律、法规。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：按国家法律、法规和地区现行规范，制
度。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：不提供.承包人自行准备：若有
特殊另行约定：
发包人提供国外标准、规范的份数：不提供，承包人自行准备，若有特殊另
行约定：
发包人提供国外标准、规范的名称：不提供，承包人自行准备，若有特殊另
行约定，
**.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：合同协议书*.中标通知书：*、投
标函及其附录；*、本合同专用合同条款及其附件：*，本合同通用条款：*
技术标准和要求：*图线：工程摄销单*、已标价工程量清单或预算书：
*工程摄销单*、已标价工程量清单或预算书：
**、其他合同文件（双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的
组成部分）
*图纸和承包人文件
*.**图纸的提供
发包人向承包人提供纸的期限
发包人向承包人提供图纸的数量；
发包人向承包人提供图纸的内容：
*.*.*承包人文件
雷要由承包人提供的文件，包括：
承包人提供的文件的期限为：
承包人提供的文件的数量为：
承包人提供的文件的形式为
发包人审批承包人文件的期限：
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证
书、指示，指令，要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当
事人
*.*.*发包人接收文件的地点：
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：
承包人指定的接收人为：
监理人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定按通用条款执行
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款执行
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的
约定：按通用条款执行
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用
由承包人承担
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委
托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作
权的归属：发包人
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程使用
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人为实施
工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的
运行、调试、维修、改造签目的面复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关
的其他事项，未经发包人书面同意承包人不得为了合同以外的目的而复制，使
用上述文件或将之提供给任何第*方
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程使用。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利，专有技术、技术秘密的使用费
的承担方式：
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格
允许调整合同价格的工程量偏差范围
*发包人
*.*发包人代表
发包人代表
姓名：段平
身份证号：******************
职务运维部经理
联系电话：***********
电子信箱*************.***：
通信地址：****市海东镇上和片区欧洲小镇双创中心**楼
发包人对发包人代表的授权范围如下：本工程全程负责
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
***提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后****
*.**提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行
程量的变动，不影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定标准进行施工和修
复缺陷的责住，当实际数量发生变化时，并由发包人驻地代表和现场符合监理资
质的监理工程师、承包方共同签字为准*，施工中发生的设计变更部分，工程
量按实计算，井由发包人驻地代表和现场符合监理资质的监理工程师、承包方共
同签字认可
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：
发包人市批承包人合理化建议的期限：
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励
的方法和金额为：
**.*暂估价
**.*.*依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确
定
第*种方式：承包人直接实施的估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：合同清单内未包含的超出部分，并在
工程竣工结算时使用
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：否
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第*种方式对合同价格进行调
整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整，
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：
第*种方式：采用造价信总进行价格调整，
（*)关于基准价格的约定：
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低
于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨轻以基准价格为基础超过
%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超
过/%时，其超过部分据实调整，
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：
专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过时，材料
单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过时，其
超过部分据实调整
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价
的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过士/%
时，其超过部分据实调整
第*种方式：其他价格调整方式
**.合同价格、计量与
**.*合同价格形式
*、单价合同：工程量据实结算，
综合单价包含的风险范围：按（****省建设工程工程量清单计价规则相应条
款执行，由审计部门按有关规定审计。
风险费用的计算方法：按（****省建设工程工程量清单计价规则&**;相应条款热
行。
风险范围以外合同价格的调整方法：
*总价合同
总价包含的风险范围：
风险费用的计算方法：
风险范围以外合同价格的调整方法：
*其他价格方式：
**.*预付款
**.*.*预付款的支付：合同签订后，本项目无预付款
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限
预付款担保的形式为
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：依据国
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定
**.*.*总价合同采用支付分解表计支付的，是否适用第**.*.*项（总价
合同的计量约定进行计量
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序
*工程进度款支付
**.*.*付款期
关于付款周期的约定：施工期间支付合同价款的**%，待工程完工后半年内
支付合同价款的**%，剩余合同价款待竣工验收合格后*年内*次支付完毕。
**.*.*进度付款申销单的编制
关于进度付款申请单编制的药定
**.**进度付款申请单的提交
*）单价合同进度付款申请单提交的约定：
*总价合同进度付款申请单提交的约定：
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限
（*）发包人支付进度款的期限：
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：
*单价合同的总价项目支付分解表的编制与审
**验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时应提前
书面延期要
求，
关于延期最长不得超过：
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：具备验收条件后，承包人提出申请监理人**
天报发包人**天内审批完。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的进约金的计算方
法：
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收通电后完成移交，
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：自应
接收之日起承担照管、成品保护、保管等与工程有关各项费用.
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为；自应接收之日起承担照管、
成品保护、保管等与工程有关各项费用，
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：按通用条款执行
（*）单机无负荷试车费用由按通用条款执行承担
（*）无负荷联动试车费用由按通用条款执行承担
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：
竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：竣宝验收合格后**天内
竣工结算申请单应包括的内容：
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：双方协商
发包人完成竣工付款的期限双方边商
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序
**.*最终结清
*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：双方协商
承包人提交最终结算申请单的期限：双方协商
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并题发最终结清证书的期限：执行
通用合同条款
（*）发包人完成支付的期限：执行通用合同条款
**缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣（交）工验收之日起计**个月
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是在工程项目竣工前，承包人
按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（*）种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：
（*）审计结算价款的*%
（*）其他方式：
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数
不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额：
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金
*）其他扣留方式
关于质量保证金的补充约定
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：质量保修期从签工验收报告之日算起。
双方根据质量保修制度和保修期限根据国务院*******号令规定执行.
**.**修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*、属于保修范围和内容
的项目，乙方应在接到修理通知之日后*天内派人保修。
*.发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
*、对于涉及结构安全的质量问题，甲方应当立即向当地行政主管部门报告，
采取安全防范措施：由设计单位提出保修方案，乙方实施保修，
*、质量保修完成后，由甲方组织验收，
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人约的其他情形：
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
(*)因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：
*
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
（*）发包人违反第**.*款【变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取
消的工作或转由他人实施的违约责任：
（*）发包人提供的材料，工程设备的规格，数量或质量不符合合同约定，
或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法
复工的违约责任：
（*）其他：
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形约定暂停施工满天后发包人
仍不纠正其违约行为井致使合同目的不能承包人有权解除合同
**.*承包人违约
**.**承包人违约的情形
承包人违约的其他情形
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由双方协商解决。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
发包人维续使用承包人在施工现场的材料，设备临时工程、承包人文件和
由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由双方协商解决
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后*天内完成款
项的支付。
**，保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：按国家相关规定
根据项目实际
情况约定
**.*其他保险
关于共他保险的约定：按国家相关规定、通用条款执
行成根据项目实际情况
约定
承包人是否应为其施工设各等办理财产保险应办理
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知
**.议解决
**.
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定
**.*.*争议评审小组的定
争议评审小组成员的确定：
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报承担方式：
其他事项的约定：
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向本地仲裁委员会申请仲裁：
（*）向本地人民法院起诉，
**.*补充条款
*、质量保修制度和保修期限：按国务院第***号文《建设工程质量管理条
例》及投标承诺执行。
*、承包人若因报价过低致使合同履行中无故要求变更投标承诺和变更投标
报价（含单价、合价和总价）的，发包人不给子调整，并可视情况终止合同
发包人有权没收履约保证金，由此造成发包人的损失由承包人承担赔责任
由此造成的承包人损失由承包人自行承担。发包人可将有关情况报建设行政主
管部门，由建设行政主管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作为不良
市场行为记录。
*、承包人不严格和不全面冠行合同的，除扣除履约担保金外，发包人有权
改变合同约定的发包范围另行委托其他单位完成该项工作，同时还应承担由此
造成发包人的损失由此造成的承包人损失由承包人自行承担。此外，发包人
可将有关情况报建设行政主管部门，由建设行政主管部门依照有关法律、法规
给予相应处罚，并作为不良市场行为记录。
*、承包方必须保证资金专款专用，绝不挪作他用，在收到进度款前必须列
出开支计划，确保民工工资的支付，并接受发包人的监督。若发生挪作他用或
不按开支计划合理使用工程资金，发包人将对承包人发出限期改正通知，期滴
仍未解决的，发包人有权停止向承包人支付款项，而直接向第*人支付相应款
项，并从应支付承包人的款项中扣减已支付第*人款项，承包人应无条件子以
接受：并且承包人不能因此面停正工程的施工，
*、发包人不专门组织现场考察，承包人应视自身情况决定是否进行现场考
察，通过对现场考察，应结合本工程的实际情况，制定切实可行的施工组织计
划，对施工现场作周密布置，除充分考虑上述规定外，还应对现场施工用水的
排放及排污做统*安排，不进行现场考察发生，因排水、排污妨碍沿线居民正
常生活或工农业生产，视为承包人已知相关情况，*切责任由承包人承担，
*、如果工程师对承包人所用材料有疑虑，以****省质量技术监督局或其它
专业资质机构签定结果为准，检验费用由承包人承担。
*、除发包人提供的材料外，所有材料由承包人按合同约定自行采购，特殊
情况下，若发包人提供的材料，质量符合设计要求，价格又低于投标报价时，
承包人不得拒购，工程结算时按实扣减，
*、监理单位全过程进行质量监控，对不合格产品，监理有权要求返工直至
停工整锁，因质量问题监理发出监理通知书，对监理要求停工整领的，承包人
承担相应责任
*、承包人进场机械设备及管理人员必须配备齐备，否则视为无履约能力，
发包人有权适时终止合同，井没收履约保证金，
**、承包方必须按照相关规定缴纳农民工工资保证金及必要的工伤保险，
**、承包人必须服从发包人现场管理采用的进度考核、质量考核、安全考
核、协调配合考核等各项奖罚管理规定，现场管理按发包人相关的项目管理规
定和管理办法执行，并作为合同附件
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
