建设工程设计合同
项目名称:****县鸡脚坝溪重点山洪沟防洪治理工程
项目地点:****县
工作阶段:工程初步设计至工程竣工验收
设计证书等级:设计资质行业西级/勘察资质专业丙级
发包人:****县河道管理站
设计人:****
签订日期:****年*月**日
中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制
发包人:****县河道管理站
承包人:****
发包人委托****人承担****县鸡脚坝溪重点山洪沟防洪治理工程勘测设计,工
程地点为****县,经双方协商*致,签订本合同,共同执行。
第*条本合同签订依据
*.*《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘
*
察设计市场管理规定》。
*.*国家及地方有关建设工程****管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条设计依据
*.*发包人给勘测设计人的委托书或勘测设计中标文件
*.*发包人提交的基础资料
*.*勘测设计人采用的主要技术标准是:现行国家或行业规定的技术标准、规
程、规范。
第*条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不*致,
则根据如下优先次序来判断:
*.*合同书
*.*成交通知书(文件)
*.*发包人要求及委托书
*.*投标书
第*条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
*.*项目名称:****县鸡脚坝溪重点山洪防洪工程****
**
*.*项目规模:建设规模和主要建设内容:新建浆砌石护岸*.****,新建护岸总长
****.***,河段清淤*.****。
*.*工作范围:完成工程初步设计阶段****报告、概算、图集的编制工作并通
过技术审查;完成招标技术方案、招标预算、招标图设计、设计变更等工作;完成施工
图及技术方案编制等工作;完成工程初步设计至工程竣工验收等相关服务工作。
*.*工作内容:
*)在经有关部门审批的****县鸡脚坝溪重点山洪防洪工程****相关意见的基
础上,遵循国家有关政策法令,根据现行国家和行业技术标准、规程、规范和招标文件
要求的设计深度,开展该项目****。
*)上述工作完成后,参加有关部门组织的技术审查,根据审查意见,补充完善有
关工作,按时完成修改。同时在该阶段协助甲方进行该项目的报批。
第*条发包人向勘测设计人提交的有关资料、文件时间
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交时间 |
* |
项目规划文件及批复意见 |
* |
合同签订后*日内 |
* |
地方社会经济资料(包含受水区规划资料) |
* |
合同签订后*日内 |
* |
项目已有的相关资料 |
* |
合同签订后*日内 |
* |
其他需甲方提供的资料 |
* |
资料清单提供后*日内 |
以上资料中乙方将列出详细的资料需求清单提交给甲方(甲方提供资料后,乙方应
给甲方确认回执函)。以上资料均包括有效的纸质资料。
第*条勘测设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
序号 |
设计文件名称 |
份数 |
提交时间 |
提交地点 |
* |
初步设计报告(审定稿)、图纸、投资概算及附件 |
* |
满足招标文件工期要求 |
|
* |
招标设计 |
* |
满足施工招标进度要求 |
|
* |
施工图设计 |
* |
满足施工进度要求 |
|
备注:送审、报批稿根据项目审批要求提供,审定稿份数根据审批机构、业主需求
提供*套。
第*条费用
*.*****费
本合同****费:以成交通知书中标价:人民币(*****任圆整(小写:
******.**元)为本项目勘测设计费合同总金额结算(含税)。
*.*合同签订后若勘察范围、设计项目、规模、条件等工作内容发生重大变化导致
工作量发生变化的,其****费由甲乙双方参照中标价格另行签订补充合同或相关补
充协议。
*.*若本工程中标勘测设计费未包含水土保持、环境保护专项勘测设计费,该部分
专项工程实施时,由设计单位编制实施方案,另行计算该部分专项工程勘测设计费,双
方按照本合同约定的主体工程的勘测设计费计费方式以及支付方式执行,签订补充协议。
第*条支付方式
*.*双方约定,支付方式:按进度支付。
*.*.*本工程合同签订后,设计人完成初步设计成果(报告、概算及图纸)并获取
批复文件、完成招标设计阶段工作且将技术成果提交给发包人后,上级资金到位后,**
个工作日内,发包人向设计人支付**%的勘测设计费。
*.*.*本工程施工图完成并提交后,待监理审核通过后**日内,发包人向设计人支
付**%的勘测设计费。
*.*.*本工程完工,并经县级验收合格且资料完善后**日内,发包人向设计人结清
剩余**%的勘测设计费。
第*条双方责任
*.*发包人责任
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料
及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准
进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,设计人按本合同第*条规定
的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限**天以上时,设
计人有权重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*无。
*.*.*发包人应及时为勘察人协调解决勘察现场的工作条件和出现的问题、费用由
勘察人承担,包括但不限于(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、
处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电
源水源、挖好排水沟渠等)。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料
作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、
重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
*.*.*在合同履行期间,因政策原因发包人要求终止或解除合同,发包人不支付阶
段性设计工作量费用。
*.*.*发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付费用。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,
不得严重背离合理设计周期。
*.*.*负责组织勘测设计成果资料向上级主管部门的报批工作。
*.*.*无。
*.*设计人责任
*.*.*乙方应按照《建设工程****管理条例》(国务院令[****]***号,****
年修订)承担相应责任,乙方应按国家规定和本合同约定的技术规范、标准进行设计,
按本合同第*条规定的内容、时间及份数向甲方交付****文件(出现第*.*款规定
致使有关交付设计文件顺延的情况除外),并对提交的设计文件的质量负责。
*.*.*工程设计合理使用年限按规范《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规
范》(*****-****)规定。
*.*.*配合甲方对设备生产方、施工承包商及其他第*方责任人的****、专题
资料和成果进行评审和验收,负责工程相关合同项目的设计联络工作。
*.*.*乙方对****文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方****
原因造成工程质量事故及其他重大损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部
分的****费。
*.*.*本项目严禁转包,因不可抗力需要的分包,须经甲方书面同意。分包单位的
资质及资源配备应满足相应要求。
*.*.*由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误*天,应减收相应勘察
设计费的*分之*;累计误期扣款总额不超过合同金额的*分之*。
*.*.*本合同生效后,乙方要求终止或解除本合同,造成甲方损失的,乙方应赔偿
相应损失并承担相应责任。
*.*.*乙方交付****文件后,按规定参加****审查,并根据审查结论负责
不超出原定合同范围内容的调整补充。乙方按本合同规定时限交付****文件,负责
向甲方及施工单位进行书面的设计交底和书面的安全交底、提出技术设计要求、处理有
关设计问题、完成设计变更和参加竣工验收。
*.*.*第*方专项工作责任人完成的专题设计、可研、试验等技术成果,经乙方验
收合格后,乙方应对其成果的可靠性负责。验收不合格时,乙方可要求专项工作责任
人进行必要的补充和完善,直至满足工程****工作的需要。
*.*.**乙方在****过程中由于自身原因所发生的人身意外伤害、财产损失由乙
方承担。
*.*.**在****过程中,及时向甲方通报****工作完成情况,以及工作计划
安排,以便甲方随时了解****工作,及时处理可能出现的*些问题。对于甲方或甲
方根据其它咨询单位提出的本阶段合理要求或合理化建议,乙方应及时进行研究并反馈
甲方。
第*条保密
双方均应做好对方提交的资料的保密工作,未经对方同意,任何*方均不得对对方
的资料及文件擅自修改、复制或向第*人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上
情况,泄密方承担*切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第**条仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地水行
政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由遵义市仲裁委员会仲裁。双方当事人
未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第**条合同生效及其他
**.*发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方
应另行签订技术咨询服务合同。
**.*设计人为本合同项目的服务至工程施工结束为止。
**.*本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人
需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
**.*发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费
用。
**.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方及时协商解决。
*.罚
**.*本合同双方签字盖章即生效,*式*份,发包人*份,设计人*份。
**.*双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具
有同等法律效力。
**.*未尽事宜,经双方协商*致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:****县河道管理站设计人名称:****
(盖章)(盖章)
法定代表人法定代表人
或委托代理人:(签字)或委托代理人:(签字)
电话:电话:
开户银行:开户银行:****龙里农村商业银行股份有
限公司双龙物流商贸城分理处
银行帐号:银行帐号:******************
**
成交通知书
****:
你方于****年**月**日**时**分所递交的****县鸡脚坝溪重点山洪沟防
洪治理工程勘测设计(*次)(项目编号:****[****]*号)的投标文件已被我方
接受,经评标委员会评审和推荐,并经公示,确认你单位为中标人。
中标价:******元整(小写:******.**元)
设计周期:**日历天。
你单位接到成交通知书后,须在**日内与采购单位签订合同,并从合同签定
之日起*日内将合同副本送至代理机构备案。
特此通知。
招标
县
采购单位:(盖招标代理机构:(盖章
章招标代理机构:
********
法定代表人:(签字或盖章)法定代表人:(签字或盖章)
江卢
印贵*
*************
或授权代理人:(签字或盖章)或授权代理人:(签字或盖章)
通知书发出时间:****年**月**日