****省建设工程
标准施工合同
工程名称：****县小型水库除险加固工程（****年度**宗）
大塘水库
工程地点：****市****县大塘水库
发包人：****县水利水电工程建设管理中心
承包人：****维山建设工程有限公司
****省建设厅制
第*部分协议书
发包人（全称）：****县水利水电工程建设管理中心
承包人（全称）：****维山建设工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》及****年*月**日****祥泰工程项目管理
有限公司的****县小型水库除险加固工程（****年度**宗）-大塘水库的招标结果和
招标文件（项目编号：****-****-**）的要求，经双方协商*致，签订本合同。
*、工程概况
工程名称：****县小型水库除险加固工程（****年度**宗）-大塘水库
工程地点：****市****县大塘水库
工程内容：详见施工图及工程量清单。
工程规模：小规模
结构形式：
工程立项、规划批准文件号：
资金来源：财政统筹
、工程承包范围
承包范围：详见施工图及工程量清单。
*、合同工期
计划开工日期：年月_日。
计划竣工日期：年月_日。
工期总日历天数：***日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期
计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量标准：符合现行国家施工验收规范，达到合格工程标准
*、合同价款
合同金额：人民币（大写）******任*****元*角*分
（￥*******.**元），最终以****县财政投资评审中心审定的结算价为准。
*、项目经理
承包人项目经理：鄂涛
*、组成合同的文件
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）招投标文件及其附录（如果有）
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于
同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人
签字或盖章。
*、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》第*条赋予它们的定
义相同。
*、承诺
（*）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约
定的期限和方式支付合同价款。
（*）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，
不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
（*）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程
另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（*）承包人承诺施工期间要遵守公安、武警监管警戒区管理有关规定，制定相应方
案，确保公安监场所和军事设施的安全。
*、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
*月*日
订立合同时间：**年
订立合同地点：****县水利水电工程建设管理中心
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即日生效。
*
（本页为合同签署页）
发包人（公承包人（公章）：
****县水利水电工程建设管理中****维山建设工程有限公司
地址：****县江南街道办建设*路**号地址：街道青果场开发区
，地址：街道青果场开发区
原社保宿舍）*会***室（仅供办公
使用）
法定代表人：法定代表人！
委托代理人：委托代理人：*
电话：****-*******电话：****-*******
传真：传真：／
开行：开
户行：开户行：中国邮政储蓄银行股份有限
公司****县支行
账号
账长号：******************
邮政编码：邮政编码：******
电子邮箱：电子邮箱：
第*部分合同通用条款
详见****省建设厅推行的《****省建设工程标准施工合同》（示范文本）（****）
第*部分
*
第*部分专用条款
*、定义
所采用的书面形式包括：
文书
口信件
口电报
目传真
目电子邮件
口其他：
*、合同文件及解释
组成合同的其他文件：按通用条款规定。
*、语言及适用的法律、标准与规范
约定适用的标准、规范的名称：按通用条款规定。
*、通讯联络
各方通讯地址、收件人及其他送达方式
（*）各方通讯地址和收件人：
发包人：****县水利水电工程建设管理中心
通讯地址：****县江口街道办建设*路**号
收件人：邮编：
承包人：****维山建设工程有限公司
通讯地址：****县江口街道青果场开发区（原社保宿舍）
*层***室（仅供办公使用）
收件人：邮编：******
（*）视为送达的其他方式：无。
*、工程分包
*.*指定分包工程：无。
*.*分包工程价款的支付方式：
*、交通运输
*.*道路通行权和场外设施的约定：按通用条款规定。
*.*场外施工道路的约定：按通用条款规定。
*.*超大件和超重件运输的约定：按通用条款规定。
*
*、专项批准事件的签认
（*）专项批准事件的监理工程师
具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：
（*）专项批准事件的造价工程师
具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：
（*）专项批准事件的建造师
具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：
*、发包人
*.*发包人完成下列工作的约定：
（*）办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的
时间：已具备。
（*）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前。
（*）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：开工前。
（*）提供有关资料的时间：开工前_。
（*）办理有关所需证件的约定：开工前。
（*）组织现场交验的时间：开工前。
（*）提供施工设计图纸、设计文件的时间：开工前
（*）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前。
（*）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文
物、保护建筑）、古树名木等保护工作的约定：开工前_。
（**）接收已完工程支付工程相关价款的约定：无。
委托给承包人负责的部分工作有：无
*.*提供施工场地的时间：开工前。
*.*支付期及支付方式的约定
（*）工程价款支付期限
目按合同通用条款规定期限支付
口其他：
（*）工程价款支付方式：
目按协议书所注明的帐号银行转帐
*
口支票支付。
口其他方式：
*、承包人
*.*承包人完成下列有关工作的约定
向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无。
*.*承包人完成设计的约定
（*）承包人负责的设计：无。
（*）承包人提交设计图纸的时间：无。
**、发包人代表
发包人代表及其权力的限制
（*）发包人任命（）为发包人代表，联络通讯地址如下：
通讯地址：邮政编码：
联系电话：传真号码：
（*）发包人对发包人代表权力做如下限制：
**、监理工程师
**.*负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师
（*）监理单位：法定代表人：
（*）任命（）为监理工程师，其联络通讯地址如下：
通讯地址：邮政编码：
联系电话：传真号码：
**.*需要发包人批准的其他事项：
**、造价工程师
**.*负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
（*）造价咨询单位：法定代表人：
（*）任命（）为造价工程师，其联络通讯地址如下：
通讯地址：邮政编码：
联系电话：传真号码：
**.*需要发包人批准的其他事项：
**、承包人代表
承包人任命（鄂涛）为承包人代表，其通讯联络地址如下：
通讯地址：邮政编码：
*
联系电话：
传真号码：
**、指定分包人
依法指定的分包人及有关规定：
（*）实施、完成任何永久工程的分包人：无。
（*）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：无。
**、工程担保
**.*承包人提供履约担保的约定：
（*）履约担保的金额：（大写（小写
（*）履约担保的时间：
口签订本合同时。
口其他时间：
（*）出具支付担保的银行：
**.*履约担保退还时间的约定：
**.*发包人提供支付担保的约定
（*）支付担保的金额：（大写（小写
（*）提供支付担保的时间
口签订本合同时
口其他时间，具体为
（*）出具支付担保的银行：无约定。
**.*履约担保退还时间的约定：
**.*担保内容、方式和责任等事项的约定：
**、不可抗力
不可抗力的其他情形：不可预见、不可预测和不可克服的客观的存在因素。
**、保险
**.*发包人委托承包人办理保险事项有：无
合同通用条款**.*款的第（*）项；
合同通用条款**.*款的第（*）项；
口合同通用条款**.*款的第（*）项。
口合同通用条款**.*款的第（*）项。
**.*担保内容和责任等事项的约定：
**、进度计划和报告
*
承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：开工前。
**、暂停施工和复工
**.*工程实施过程中，出现下列情形，经发包人确认，工期予以顺延：
（*）不可抗力因素；
（*）由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的**%）；
（*）工程款不能按时或逾期支付者。
**.*发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：无
**、工期及工期延误
合同工程的工期约定为（***日历）天。
（*）（工程名称）单项（位）工程的工期约定为／天。
(*)（工程名称）单项（位）工程的工期约定为天。
**、提前竣工
计划竣工日期：年月日
**、质量目标
工程质量标准：
**、安全文明施工与环境保护
**.*安全文明施工的内容：
**.*治安管理的约定：无
**、测量放线
**.*施工控制网资料提交的时间：开工前。
**.*测量放线误差的约定：按规范要求
**、发包人供应材料和工程设备
**.*发包人是否供应材料设备
*发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
口发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备*览表”，作
为本合同的附件。
**.*发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：
**、承包人采购材料和工程设备
**.*承包人采购的材料和工程设备：无。
**.*承包人供货与清点要求：无。
**.*发包人指定的生产厂家或供应商：无。
**
按合同通用条款的规定调整。
口按以下方法调整：。
**.*工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：
按合同通用条款的规定调整。
口按以下方法调整：按招标文件执行。
**、现场签证事件
现场签证报告确认约定的时间：
**、物价涨落事件
**.*调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法
目合同价款不因物价涨落而调整，则本款不适用。
口物价涨落超过通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如
下：
（*）固定系数*为
（*）人工权重系数*为_
（*）机械台班权重系数*为
（*）钢筋权重系数*为
（*）其他资源的权重系数：
**.*调整合同价款日期：
口招标工程的递交投标文件截止日期：
口非招标工程的合同订立时间：
**、支付事项
计算利息的利率：
口按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
口其他为。
**、预付款
**.*预付款的约定：
口没有预付款的，本条不适用。
约定预付款的，双方签订合同后按合同总价的**%支付，其支付办法及
抵扣方式按本条有关约定确定。
**.*预付款支付申请的约定：进场施工*天时间内。
**.*预付款抵扣方式：
**
口预付款按照期中应支付工程款的/%扣回，直到扣完为止。
回其他方式：工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的**%时开
始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的**%时全部扣清。
**、安全文明施工费
**.*安全文明施工费的内容、范围和金额的约定
（*）安全文明施工的内容及范围：
口按合同通用条款的规定，以现行****省统*工程计价依据规定为准。
口合同双方的其他要求：无。
（*）安全文明施工费的总金额为：_元。
**.*安全文明施工费预付金额、支付办法和抵扣方式：
口按合同通用条款的规定；
口其他：
**、进度款
**.*支付期间：
口以月为单位：
口以季度为单位。
以形象进度为准，具体为：
*期：支付比例**%，自签订合同*个工作日内，发包人向承包人支付成交
价的**%作为预付款。工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的**%
时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的**%时全部扣清；
*期：支付比例**%，在项目施工进行中，实际工程量超**%后才能申请进
度款，工程进度款由施工单位根据工程建设进度按需求以单月*次或多月合并
*次申请。进度款在工程款付至合同价的**%时暂停拨付，剩余部分可在最后
*次进度款结算（即完工结算时）时申报；
*期：支付比例**%，经****市****县财政局投资评审中心审核、出具结算
评审报告后，承包人向发包人提供结算价的*%银行保函或保险单作为项目质量
保证金，银行保函或保险单在质保期满后自动失效。发包人收到承包人的质量
保证金银行保函或保险单后，发包人向承包人支付结算余款。
口本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项
**.*期中付款的最低限额为元。
**
**、竣工结算与结算款
结算的程序和时限：
口按合同通用条款的规定办理；
口不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：
**、质量保证金
**.*质量保证金的金额及扣留
（*）质量保证金的金额：
口按合同通用条款的规定，即按结算价款的*%。
回其他：为结算价的*%银行保函或保险单作为项目质量保证金，银行保
函或保险单在质保期满后自动失效。。
（*）质量保证金的扣留：
口按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款
和结算款）中扣留，扣留的比例为*%。
口其他方式：按财政局投资评审中心审定的工程结算*%作质保金，发
包人按照该比例从结算款中扣留。
**.*质量保证金的返还时间：
**、最终清算付款
最终结算申请报告：
提交份数：按通用条款规定。
提交期限：按通用条款规定。
**、合同争议
**.*争议调解或认定机构
目按合同通用条款的规定。
口不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：
（*）
（*）
（*）
**.*双方同意选择下列*种方式解决争议：
口向（仲裁机构）申请仲裁。
向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**、保密要求
提供保密信息的期限：无保密要求。
**
**、合同份数
**.*提供合同文本
目按合同通用条款的规定，由发包人提供。
口不按合同通用条款的规定，提供方式为：
**.*合同份数：本合同*式*份，发包人执*份，承包人执*份，并送行政
主管部门和纪检监察部门备案。
**.*补充条款：见合同附页
附文：
**
工程质量保修书
发包人（全称）：****县水利水电工程建设管理中心
承包人（全称）：****维山建设工程有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，
经协商*致就****县小型水库除险加固工程（****年度**宗）-大塘水库签
订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修
责任。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．装修工程为年；
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
*.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；
*.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；
*，本项目保修期限约定如下：*年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为_**_个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计
算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格
之日起算。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人
保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场
抢修。
**
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，
立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人
或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
*.质保期内，如建设工程范围内的设备或*部件因非人为因素出现故障而造成短
期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过**天则质保
期重新计算。承包人在收到发包人通知需处理本项目质量问题时，*天内须作出
处理，否则发包人有权另请施工队维修，所产生的费用直接从质保金内扣除。
*.承包人应提供****小时服务，可通过电话或书面形式解答问题，必要时派技
术人员专门服务。在质保期内对发包人提出的质量问题及维修要求应在**分钟
内响应，在*小时内到达现场，并在到达现场后**小时内解决问题。
*.建设工程范围内的所有设备保修服务方式均为承包人或承包人委派的设备生
产厂家上门保修，由此产生的*切费用均由承包人承担。
*、工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工
合同附件，其有效期限至保修期满。
**
（本页为合同签署页）
发包人（公章）承包人（公章）：
****县水利永电工程建设管理中心****维山建设工程有限公司
地址：****县江口街道办建设投路**号地址：****县江口街道青果场开发区
（原社保宿舍）*层***室（仅
供办公使用）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：****-*******电话：****-*******
传真：传真：！
开户行：开户行：中国邮政储蓄银行股份
有限公司****县支行
账号：
账号：******************
邮政编码：邮政编码：******
电子邮箱：电子邮箱：
**
廉政合同
发包人（全称）：****县水利水电工程建设管理中心
承包人（全称）：****维山建设工程有限公司
工程名称：****县小型水库除险加固工程（****年度**宗）-大塘水库
工程地点：****市****县大塘水库
为加强工程建设领域廉政建设，规范工程建设项目双方的各项活动，防止发生
各式各样和谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家，集体和当事人的合法权益，
根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，特订立本合同。
第*条双方的责任
（*）双方应共同遵守国家和****省、****市及行业主管部门关于加强工程建设项
目管理以及党风廉政建设的各项规定。
（*）双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（*）除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，双方的业务活动应坚持
公开、公正、透明的原则、严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章
制度的不正当交易。
（*）双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，
情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。
第*条发包人的责任
发包人的领导干部和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事
中、事后应遵守以下规定：
（*）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好
处费等。
（*）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支出的费用。
（*）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶
子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、娱乐等活动。
（*）不准向承包人介绍或为其配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设项目施工
合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动、不得以任何理由向承包人和
相关单位推荐分包单位或要求承包人购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、
设备等。
**
第*条承包人的责任
承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工
作，严格遵守和执行工程建设的有关政策规定，不准有以下行为：
（*）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、
贵重物品及回扣、好处费等。
（*）不准以任何理由为发包人和相关单位报销任何应由对方或个人支出的费用。
（*）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女
的工作以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准以任何理由为发包人和相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的
宴请、娱乐等活动。
第*条违约责任
（*）发包人或发包人工作人员有违反本合同第*、*条规定的，按照干部管理权
限、由纪检监察部门依据有关规定给予党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关
追究刑事责任。
（*）承包人或承包人工作人员有违反本合同第*、*条规定的，按照干部管理权
限、由相关行政主管部门依据有关法律法规给予相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移
交司法机关追究刑事责任。同时将承包人列入不良行为记录“黑名单”，在“****市
工程建设领域项目信息公开平台”发布，并视情节在*-*年内不准参加****市行政
区域范围内依法进行招标项目的投标活动。
第*条本合同作为工程建设项目承包合同的附件，与工程建设项目承包合同具有
同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第*条本合同*式*份，双方各执*份，并送行政主管部门和纪检监察部门备案。
发包人（公章）：承包人（公章）：
****县水利水电工程建设管理中心
地址：****县江口街道办建设*路**地址：****县江口街道青果场开
号（原社保宿舍）*层***室仅
供办公使用）
法定代表人（签字或盖章
法定代表人（签字或盖章）：
联系电话：****-*******联系电话：****-*******
月**日*月
****年***年*日
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
