****省食品药品职业技术学校
药用植物园升级改造项目
设计施工采购总承包合同
发包人：****省食品药品职业技术学校
承包人：（主）****市卓爵建筑工程有限公司、（成）****创
图设计有限公司
*〇**年月
第*部分合同协议书
发包人（甲方）：****省食品药品职业技术学校
承包人（乙方）：（主办）****市卓爵建筑工程有限公司
（成员）****创图设计有限公司
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循
平等、自愿、公平和诚信原则，合同各方就****省食品药品职业技术学校药用植物园升级改造
项目设计施工采购总承包（以下简称“本项目”）事宜经协商*致，订立本合同，并就本项目向
发包人负责有连带的和各自的法律责任。联合体主办方代表联合体成员承担责任和接受发包
人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜均由联合体主办方负责。
*、工程概况
（*）工程名称：****省食品药品职业技术学校药用植物园升级改造项目设计施工采购总
承包
（*）工程地点：****市****区大观街***号。
（*）工程规模：学校药用植物园进行升级改造，主要包括：功能分区；特色、亮点区域
打造；道路及场地改造；水电改造；植物稳定性、观赏性合理布置；科普互动区设置改造；大
门、围栏等常规设施改造以及导览、宣传栏、标识牌改造等内容，改造面积约****平方米。
（*）资金来源：****。
*、设计、施工承包范围和承包方式
完成本项目设计、施工、试运行至工程竣工验收、移交的“交钥匙”工程总承包，完成、配
合发包人办理报建、报批、相关部门结（决）算审核、工程保修、配合发包人的审计和审计的
调查、项目建设阶段全过程的综合协调等工作，具体包括但不限于以下事项：
*.*设计部分
*.*.*设计范围及内容（包括但不限于）：
方案设计、初步设计及概算、施工图设计、图纸审核及需要的方案论证、建筑节能新技术
的应用及设计、深化设计、全过程的技术把关及跟踪服务、施工过程中的方案优化及设计变更、
施工过程中必要的监测及后续服务、编制竣工图。各专业工程和分项工程的技术要求和技术参
数指标，满足磋商文件要求。
*.*.*主要的设计工作内容：
（*）组建项目管理团队，按照各节点工期目标要求，积极主动与委托人和使用单位沟通
协调，全面推进前期各项工作的开展；
（*）代理发包人办理工程前期和验收阶段相应的报建、报批工作，报建、报批手续所需
的书面文件和电子文件以及各类证照工本费用由承包人自行负责，承包人应根据各建设行政
主管部门的意见对有关申报资料进行修改和补充，发包人配合承包人完善有关资料；
（*）根据发包人和设计任务书以及设计指引要求，负责设计、设备选型、编制项目概预
算；
（*）负责项目施工阶段的深化设计，并编制竣工图；
（*）设备选型意见及推荐品牌参考清单，提供设备材料的技术要求；就本项目拟采用的
机电设备、电子设备等的选型于初步设计开始前向发包人提出书面意见，但不设计专用设备；
（*）编制初步设计概算。初步设计概算必须满足政府相关审核部门和发包人的编制要求，
并全过程对概算评审论证的工作进行配合；设计人应保证所提供的初步设计文件中的工程概
算的准确性。概算应是依据初步设计中的工程量、主要材料及设备的量和价并按清单形式编制
的，是客观、准确、可行的，并已包括依据中国、****省、项目所在地有关法律、行政法规和
政策性造价管理文件所规定的所有计费内容；
（*）全过程设计服务及协调工作、负责根据建设要求组织各项专家评审,并承担相应的专
家评审费用，办理规划报建、各专业报建及初步设计审查、概算审批，办理建设工程规划许可
证，施工图审查等报批报建工作；
（*）按发包人需求提交项目设计模型、演示动画、特殊规格展示图纸、主要功能区等核
心区域效果图等；
（*）工程量清单编制服务。
（**）分包要求：本项目中（包括但不限于红线范围内）应保证按规划及建筑功能要求、
配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计；限于专业资质问题不能进
行的专项设计，报发包人同意后进行分包，专项分包设计费由承包人承担。专项分包施工图设
计文件中，需承包人校核确认的部分由承包人及专项分包方人员进行会签并盖经授权的图纸
审核专用章或公章；
（**）按照要求开展图档资料核对、整理和建档工作。相关工作包括且不限于设计各阶段
（方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段,不含行政审批时间）；施工阶段（施工实施
建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理
等，不含行政审批时间）。
（**）重要提示和风险提示：
*、供应商的设计方案需体现限额设计的理念，限额设计数为发包人公布的施工招标控制
总价；
*、供应商的方案设计完成后须由发包人确认后方可启动初步设计及后续工作；
*、施工图审查按****省或项目所在地市现行管理制度执行；
*.*.*设计成果文件要求：按合同要求。
*.*施工部分
（*）负责完成本项目所需的施工图预算编制及所有的施工工作，具体以发包人确认的施
工图纸为准，完成并配合发包人及相关部门结（决）算审核、工程保修等工作，组织本项目的
验收备案和工程资料汇总及整理归档工作；
（*）负责工程施工图预算的编制工作，需根据发包人审定的施工图纸、发包人委托的第
*方评审机构审定后的施工图预算进行施工，据此控制各项成本支出，改进施工技术，合理调
配和组织劳动力，合理选购运输材料和配件，以较低成本、较短工期和优等质量完成项目建设；
（*）负责工程结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核及审计工作（工程结算
的审核执行省财政厅《关于规范省级项目主管部门对下属单位基本建设项目工程结（决）算审
核工作的通知》（粤财建〔****〕***号）的规定。）；
结算审定金额比送审金额审减率超过**%时，结算审核费用由承包人承担并直接从工程
款中扣除，且扣除的此项结算审核费，发包人不提供发票，仅提供收据。
（*）协助办理工程开工及验收所需的各项手续,包括但不限于办理施工许可证(或临时施
工许可)、报监手续、余泥排放证及分项分部工程验收和各专业验收,并承担办理上述手续施工
方的费用；
（*）协助做好迎检、开工仪式等筹备工作；
（*）现场*通*平，包括本工程项目水、电、路、气、通讯等与现有市政基础设施的接
驳，红线内场地平整及地上附着物清理；
（*）负责施工过程中所有材料及设备采购、安装、试验（注：发包人另有约定的除外）。
*.*综合管理部分
实行项目实施阶段全过程建设管理，直至工程竣工验收、项目移交的“交钥匙”工程总承包。
做好项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。
*.*质量标准
*.*.*设计要求：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程****管理条例》、《建筑
工程设计文件编制深度规定（****年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到
行业相关规范技术标准等要求。
*.*.*施工要求：合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业
颁发的工程质量验收标准。
按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统*标准》（*******-****）及相应配套的各
专业验收规范，*次验收合格。
*.*.*安全文明目标：
确保不发生*般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为*，达到省级及项目所有
地安全生产文明施工示范工地标准。
需遵守学校相关管理规定，并根据学校的实际情况制定项目措施手段保证安全文明施工
以及学校的正常运作。
*.*工程保修期要求：
工程保修期按《建设工程质量管理条例》规定。保修期自工程验收合格之日起计*年，在
保修期内因施工质量而造成返修，其费用和因此而造成的损失由承包人负责。
承包人向发包人提交竣工验收报告时，应当向发包人出具质量保修书；质量保修书应明确
本工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
*.*承包方式：
本项目采用设计施工总承包模式（***）。包设计、施工以及相关报建手续协助办理、人工、
材料、设备、工期、质量、造价控制、安全、文明施工、项目协调管理、验收移交、竣工资料
收集整理、保修、税金、风险等。
*.*发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必
须无条件服从。
*、合同工期
*.*总工期控制目标：****年*月**日竣工验收并移交使用。
*.*设计工期：签订合同后*日历天内完成方案深化设计，明确方案完善意见后*日历天
内完成方案修改；完成方案修改后*日历天内完成初步设计（含概算）的编制；完成初步设计
（含概算）编制后*日历天内完成施工图设计。
*.*施工工期：项目施工工期为*个月（不含工程结（决）算及资产移交）。
*.*提交结算：项目竣工验收之日提交完整的结算资料，并按省财政评审的时限要求，完
成项目工程结算工作。
*.*开工，从发包人发出的进场通知书之日起计。
*、合同价款
*.*本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。
*.*签约合同总价为¥*,***,***.**元（大写：人民币************元
整），其中：
（*）工程费用（以下简称“建安工程费”或“施工费”）暂定为¥*,***,***.**，工程
费用下浮率为*.**％【下浮率＝（*－施工标成交价÷施工标最高限价）×***%=（*-
*******.**÷*******）×***%=*.**%】。
注：施工标成交价并非施工标合同价，施工标以审定的工程预算价并按工程费用下浮率
*.**％下浮后的造价作为最终合同价。
（*）设计费为¥***,***.**。
*、组成合同的文件
下列文件应被认为是组成本合同的*部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，
以如下排列次序在前者优先适用：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）投标文件（含澄清文件）；
（*）招标文件（含澄清文件）；
（*）经双方确认的施工图预算；
（*）其他合同文件。
通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包
人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发
包人决定之日起*日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发
包人收到承包人的书面异议后应作出进*步的决定。在发包人作出决定之前，承包人必须无条
件先行执行发包人的决定。
*、合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。本合同中要求的
国家、行业、规范等标准有发布新版本的，按照最新版本执行。
*、承包人向发包人承诺按照合同约定进行勘察、设计、施工竣工验收、移交、结算、管
理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
*、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的
其它款项。
*、履约担保
承包人履约担保金额为¥***,***.**，如承包人为联合体单位，可由牵头人提供履约担保。
**、合同生效
合同订立时间：****年月日。
合同订立地点：****省****市。
本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效，
至本工程质量保修期满且竣工结算满**日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。
**、合同份数
本合同正本*式*份，承、发包人各执*份；副本*份，发包人执*份，承包人执*份。
合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不*致时，以合同正本为准。
（本页为签署页，无正文）
发包人：****省食品药品职业技术学校（公章）承包人（主办）：****市卓爵建筑工程有限
公司（公章）
法定代表人或法定代表人或
其授权代表：其授权代表：
经办人：经办人：
住所：****市****区大观街***号住所：****市****区灵山东路*号***室
（部位：**）（仅限办公）
电话：***-********电话：***-********
传真：传真：***-********
电子邮箱：电子邮箱：*********@**.***
开户银行：农业银行****市东圃支行开户银行：长沙银行股份有限公司****财
智支行
账号：*****************账号：******************
承包人（成员）：****创图设计有限公司（公章）
法定代表人或其授权代表：
住所：****市越秀区环市东路***号****华信中心**楼全层
电话：***-********
传真：***-********
开户银行：中信银行****番禺支行
账号：*******************
合同订立时间：年月日
合同订立地点：****省****市
第*部分通用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.*合同
*.*.*.*合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合
同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分
的文件。
*.*.*.*合同协议书：指第*.*款所指的合同协议书。
*.*.*.*中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补
正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
*.*.*.*投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
*.*.*.*投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
*.*.*.*发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的
目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
*.*.*.*价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价
格的清单。
*.*.*.*承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议
书由承包人随投标函*起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文
件。
*.*.*.*其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*合同当事人：指发包人和（或）承包人。
*.*.*.*发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
*.*.*.*承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
*.*.*.*承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
*.*.*.*设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
*.*.*.*施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
*.*.*.*采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
*.*.*.*分包人：指从承包人处分包合同中某*部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
*.*.*.*监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或
其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
*.*.*.**总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程：指永久工程和（或）临时工程。
*.*.*.*永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
*.*.*.*临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工
设备。
*.*.*.*区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
*.*.*.*工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他
类似的设备和装置。
*.*.*.*施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括
临时工程和材料。
*.*.*.*临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
*.*.*.*承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
*.*.*.*施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定
作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
*.*.*.**永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
*.*.*.**临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
*.*.*日期、检验和竣工
*.*.*.*开始工作通知：指监理人按第**.*款通知承包人开始工作的函件。
*.*.*.*开始工作日期：指监理人按第**.*款发出的开始工作通知中写明的开始工作日
期。
*.*.*.*工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第**.*款、
第**.*款和第**.*款约定所作的变更。
*.*.*.*竣工日期：指第*.*.*.*目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证
书中写明的日期为准。
*.*.*.*缺陷责任期：指履行第**.*款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求
中明确的包括根据第**.*款约定所作的延长。
*）不妥善处理因工伤、事故或其他原因应由承包人负责的赔、补偿，而导致当事人或家属
闹事、上访的。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，选择以下方
式（*）解决。
（*）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（*）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件*：
施工安全协议书
甲方：****省食品药品职业技术学校
乙方：****市卓爵建筑工程有限公司
为确保工程施工安全和广播电视的正常发射传输，维护****省食品药品职业技术学校正
常的工作和生活秩序，经甲、乙双方协商，共达成以下施工安全协议：
*、甲方指定负责该工程的安全和文明施工的有关协调与管理工作。
*、甲方为乙方进场施工人员办理出入证，乙方施工人员凭证进出施工现场，工程竣工后，
乙方须将出入证如数交回甲方注销。办证时，乙方必须向甲方保卫部门提供进场院施工人员名
单、职务、身份证复印件、*张小寸*免冠相片、户口所在地派出所出具的无/犯/罪/记/录/证
/明/原件。
*、甲方保安值班员有权检查进出施工现场人员的随行物品及有关证件，乙方人员必须自
觉接受并积极配合检查。
*、乙方指定李泽鑫负责该工程安全、文明施工协调与管理工作，保证严格按照国家和
省市施工安全的有关法规和标准，对施工现场进行检查，发现问题及时整改。对甲方提出的该
工程施工中可能存在影响广播电视播出传输安全等方面问题，必须认真研究，加以解决，不留
隐患。
*、乙方现场施工人员必须自觉遵守甲方的有关管理规定：必须统*佩带由甲方保卫部门
发放的出入证胸卡，自觉接受甲方保安值班员的检查，严禁不佩带出入证胸卡的人员进入施工
现场。
*、禁止任何人在施工现场聚众赌博、酗酒闹事、传阅淫秽物品：禁止施工人员在非施工
地区随意走动，禁止非施工人员在工地留宿。
*、施工车辆进出****省食品药品职业技术学校时要提前通知甲方，由甲方保卫部门协调
放行。车辆在台内行驶时，必须注意交通安全，缓速行驶，其中大型机械在站区作业时应在甲
方的监督下进行。
*、乙方的施工现场平面布置、工序安排及施工措施须满足原建筑物和甲方管理要求。其
中包括但不限于：（*）工程施工时要注意做好噪声控制和防尘措施；（*）各种材料须按指定
地点堆放整齐；（*）土方和建筑垃圾须定点堆放并及时清运，运输过程中应采取措施避免
扬尘和遗洒；（*）对甲方工作人员的人行通道应有相应安全保护措施；（*）工程栅架的搭建
要牢固并不危及原建筑物的安全，不影响甲方的正常工作；（*）不得在施工区域外烧焊；
（*）根据工程设计要求，需要拆除的建筑构件，拆除前，乙方须深入了解该构件与原建筑物
的关系，必须征得甲方现场管理人员的同意。
*、进入施工现场人员必须佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁酒后上岗和向下
抛掷物品。
*、施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置
围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拉电线，防止发生触电事故。
**、现场消防安全及其他消防器材由乙方负责，应配备齐全、位置合理，并有明显的警
示标志，严禁挪用，保证消防通道畅通；施工现场严禁吸烟，严禁将易燃易爆等危险物品运入
施工现场。
**、工程如需动火作业（如烧焊等），乙方必须事先提出动火作业申请，经监理单位同意
并经甲方保卫部门审核同意后，方可动火作业。
**、按照“预防为主，安全第*”的生产方针和“谁用工，谁负责”的原则，施工期间，由于
施工发生的*切意外事故，责任全部由乙方承担。危害到甲方安全播出时，按最高人民法院关
于审理破坏广播电视设施等刑事案件的司法解析交公安机关查办。
**、若乙方违反本协议约定的要求，对安全隐患不予整改，甲方有权视情节轻重，按扣
除该隐患项目的整改费用处罚乙方，直至终止合同。
**，施工期间，如有不尽事宜，双方应本着平等协商的原则进协调处理，以确保工程顺
利进行。
**、本协议*式**份，甲方持*份，乙方持*份。
本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收、乙方人员全部撤离施工现场之
日起自动失效。
甲方：（公章）乙方（公章）
法定代表人签名：法定代表人签名：
年月日年月日
附件*
工程质量保修协议书
甲方：****省食品药品职业技术学校
乙方：****市卓爵建筑工程有限公司
为保证****
在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量
管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商*致，签订工程质量保修协议书。承包
人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
*.质量保修范围
承担施工合同约定的所有施工承包范围内的工程质量保修责任,包括****省食品药品职
业技术学校药用植物园升级改造项目工程以及双方约定其他项目的保修责任。
*.质量保修期
*.*质量保修期从工程实际竣工之日算起。
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：
(*)地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
(*)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为*年；
(*)供热与供冷系统，为*个采暖期、供冷期；
(*)电气系统、给排水管道、设备安装为*年；
(*)装修工程为*年。
(*)其他项目：保修期为*年。
*.缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于
全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*．质量保修责任
*.*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向
当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质
等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*.*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*.质量保修费用
*.*非发包人使用不当等原因造成的质量问题由承包人按照质量保修期免费保修.
*.*质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
*.*若发生下列情况，承包人的工程质量保修金由发包人代为扣减，若工程保修金不足，
发包人有权追偿：
*)属于承包人施工质量责任，需返工或重修，但承包人没有及时进行，致使发包人另外聘
请其他施工队*完成，所产生的费用由发包人在承包人的工程质量保修金中扣减抵销。
*)属于承包人职责范围的收尾工作或遗留问题，承包人没有按期完成或问题悬而未决，
致使发包人另行聘请其他施工队*完成并代为支付费用的，有关款项由发包人在承包人的工
程质量保修金中扣减抵销。
*.其它
*.*双方约定的其它工程质量保修事项：无。
*.*本工程质量协议书，由发包人和承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有
效期限至保修期满。
发包人：****省食品药品职业技术学校承包人:****市卓爵建筑工程有限公司
盖章：盖章：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
日期：日期：
附件*
廉政合同
甲方：****省食品药品职业技术学校
乙方：****市卓爵建筑工程有限公司
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安
全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本
合同。
*双方权利和义务
*.*严格遵守国家有关法律法规的规定。
*.*严格执行*切合同文件，自觉按合同办事。
*.*双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文
件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
*.*建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查
处违法违纪行为。
*.*发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
*.*发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理
结果的权利。
*发包人义务
*.*发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承
包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
*.*发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接
受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*.*发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子
女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
*.*发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工
程分包、劳务等经济活动。
*.*发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承
包人购买合同约定外的材料和设备。
*.*发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中
介活动和安排个人施工队*。
*承包人义务
*.*承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
*.*承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付
的任何费用。
*.*承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
*.*承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*违约责任
*.*发包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应依据有关规定给予廉政建设
规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
*.*承包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应依据有关规定给予廉政建设
规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿。
*双方约定
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执
行情况进行检查。
*合同生效
本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。
*民法典律效力
本合同作为****省食品药品职业技术学校药用植物园升级改造项目设计施工采购总承
包建设工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
*合同份数
本合同*式**份，发包人*份，承包人*份，具有同等法律效力。
发包人:****省食品药品职业技术学校承包人:****市卓爵建筑工程有限公司
盖章：盖章：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
日期：日期：
附件*：
主要材料设备推荐品牌表
项目名称：药用植物园升级改造项目
| 序号 |
材料设备名称 |
规格、型号等特殊要求 |
品牌 |
备注 |
| * |
电气 |
|
|
|
| * |
电线、电缆 |
按设计要求 |
庆丰、****电缆、南洋 |
|
| * |
金属线槽 |
按设计要求 |
珠江、宏际、中兴 |
|
| * |
金属软管 |
按设计要求 |
珠江、宏际、中兴 |
|
| * |
镀锌电线管 |
按设计要求 |
珠江、宏际、中兴 |
|
| * |
灯具 |
按设计要求 |
欧普照明、松本、佛山照明 |
|
| * |
开关插座 |
按设计要求 |
联塑、***、松本 |
|
| * |
配电箱、柜 |
按设计要求 |
鹏升、松本、白云电器、广高、广特 |
|
| * |
给排水 |
|
|
|
| * |
***给水管 |
按设计要求 |
联塑、雄塑、顾地 |
|
| * |
衬塑镀锌钢管 |
按设计要求 |
****钢管厂、番禺先河、中山华通 |
|
| * |
****排水管及配件 |
按设计要求 |
联塑、雄塑、顾地 |
|
| * |
****双壁波纹管 |
按设计要求 |
环琪、宝硕、环宇 |
|
| * |
钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管及配件 |
按设计要求 |
东方、乐邦、建通 |
|
| * |
地漏 |
按设计要求 |
联塑、雄塑、顾地 |
|
| * |
雨水斗 |
按设计要求 |
联塑、雄塑、顾地 |
|
| * |
地面扫除口 |
按设计要求 |
联塑、雄塑、顾地 |
|
| * |
水龙头、水件 |
按设计要求 |
钻石、日丰、兰花 |
|
| ** |
洁具、配件 |
按设计要求 |
钻石、萨米特、金舵 |
|
| ** |
*****玻璃钢管 |
按设计要求 |
纤力、深联通、管源 |
|
主要材料设备推荐品牌表
项目名称：药用植物园升级改造项目
| 序号 |
材料设备名称 |
规格、型号等特殊要求 |
品牌 |
备注 |
| ** |
阀门 |
按设计要求 |
永泉、剑桥、****越海 |
|
| ** |
铸铁井盖、井座 |
按设计要求 |
****市政、炭步旺边、长沙金龙 |
|
| * |
消防 |
|
|
|
| * |
电线、电缆 |
按设计要求 |
庆丰、****电缆、南洋 |
|
| * |
镀锌水管 |
按设计要求 |
珠江、华歧、****钢管厂 |
|
| * |
防火阀、排烟阀、风阀 |
按设计要求 |
永泉、剑桥、冠龙 |
|
| * |
气体灭火装置 |
按设计要求 |
鸿安、坚瑞、兴进 |
|
| * |
消火栓箱、灭火器械 |
按设计要求 |
北消、坚瑞、兴进 |
|
| * |
温感、烟感探测器、模块、消防控制装置 |
按设计要求 |
北大青鸟、利达华信、*江消防 |
|
| * |
报警器 |
按设计要求 |
山鹰、赛福德、迪士普 |
|
| * |
阀门 |
按设计要求 |
永泉、剑桥、上海冠耐 |
|
| * |
沟槽管件 |
按设计要求 |
捷威、凯翔、永泉 |
|
| * |
市政 |
|
|
|
| * |
***给水管 |
按设计要求 |
联塑、雄塑、顾地 |
|
| * |
衬塑镀锌钢管 |
按设计要求 |
****钢管厂、番禺先河、中山华通 |
|
| * |
****排水管及配件 |
按设计要求 |
联塑、雄塑、顾地 |
|
| * |
****双壁波纹管 |
按设计要求 |
环琪、宝硕、环宇 |
|
| * |
钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管及配件 |
按设计要求 |
东方、乐邦、建通 |
|
| * |
建筑装修 |
|
|
|
| * |
钢筋 |
按设计要求 |
马钢、宝钢、广钢 |
|
| * |
钢质防火门 |
按设计要求 |
日高牌、南粤牌、深圳永福 |
|
主要材料设备推荐品牌表
项目名称：药用植物园升级改造项目
| 序号 |
材料设备名称 |
规格、型号等特殊要求 |
品牌 |
备注 |
| * |
铝合金门窗、型材 |
按设计要求 |
凤铝、白云铝材、亚洲铝材 |
|
| * |
玻璃 |
按设计要求 |
南玻、中南、信义、洛玻 |
|
| * |
水泥 |
按设计要求 |
石井、华润、英红 |
|
| * |
钢板复合门 |
按设计要求 |
美心牌、宇宙牌、合兴东 |
|
| * |
复合实木门 |
按设计要求 |
潮盛、安嘉、美心 |
|
| * |
防滑砖 |
按设计要求 |
蒙娜丽莎、金舵、钻石 |
|
| * |
抛光砖 |
按设计要求 |
蒙娜丽莎、金舵、钻石 |
|
| ** |
外墙砖 |
按设计要求 |
白兔、冠珠、龙驹 |
|
| ** |
仿石砖 |
按设计要求 |
冠珠、蒙娜丽莎、金舵 |
|
| ** |
石材 |
按设计要求 |
威洋、煌发、石磊 |
|
| ** |
石膏板 |
按设计要求 |
泰山牌、龙牌、穗龙牌 |
|
| ** |
硅酸钙板 |
按设计要求 |
新元素、龙牌、泰山牌 |
|
| ** |
铝合金方板 |
按设计要求 |
新静界、华狮龙牌、建龙牌 |
|
| ** |
铝单板、铝塑板 |
按设计要求 |
雷诺丽特牌、高士达、吉鑫祥 |
|
| ** |
不锈钢管 |
按设计要求 |
正康、宇航、瑞进 |
|
| ** |
乳胶漆 |
按设计要求 |
南方、紫荆花、迪宝 |
|
| ** |
门窗配件 |
按设计要求 |
利益、瑞高、振盛 |
|
| ** |
防水材料 |
按设计要求 |
大禹、汇源、东方雨虹 |
|
| ** |
保温隔热材料 |
按设计要求 |
可耐福、陶氏、孚达 |
|
注：本工程施工采用的主要材料推荐选用《主要材料品牌推荐表》中的品牌（或厂家）或选用
相当于该档次（或以上）的产品。所有材料品牌选择均须报采购人、监理工程师确认，且经检
验合格后方能使用。《主要材料品牌表》中没有推荐品牌的，应优先选用《****地区建设工程
常用材料综合价格》对应的品牌。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
