正本
**-****-****
合同编号:
建设工程设计合同
(专业建设工程)
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分合同协议书
发包人(全称):****市****区住房和城乡建设局
设计人(全称):****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就****区城市配电网改造项目初步设计及施工图
设计工程设计及有关事项协商*致,共同达成如下协议:
*、工程概况
*.工程名称:****区城市配电网改造项目
*.工程批准、核准或备案文号:丰审批投审字[******号
*.工程内容及规模:本项目建设内容包括改造****市****区城市配电网系统,包括开闭站、
配电室、箱式变电站、低压电缆等。本项目改造范围涉及****市****区青年路街道片区和脊各庄镇
片区。其中:改造青年路街道片区开闭站*座,中心配电室*座,配电室**座,箱变**座,
电缆约*.***米等:改造贺各庄镇片区开闭站*座,中心配电室*座,配电室**座,箱变**
座,电缆约*.***米等。
*.工程所在地详细地址:****市****区青年路街道片区及臂各庄镇片区。
*.工程投资估算:*****.***元
*.工程进度安排:签订合同后*日历天内完成初步设计及概算编制,待初步设计及概算审
批通过后**日历天内完成施工图设计工作;施工现场后续服务从工程施工开始至竣工验收止。
*.工程主要技术标准:合格,符合国家现行规范、标准。
:、工程设计范围、阶段与服务内容
*.工程设计范围:本项目建设内容包括改造****市****区城市配电网系统,包括开
闭站、配电室、箱式变电站、低压电缆等。本项目改造范围涉及****市****区青年路街道
片区和贺各庄镇片区。其中:改造青年路街道片区开闭站*座,中心配电室*座,配电室
**座,箱变**座,电缆约*.***米等:改造贺各庄镇片区开闭站*座,中心配电室*座,
配电室**座,箱变**座,电缆约*.***等。
*.工程设计阶段:****区城市配电网改造项目初步设计及施工图设计
*.工程设计服务内容:完成初步设计及概算编制,完成施工图设计工作,并配合建设
单位及施工单位提供现场服务
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件*。
*、工程设计周期
计划开始设计日期:年月日。
*
计划完成设计日期:
:&**;**年月*日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
*、合同价格形式与签约合同价
*.合同价格形式:
/
*.签约合同价为:
人民币(大写)*************元*角*分(¥
*******.**元)。
*、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表:毕秋平
设计人项目负责人:
****
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)发包人要求;
(*)技术标准;
(*)发包人提供的上*阶段图纸(如果有);
(*)其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同*类
内容的文件,应以最新签署的为准。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合
同约定的期限和方式支付合同价款。
*.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订地点
本合同在****区住建局*层会议室签订。
*、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自合同签订之日生效。
**、合同份数
本合同正本*式*份、副本*式*份,均具有同等法律效力,发包人执正本*份、
副本_*份,设计人执正本*份、副本*份。
房
发包人:满设计人:((盖章)
****
主
委托代理人德刘
法定代表大或其法定代表人或其委托代理人
印永
(签字)(签字)
司
*********
组织机构代码:组织机构代码:
纳税人识别码:纳税人识别码:******************
地址:地址:石家庄市裕华区建设南大街
***号阳光水岸商务*座***
邮政编码:邮政编码:
******
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话
**********
传真:传真:
电子信箱:电子信箱:
开户银行:开户银行:中国建设银行股份有限公
司石家庄广安街支行
账号:账号:********************
时间:**年之月日时间:****年*月日
第*部分设计通用合同条款
执行**-****-****建设工程设计合同示范文本
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义与解释
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括:
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件:
*.*技术标准
*.*.*适用于工程的技术标准包括:国家、地方相应的法律、法规、部门规
章及现行的标准、规范。
工
*.*.*国外技术标准原文版本和中文译本的提供方:无;
提供国外技术标准的名称:*
提供国外技术标准的份数:*;
专
提供国外技术标准的时间:;
提供国外技术标准的费用承担:*
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:无。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:执行通用条款。
(*)合同协议书;
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)中标通知书(如果有);
(*)响应文件及其附件(如果有);
(*)技术标准和要求;
(*)图纸;
(*)其他合同文件。
*.*联络
*.*.*发包人和设计人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、
书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人
*.*.*发包人和设计人联系信息
发包人接收文件的地点:
发包人指定的接收人为:
发包人指定的联系电话及传真号码:
发包人指定的电子邮箱:
设计人接收文件的地点:石家庄市裕华区建设南大街***号阳光水岸商务*
座***:
设计人指定的接收人为:
刘永德
设计人指定的联系电话及传真号码:***********
设计人指定的电子邮箱:*
*********@**.***
*.*保密
保密期限:
工程竣工验收后
*.发包人
*.*发包人*般义务
*.*.*发包人其它义务:无。
*.*发包人代表
发包人代表
姓生名:
毕秋平
身份证号:
******************
联系电话:
*******
通信地址:
****市****区青年路***号
发包人对发包人代表的授权范围如下:督促设计人按照合同约定的工期、施工进
度、质量技术标准、施工工艺等进行设计、发出指令,代表发包人检查项目进度,
对承包人的违反合同约定或法律法规规定的行为发出工程联系单,对工程涉及的
工艺等问题提出建议:
发包人更换发包人代表的,应当提前*天书面通知设计人。
*.*发包人决定
*.*.*发包人应在*天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。
*.设计人
*.*设计人*般义务
*.*.*设计人需(需/不需)配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
*.*.*设计人其他义务:无
*.*项目负责人
*.*.*项目负责人
姓名:****
执业资格及等级:注册电气工程师(发输变电)
注册证书号:***********
联系电话:***********
通信地址:石家庄市裕华区建设南大街***号阳光水岸商务*座***
设计人对项目负责人的授权范围如下:在项目设计过程中签署相关文件和处理与
之有关的*切事务。
*.*.*设计人更换项目负责人的,应提前*天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任:
*.*.*设计人应在收到书面更换通知后*天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:
*.*设计人人员
*.*.*设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限:合同签订后*且
内。
*.*.*设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任:
*.*设计分包
*.*.*设计分包的*般约定
禁止设计分包的工程包括:
主体结构、关键性工作的范围:
执业资格及等级: |
注册电气工程师(发输变电) |
注册证书号: |
*********** |
联系电话:*********** |
|
*.*.*设计分包的确定
允许分包的专业工程包括:
其他关于分包的约定:无。
*.*.*设计人向发包人提交有关分包人资料包括:无。
*.*.*分包工程设计费支付方式:无
*.*联合体
*.*.*发包人向联合体支付设计费用的方式:
:
*.工程设计要求
*.*工程设计*般要求
*.*.*.*工程设计的特殊标准或要求:无。
*.*.*.*工程设计适用的技术标准:国家、地方相应的法律、法规、部门规
章及现行的标准、规范
*.*工程设计文件的要求
*.*.*工程设计文件深度规定:
*.*.*工程的合理使用寿命年限:
*.工程设计进度与周期
*.*工程设计进度计划
*.*.*工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间:双方沟通确定
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容:
*.*.*工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限:双方沟通
确定。
*.*工程设计进度延误
*.*.*因发包人原因导致工程设计进度延误设计时间相应顺延
*.*提前交付工程设计文件
*.*.*提前交付工程设计文件的奖励:
*.工程设计文件交付
*.*工程设计文件交付的内容
*.*.*发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为:***/***
*.工程设计文件审查
*.*发包人对设计人的设计文件审查期限不超过*天。
*.*发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在*天内,向政府有关
部门报送工程设计文件。
*.*工程设计审查形式及时间安排:根据工程情况双方另行协商。
*.施工现场配合服务
*.*发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括:
*.*设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后根据项目进度需要
*
提供施工现场配合服务。
**.合同价款与支付
**.*合同价格形式
本项目采用第(*)种合同价款形式。
(*)单价合同
单价包含的风险范围:*。
风险费用的计算方法:。
风险范围以外合同价格的调整方法:
(*)总价合同
总价包含的风险范围:除不可抗力外的全部风险。
风险费用的计算方法:双方协商
风险范围以外合同价格的调整方法:双方协商。
(*)其他价格形式:
**.*价款支付整体工程进度达**%,支付合同价款的**%;待工程完工并
竣工验收合格后,支付剩余**%合同价款。
**.工程设计变更与索赔
**.*设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项
发生后天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后*天内向发包人提供证明设计人要求的书面声
明。
发包人应在接到设计人书面声明后的*天内,予以书面答复。
**.专业责任与保险
**.*设计人(需/不需)有发包人认可的工程设计责任保险。
**.知识产权
**.*关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编
制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的
归属:发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:
**.*关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属:,
设计人
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求:
**.*设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式:
*。
**.违约责任
**.*发包人违约责任
**.*.*发包人支付设计人违约金:
**.*.*发包人逾期支付设计费的违约金:
**.*设计人违约责任
**.*.*设计人支付发包人的违约金:
**.*.*设计人逾期交付工程设计文件的违约金:
*%
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限:
合同总价
**.*.*设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限:
**.*.*设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任:
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:无。
**.合同解除
**.*有下列情形之*的,可以解除合同:
(*)暂停设计期限已连续超过天。
**.*发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为*天内。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:同意。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:
选定争议评审员的期限:
评审所发生的费用承担方式:
其他事项的约定:无。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定:执行合同通用条款。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第*种方式解决:
(*)向****市_仲裁委员会申请仲裁;
(*)向项目所在地人民法院起诉。
**.其他(如果没有,填“无”)
**.*设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
附件*:
工程设计范围、阶段与服务内容
发包人与设计人可根据项目的具体情况,选择确定本附件内容。
附件*:
发包人向设计人提交有关资料及文件*览表
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
* |
设计任务书 |
* |
合同签约后 |
双方沟通确定 |
* |
项目建议书 |
* |
合同签约后 |
双方沟通确定 |
* |
项目可行性研究报告 |
* |
合同签约后 |
双方沟通确定 |
* |
|
|
|
双方沟通确定 |
附件*:
设计人向发包人交付的工程设计文件目录
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
* |
初步设计及概算 |
* |
项目取得项目批复文件后*天 |
双方沟通确定 |
* |
施工图 |
* |
施工图审计完成后*天 |
双方沟通确定 |
附件*:
设计人主要设计人员表
名称 |
姓名 |
职务 |
注册执业资格 |
承担过的主要项目 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
|
项目主管 |
**** |
项目总负责人 |
高级工程师 |
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
*、项目组成员 |
*、项目组成员 |
项目负责人 |
**** |
项目总负责人 |
高级工程师 |
|
项目副负责人 |
王刚 |
项目副负责人 |
高级工程师 |
|
结构负责人 |
方金玲 |
结构负责人 |
无 |
|
线路负责人 |
黄志业 |
线路负责人 |
工程师 |
|
电气负责人 |
徐瑞华 |
电气负责人 |
工程师 |
|
配电设计负责人 |
翟志明 |
配电设计负责人 |
工程师 |
|
总图设计负责人 |
张军 |
总图设计负责人 |
高级工程师 |
|
通讯设计负责人 |
韩羽 |
通讯设计负责人 |
高级工程师 |
|
咨询设计负责人 |
彭博 |
咨询设计负责人 |
注册咨询师 |
|
造价负责人 |
闫明亮 |
造价负责人 |
高级工程师 |
|
造价负责人 |
芦平荣 |
造价负责人 |
高级工程师 |
|