****县陈渡中型灌区续建配套与现代化
改造项目施工
合同协议书
项目编号：**************
发包人：****县汉兴水利建设投资（集团）有限公司、
****县汉兴水利项目管理有限公司
承包人：****垣茂建筑工程有限公司
日期：****年*月**日
合同协议书
****县汉兴水利建设投资（集团）有限公司、****县汉兴水利
项目管理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施****县
陈渡中型灌区续建配套与现代化改造项目施工（项目名称）/（标段名称），
已接受****垣茂建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）
对****县陈渡中型灌区续建配套与现代化改造项目施工（项目名称）/（标
段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协
议。
*.工程概况
（*）工程名称：****县陈渡中型灌区续建配套与现代化改造项目施
工。
（*）工程地点：****县王庄镇。
（*）工程规模：治理面积*.**亩，衬砌、重建渠道及灌排沟共计
**.****,渠系建筑物配套等；
建设任务：重建陈渡管理区管理房共*****相应附属设施；清淤
衬砌渠道及灌排沟**.****；新建、重建支渠节制闸和分水闸**座；新
建支渠斗门**座，新建渡槽*座，新建毛门***座；新建支渠桥梁**
座，重建支渠桥涵**座；安装明渠流量计*处，配套相关信息化设施等，
具体详见施工图纸及工程量清单。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：下列文件属于本合同的组
成部分，与本协议具有同等效力：
（*）中标通知书；投标文件中的所作出的书面意见及其承诺等、投标
函及投标函附录；
（*）中标通知书；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其它合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定
次序在先者为准。
*.工程承包范围及合同工程量
（*）工程承包范围：（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤
防工程，必须标注起止里程桩号）。
建设范围：重建陈渡管理区管理房共*****相应附属设施；清淤衬
砌渠道及灌排沟**.****；新建、重建支渠节制闸和分水闸**座；新建
支渠斗门**座，新建渡槽*座，新建毛门***座；新建支渠桥梁**座，
重建支渠桥涵**座；安装明渠流量计*处，配套相关信息化设施等。
（*）主要合同工程量：（以招标文件为准）
详见招标文件，具体详见施工图纸及程量清单。
*.合同价款
（*）合同价款承包方式：单价合同；最终合同价双方*致约定由发
包人委托审计机构进行审计，审计机构的审计结果为最终结算依据，审计
部门出具的审计结果对双方均具有约束力。
（*）暂定合同价：人民币（大写）**************
*元*角*分元（¥********.**元），其中：安全生产费用**.**元，
暂列金额***元，暂估价/*元。
（*）付款方式：按工程实际进度进行结算支付，月进度款按**%支付，
通过完工验收后支付至**%，剩余*%作为质量保证金（如承包人提交同等
金额的质量保证担保，付至结算审定价的***%)。
*.承包人项目经理：汪中成，技术负责人：张凡。
*.工程质量符合合格标准。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
**.履约保证金
承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约保证金。本合同履
约保证金为人民币（大写）***********元*角*分*元
（¥******.**）。承包人应保证其履约保证在发包人颁发合同工程完工证
书前*直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后**天内将履约保证金
无息退还给承包人。
**.合同工期及进度
（*）工期为*个月。
（*）为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取*切有效措施，使
本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。
关键项目控制性工期表
| 序号 |
关键项目名称 |
最迟完工日期 |
备注 |
| * |
渠道工程 |
****年**月**日 |
|
| * |
涵闸工程 |
****年**月**日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**.发包人提供的材料和设备包括：。
**.变更的范围和内容
在履行合同中发生以下情形，按规定进行变更：
（*）取消合同中任何*项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其
他人实施；
（*）改变合同中任何*项工作的质量或其他特性；
（*）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（*）改变合同中任何*项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或
顺序；
（*）为完成工程需要追加的额外工作；
（*）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的/%,
关键项目：/，单价调整方式：/。（如不调整，空格处均填“/”）
**.价格调整
（*）物价波动引起的价格调整
/
**.预付款
（*）工程预付款的总金额为签约合同价的/%，分/次支付给
承包人。
各次预付款的支付额度与付款时间为：
*）第*次预付款金额为工程预付款总金额的/%，付款时间应在
合同协议书签订后，由承包人向发包人提交发包人认可的工程预付款担保，
并经监理人出具付款证书报送发包人批准后**天内予以支付。
*）第*次预付款金额为工程预付款总金额的/%，付款时间需待
承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承
包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书，报送发包人批准后**
天内予以支付。
*）……
（*）工程材料预付款的额度和预付方法约定为：/。
**.质量保证金
每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的/%，扣留的质
量保证金总额为结算总额的%。合同工程完工证书颁发后**天内，承包
人提交工程质量保证担保的，发包人应同时返还扣留的质量保证金。工程
完工结算时*次性扣留质量保证金为结算总额的%或由承包人提交同等金
额的质量保证担保。
**.缺陷责任
本工程缺陷责任期计算如下：工程完工验收合格之日起**个月。
**.争议解决
合同当事人友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审
组的意见的，约定的合同争议解决方式：）向工程所在地人民法院提起诉
讼。
**.本协议书*式*份，合同双方各执*份。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部
分。
**.本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生
效。
发包人：（盖单位章），承包人：（盖单位章）
地址：，地址：****省黄山市徽州区岩寺镇丰溪
路**号
法定代表人：，法定代表人：
（或委托代理人）：，（或委托代理人）：
开户银行：，开户银行：黄山徽州农村商业银行股份
有限公司
账号：，账号：***********************
电话：电话：***********
传真：，传真：
邮政编码：，邮政编码：
电子邮箱:，电子邮箱:
****年**月**日，****年**月**日
第*节专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****县汉兴水利建设投资（集团）有限公司、****县
汉兴水利项目管理有限公司。
*.*.*.*承包人：****垣茂建筑工程有限公司。
*.*.*.*分包人：/。
*.*.*.*监理人：凤阳金城工程监理咨询有限公司。
*.*.*日期：/。
*.*.*.*缺陷责任期：指履行第**.*款约定的缺陷责任的期限，包括根据第**.*款
约定所作的延长。
缺陷责任期：工程完工验收合格之日起**个月。
*.*合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是（*）承包人相关承诺；（*）施工过程中双方
达成*致意见且经发包人批准的变更和（或）洽商文件（如有）；（*）合同协议书；（*）
中标通知书；（*）投标函及其附录；（*）专用合同条款及其附件；（*）通用合同条款；
（*）招标文件及其澄清答疑文件；（*）技术标准和要求；（**）图纸；（**）已标价工
程量清单或预算书；（**）承包人投标文件及其附件。合同履行过程中，双方就有关工程洽
商、变更达成的书面协议或文件，属于同*类内容的文件，以最新签署的为准。其他执行通
用条款。
*.*联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）中约定的期限送达发包人指
定地点。
*.**档案管理
发包人和承包人均应加强项目档案管理，将项目档案工作作为项目建设管理工作的重要
组成部分，保证项目档案完整、准确、系统、规范和安全，满足水利****项目建设、管
理、监督等方面的需要，并各自承担项目档案管理所需费用。
*.发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工程范围内的征地和移民，向承
包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。承包人施工所需的临时设
施全部在工程占地范围内布置，发包人原则上不再提供额外的施工用地。如果承包人有正
当的理由要求临时占用额外的施工用地，应至少提前**天向监理人提出申请报告，报告
应阐明所需额外用地的理由。发包人将协助承包人获得其所需的临时用地，但所有有关的费
用都应由承包人承担，且发包人不承诺保证能够获得或提供承包人要求的额外临时用地。
*.*.*承包人自行勘察的施工场地范围为：发包人按技术标准和要求（合同技术条款）
的约定，向承包人提供项目的工程图纸和相关资料；承包人自行勘察工程现场并收集认为有
必要的有关资料。
*.*支付合同价款
发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：/。
*.*其它义务
（*）发包人应按照行政主管部门的相关要求，建立施工企业合同履行情况台账。
（*）关于农民工工资的义务
*）发包人应于开工前负责审验经人力资源社会保障部门确认的农民工工资支付保障
手续，并对工程项目的农民工工资支付负监管责任；
*）发包人应督促承包人委托银行通过农民工工资（劳务费）专用账户代发农民工工
资；
*）发包人在拨付工程款之前，应按照合同约定的同期工程款的*定比例或承包人提
供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费先行单独拨付到承包人开设的农民工工资
（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工工资；
*）承包人以工程款未到位等经营风险克扣或拖欠农民工工资的，发包人要以未结清
的工程款为限先行垫付农民工工资；
*）如承包人专用账户余额不足的，发包人以未结清的工程款为限补足专用账户余额
不足部分；
*）对因转包、违法分包造成的欠薪，及其造成的不利社会影响和损失等责任均由承
包人全面承担，承包人应在规定时间内全面完成欠薪清偿工作，未及时完成的，发包人
有权决定按照劳动保障监察部门出具的函件直接将工程款先行支付农民工工资。
（*）发包人对项目档案工作负总责，实行统*管理、统*制度、统*标准；业务上接
受档案主管部门和上级主管部门的监督检查和指导。
*.监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范
围：
(说明：填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考)
（*）按第*.*款约定，批准工程的分包；
（*）按第**.*款约定，确定延长完工期限；
（*）按第**.*款约定，批准暂列金额的使用；
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.**其它义务
(*)承包人应加强****资金管理，做到专款专用；实行项目资金专户管理和（或）
独立核算制度、财务管理人员（财务主管和出纳）须是本单位人员，项目资金的使用由项目
经理负责签字、审批。
(*)关于农民工工资的约定
*）承包人应按照《****省****领域农民工工资保障金实施办法》（皖人社发[****]*
号）文件要求足额缴纳农民工工资保障金；
*）承包人在合同签订后、工程开工前，到工程所在地银行开设农民工工资（劳务费）
专用账户。在专用账户开设后，应在*个工作日内向工程所在地人力资源社会保障部门备案，
并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用；
*）承包人及其分包企业实行农民工劳动用工实名制管理，与招用的农民工书面约定或
者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容；
*）承包人应委托银行通过农民工工资（劳务费）专用账户代发农民工工资；
*）承包人对自身招用的和分包企业招用的农民工管理负总责，必须按照国家法律法规
相关规定，及时与所招用的农民工签订劳动合同；
*）在合同规定的按月工资发放日前，对当期应发放农民工工资金额进行核定，如农民
工工资专用账户余额低于应发工资总额，应及时补足账户资金，保障工资发放日前专用账户
资金能足额支付农民工工资，如分包企业单设的专用账户余额不足的，由承包人负责支付不
足部分；
土方工程量计量依据为*方(发包人、承包人、监理人)联合测量成果，经计算若工程量
变化超过设计工程量*%，则另行委托有相关资质的独立机构测量，其测量结果做为计量依
据。
**.*.*总价子目的计量
除安全生产费用外，总价子目的计量按照通用条款约定进行。
**.*预付款
**.*.*预付款
（*）工程预付款的总金额为签约合同价的%，分次支付给承包人。
各次预付款的支付额度和付款时间为：
*）第*次预付款金额为工程预付款总金额的%，付款时间应在合同协议书签
订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款
证书报送发包人批准后**天内予以支付。
*）第*次预付款金额为工程预付款总金额的%。付款时间需待承包人主要设备进入工
地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具
付款证书报送发包人批准后**天内予以支付。
*）第*次预付款„„„。
„„„
（*）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：。
**.*.*预付款保函（担保）
（*）工程材料预付款的担保约定为：。
**.*.*预付款的扣回与还清
（*）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的%时开始扣款，直至合同累计
完成金额达到签约合同价的%时全部扣清。
式中：*——每次进度付款中累计扣回的金额；
*——工程预付款总金额；
*——签约合同价；
*——合同累计完成金额；
**——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；
**——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
（*）工程材料预付款的扣回与还清约定为：。
**.*工程进度付款
**.*.*进度付款申请单
进度付款申请单的份数：份。
付款方式：按工程实际进度进行结算支付，月进度款按**%支付，通过完工验收后支付
至**%，剩余*%作为质量保证金（如承包人提交同等金额的质量保证担保，付至结算审定
价的***%)。
**.*.*进度付款证书和支付时间
（*）进度付款证书和支付时间：
（*）逾期付款违约金：按照贷款市场报价利率（***）支付利息。
本款补充第**.*.*项～**.*.７项：
**.*.*安全生产费用管理与使用
承包人应在开工前编制安全生产措施方案和安全生产费用使用计划（含措施费用明细清
单），安全生产费用由发包人根据承包人实施过程中措施落实情况据实支付。
具体支付方式：。
**.*.*人工费用
人工费用按月支付，承包人每月将人工费用报发包人，经发包人审核后（将工程款中人
工费用）单独支付。人工费用占工程款比例为。
**.*.*承包人应保存工程计量和支付的记录，并在发包人要求时允许发包人指派的人
员进行审计。
**.*质量保证金
**.*.*质保金缴纳数额：质量保证金为工程完工结算时*次扣留结算金额的*%或由承
包人提交同等金额的质量保证担保（银行转账或见索即付保函或按质保金缴纳比例由履约保
证金转为质保金）。
工程缺陷责任期为工程完工验收合格之日起**个月。
**.*.*在第*.*.*.*目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包
人剩余的质量保证金，发包人应在**天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否
完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人
**.*竣工（完工）结算
**.*.*竣工（完工）付款申请单
（*）承包人应提交竣工（完工）付款申请单*式*份。
**.*最终结清
**.*.*竣工（完工）付款申请单
（*）承包人应提交竣工（完工）付款申请单*式份。
**.*竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按国家和行业有关规定执行。
**.竣工验收（验收）
**.*验收工作分类
本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收等材料；
政府验收包括：阶段验收、专项验收、竣工验收。验收条件为：具备《水利水电建设工
程验收规程》规定的验收条件，验收程序为：按《水利水电建设工程验收规程》规定的
验收程序。
**.*分部工程验收
**.*.*本工程由发包人主持的分部工程验收为：发包人在工程实际过程中确定并及时
通知承包人，其余由监理人主持。
**.*单位工程验收
**.*.*提前投入使用的单位工程包括：/、/、/。
**.*阶段验收
**.*.*本合同工程阶段验收类别包括：/、/、/。
**.*专项验收
**.*.*本合同工程专项验收类别包括：/、/、/。
**.*竣工验收
**.*.*本工程不需要竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
| **.*.*提前投入使用的单位工程包括： |
/ |
、 |
/ |
、 |
/。 |
| **.*阶段验收 |
|
|
|
|
|
| **.*.*本合同工程阶段验收类别包括： |
/ |
|
/ |
、 |
/。 |
| **.*专项验收 |
|
、 |
|
|
|
| **.*.*本合同工程专项验收类别包括： |
/、 |
|
/、 |
|
/。 |
**.*施工期运行
**.*.*需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：/、/、
/。
**.*试运行
**.*.*试运行的组织：发包人在工程实际过程中确定并及时通知承包人；
费用承担：承包人。
**.缺陷责任与保修责任
**.*缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：工程完工验收合格之日起**个
月。
**.保险
**.*工程保险
建筑工程*切险和（或）安装工程*切险投保人：承包人以发包人和承包人共
同的名义投保；
投保内容：按有关规定办理，；
保险金额、保险费率和保险期限：按有关规定办理，费用由承包人承担，应包
含在投标报价中。
**.*人员工伤事故的保险
第**.*.*项补充：
承包人应按照《****省推进铁路、公路、水运、水利、能源、机场****项目参
加工伤保险工作实施方案》的通知要求办理工伤保险。
**.*第*者责任险
**.*.*第*者责任险保险费率：按有关规定办理；
第*者责任险保险金额：按有关规定办理，费用由承包人承担，应包含在投标报价
中。
**.*其它保险
需要投保的其它内容：按有关规定办理，费用由承包人承担，；
保险金额、保险费率和保险期限：按有关规定办理，；
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：承包人应在各项保险生效后的*日内向发包人
提供有关生效证据和保险单副本，。
保险条件：按有关规定办理，；
**.*.*保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：按责任划分，；
发包人负责补偿的范围与金额：按责任划分。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的
合同争议解决方式：向工程所在地人民法院起诉。
第*节廉政协议书
施工合同名称：****县陈渡中型灌区续建配套与现代化改造项目施工
施工合同编号：
发包人（甲方）：****县汉兴水利建设投资（集团）有限公司、****县汉兴水利
项目管理有限公司
承包人（乙方）：****垣茂建筑工程有限公司
为加强****省水利水电****中的廉政建设，规范水利水电建设项目中承
发包双方的各项活动，防止各种非法谋取不正当利益的行为，保护国家、集体和
当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的要求，特签订本廉政协
议。
第*条甲、乙双方的责任
（*）严格遵守国家关于水利水电****有关法律、法规以及廉政建设的
各项规定。
（*）严格执行工程项目承发包合同文件，认真履行合同规定的权利和义务。
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认
定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得为获取不正当利益而损害国家、
集体和对方利益，不得违反水利水电****管理、勘察、设计、监理、施工的
规定和规范。
（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，有责任及时提醒对
方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检、监察、司法等机关举报。
第*条甲方的责任
甲方的领导和工作人员，在****的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品
和好处费、感谢费等。
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或应由个人支付的费用。
（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、
配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。不准工作人员的配偶、
子女从事与甲方工程交易行为有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位宴请和营业性健
身、娱乐等活动。不准接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（*）不准向乙方介绍与****项目有关的设备、材料采购、劳务等经济
活动，不得强行向乙方和相关单位推荐分包单位，不准以任何理由要求乙方购买
****项目施工合同规定以外的材料、设备等。
第*条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和合同规定开展业务
工作，严格执行****的有关政策，并遵守如下规定：
（*）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵
重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或应由个人支付的费用。
（*）不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排
以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的
宴请和营业性健身、娱乐等活动。不准为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和
高档办公用品等。
第*条违约责任
甲、乙双方工作人员如有违反本协议有关规定，按照管理权限，依据有
关法律法规和规定对责任人和责任单位负责人给予党纪、政纪处分。涉嫌犯
罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第*条本协议书的有效期自双方签署之日起至相应承发包合同终了之日
止。
第*条本责任书*式*份，甲乙双方各执*份，并分送甲乙双方主管
单位纪检监察部门各*份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
（或委托代理人）（或委托代理人）
****年**月**日，****年**月**日
第*节安全生产责任书
施工合同名称：****县陈渡中型灌区续建配套与现代化改造项目施工
施工合同编号：
发包人（甲方）：****县汉兴水利建设投资（集团）有限公司、****县汉兴水利
项目管理有限公司
承包人（乙方）：****垣茂建筑工程有限公司
为进*步加强施工过程的安全生产管理，规范项目安全生产监督管理工作，
有效保障从业人员生命安全和财产安全，根据《安全生产法》、国务院《建设工
程安全生产管理条例》和《关于进*步加强企业安全生产工作的通知》、水利部
《水利****安全生产管理规定》等法律法规、规章规范，制订本安全生产责
任书。
*、目标与要求
*、强化施工单位的安全生产责任，确保本项目安全生产工作规范有序开展。
*、严格兑现投标文件中有关安全生产方面的承诺。
*、事故控制目标：不发生死亡事故及重伤事故。
*、施工单位安全生产责任
*、认真贯彻落实“安全第*，预防为主，综合治理”的方针，严格遵守安
全生产法律法规、规程规范及本项目的安全生产规章制度。
*、健全安全生产责任体系。施工企业法定代表人是本单位的安全生产第*
责任人，项目负责人对本项目的施工安全生产全面负责；通过安全生产责任体系，
把安全生产责任落实到各部门、各环节、各岗位。
*、健全安全生产管理体系。设立现场安全生产管理机构，按规定配备专职
安全生产管理人员，项目负责人保证专职安全生产管理人员有职有权。
*、健全安全生产基本制度。结合本项目特点，建立并完善安全生产责任制、
教育培训、日常检查、隐患排查治理、事故报告等规章制度。
*、提升从业人员安全生产知识技能。认真开展“*级安全生产教育”；保
证特种作业人员持证上岗；各作业场所悬挂安全生产操作规程；施工前必须进行
安全技术交底。
*.保证安全生产投入。不得挪用安全生产措施费，施工安全生产投入应满足
实际需要。
*.建立风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制。构建安全风险管控“*
项机制”，经常开展安全隐患排查治理，认真落实项目主管及安全生产监督等机
构的检查意见并按时反馈整改结果。生产安全事故隐患排查整治方案要做到责任
到人、明确时限、规范程序，保证及时消除事故隐患。
*.制定各类有关安全生产方案或预案。辨识危险源和危险性较大的单项工程，
对达到*定规模的危险性较大工程制定专项施工方案，超过*定规模的危险性较
大工程组织论证；有度汛要求的工程，制定相应的度汛方案；编制应急救援预案，
并保持与地方安监部门联系畅通。
*.严格执行《****省生产安全事故报告和调查处理办法》。事故发生后，应
及时向地方安监部门和本项目安全生产监督机构、发包人报告，采取有效措施抢
救人员和财产，保护事故现场，配合事故调查，妥善处理事故善后工作；严格落
实“*不放过”处理原则。
*、本责任书*式*份，发包人与承包人各存*份，报送安全监督机构*份。
*、本责任书自签订施工合同起执行，至合同工程完工验收结束止。
发包人（盖章）：，承包人（盖章）：
法定代表人：，法定代表人：
（或委托代理人），（或委托代理人）
****年**月**日****年**月**日
第*节工程质量终身责任承诺书
本人汪中成担任****县陈渡中型灌区续建配套与现代化改造项目施工项
目的施工单位项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严
格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对合理使用年限内的工程质量
承担相应终身责任。
承诺人签字：汪中成
身份证号：******************
注册执业资格：水利水电*级注册建造师
注册执业证号：皖************
签字日期：****年**月**日
****昌投工程担保有限公司
履约保函
保函编号：****年安昌投保函字*************号
查询编号：*************
****县汉兴水利建设投资（集团）有限公司、****县汉兴水利项目管理有限公司（发包人名称)：
鉴于****县汉兴水利建设投资（集团）有限公司、****县汉兴水利项目管理有限公司（发
包人名称，以下称“你方”）接受****坦茂建筑工程有限公司（承包人名称，以下称“承包人”）于
****年*月**日参加的****县陈渡中型灌区续建配套与现代化改造项目施工（项目名称）的投标。
我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
*、担保金额人民币（大写）***********元*角*分（￥******.**元）。
*、担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之
日止，但本担保保证期间最迟不超过****年**月**日。
*、在本保函有效期内，我方在收到你方提供的因承包人违约而造成发包人损失情况的证明
材料、书面索赔通知书、本保函原件、人民法院或仲裁机构出具的承包人应承担赔偿责任的生
效法律文书、人民法院出具的承包人因无可供执行财产而终结执行的执行裁定书后，在*个工作
日内无条件支付。
*、你方和承包人按合同条款第**条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不加重或不变
*
担保人名称：安微昌投工程担保有限单章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地址：****省合肥市包河区绿地赢海*座****室
电话：****-********
传真：****-********
日期：****年**月**日
共*页安微昌投工程担保有限公司版权所有
****县陈渡中型灌区续建配套与现代化
改造项目施工
合同协议书
项目编号：**************
发包人：****县汉兴水利建设投资（集团）有限公司、
****县汉兴水利项目管理有限公司
承包人：****垣茂建筑工程有限公司
日期：****年*月**日
合同协议书
****县汉兴水利建设投资（集团）有限公司、****县汉兴水利
项目管理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施****县
陈渡中型灌区续建配套与现代化改造项目施工（项目名称）/（标段名称），
已接受****垣茂建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）
对****县陈渡中型灌区续建配套与现代化改造项目施工（项目名称）/（标
段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协
议。
*.工程概况
（*）工程名称：****县陈渡中型灌区续建配套与现代化改造项目施
工。
（*）工程地点：****县王庄镇。
（*）工程规模：治理面积*.**亩，衬砌、重建渠道及灌排沟共计
**.****,渠系建筑物配套等；
建设任务：重建陈渡管理区管理房共*****相应附属设施；清淤
衬砌渠道及灌排沟**.****；新建、重建支渠节制闸和分水闸**座；新
建支渠斗门**座，新建渡槽*座，新建毛门***座；新建支渠桥梁**
座，重建支渠桥涵**座；安装明渠流量计*处，配套相关信息化设施等，
具体详见施工图纸及工程量清单。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：下列文件属于本合同的组
成部分，与本协议具有同等效力：
（*）中标通知书；投标文件中的所作出的书面意见及其承诺等、投标
函及投标函附录；
（*）中标通知书；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其它合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定
次序在先者为准。
*.工程承包范围及合同工程量
（*）工程承包范围：（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤
防工程，必须标注起止里程桩号）。
建设范围：重建陈渡管理区管理房共*****相应附属设施；清淤衬
砌渠道及灌排沟**.****；新建、重建支渠节制闸和分水闸**座；新建
支渠斗门**座，新建渡槽*座，新建毛门***座；新建支渠桥梁**座，
重建支渠桥涵**座；安装明渠流量计*处，配套相关信息化设施等。
（*）主要合同工程量：（以招标文件为准）
详见招标文件，具体详见施工图纸及程量清单。
*.合同价款
（*）合同价款承包方式：单价合同；最终合同价双方*致约定由发
包人委托审计机构进行审计，审计机构的审计结果为最终结算依据，审计
部门出具的审计结果对双方均具有约束力。
（*）暂定合同价：人民币（大写）**************
*元*角*分元（¥********.**元），其中：安全生产费用**.**元，
暂列金额***元，暂估价/*元。
（*）付款方式：按工程实际进度进行结算支付，月进度款按**%支付，
通过完工验收后支付至**%，剩余*%作为质量保证金（如承包人提交同等
金额的质量保证担保，付至结算审定价的***%)。
*.承包人项目经理：汪中成，技术负责人：张凡。
*.工程质量符合合格标准。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
**.履约保证金
承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约保证金。本合同履
约保证金为人民币（大写）***********元*角*分*元
（¥******.**）。承包人应保证其履约保证在发包人颁发合同工程完工证
书前*直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后**天内将履约保证金
无息退还给承包人。
**.合同工期及进度
（*）工期为*个月。
（*）为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取*切有效措施，使
本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。
关键项目控制性工期表
| 序号 |
关键项目名称 |
最迟完工日期 |
备注 |
| * |
渠道工程 |
****年**月**日 |
|
| * |
涵闸工程 |
****年**月**日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**.发包人提供的材料和设备包括：。
**.变更的范围和内容
在履行合同中发生以下情形，按规定进行变更：
（*）取消合同中任何*项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其
他人实施；
（*）改变合同中任何*项工作的质量或其他特性；
（*）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（*）改变合同中任何*项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或
顺序；
（*）为完成工程需要追加的额外工作；
（*）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的/%,
关键项目：/，单价调整方式：/。（如不调整，空格处均填“/”）
**.价格调整
（*）物价波动引起的价格调整
/
**.预付款
（*）工程预付款的总金额为签约合同价的/%，分/次支付给
承包人。
各次预付款的支付额度与付款时间为：
*）第*次预付款金额为工程预付款总金额的/%，付款时间应在
合同协议书签订后，由承包人向发包人提交发包人认可的工程预付款担保，
并经监理人出具付款证书报送发包人批准后**天内予以支付。
*）第*次预付款金额为工程预付款总金额的/%，付款时间需待
承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承
包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书，报送发包人批准后**
天内予以支付。
*）……
（*）工程材料预付款的额度和预付方法约定为：/。
**.质量保证金
每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的/%，扣留的质
量保证金总额为结算总额的%。合同工程完工证书颁发后**天内，承包
人提交工程质量保证担保的，发包人应同时返还扣留的质量保证金。工程
完工结算时*次性扣留质量保证金为结算总额的%或由承包人提交同等金
额的质量保证担保。
**.缺陷责任
本工程缺陷责任期计算如下：工程完工验收合格之日起**个月。
**.争议解决
合同当事人友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审
组的意见的，约定的合同争议解决方式：）向工程所在地人民法院提起诉
讼。
**.本协议书*式*份，合同双方各执*份。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部
分。
**.本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生
效。
发包人：（盖单位章），承包人：（盖单位章）
地址：，地址：****省黄山市徽州区岩寺镇丰溪
路**号
法定代表人：，法定代表人：
（或委托代理人）：，（或委托代理人）：
开户银行：，开户银行：黄山徽州农村商业银行股份
有限公司
账号：，账号：***********************
电话：电话：***********
传真：，传真：
邮政编码：，邮政编码：
电子邮箱:，电子邮箱:
****年**月**日，****年**月**日
第*节专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****县汉兴水利建设投资（集团）有限公司、****县
汉兴水利项目管理有限公司。
*.*.*.*承包人：****垣茂建筑工程有限公司。
*.*.*.*分包人：/。
*.*.*.*监理人：凤阳金城工程监理咨询有限公司。
*.*.*日期：/。
*.*.*.*缺陷责任期：指履行第**.*款约定的缺陷责任的期限，包括根据第**.*款
约定所作的延长。
缺陷责任期：工程完工验收合格之日起**个月。
*.*合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是（*）承包人相关承诺；（*）施工过程中双方
达成*致意见且经发包人批准的变更和（或）洽商文件（如有）；（*）合同协议书；（*）
中标通知书；（*）投标函及其附录；（*）专用合同条款及其附件；（*）通用合同条款；
（*）招标文件及其澄清答疑文件；（*）技术标准和要求；（**）图纸；（**）已标价工
程量清单或预算书；（**）承包人投标文件及其附件。合同履行过程中，双方就有关工程洽
商、变更达成的书面协议或文件，属于同*类内容的文件，以最新签署的为准。其他执行通
用条款。
*.*联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）中约定的期限送达发包人指
定地点。
*.**档案管理
发包人和承包人均应加强项目档案管理，将项目档案工作作为项目建设管理工作的重要
组成部分，保证项目档案完整、准确、系统、规范和安全，满足水利****项目建设、管
理、监督等方面的需要，并各自承担项目档案管理所需费用。
*.发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工程范围内的征地和移民，向承
包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。承包人施工所需的临时设
施全部在工程占地范围内布置，发包人原则上不再提供额外的施工用地。如果承包人有正
当的理由要求临时占用额外的施工用地，应至少提前**天向监理人提出申请报告，报告
应阐明所需额外用地的理由。发包人将协助承包人获得其所需的临时用地，但所有有关的费
用都应由承包人承担，且发包人不承诺保证能够获得或提供承包人要求的额外临时用地。
*.*.*承包人自行勘察的施工场地范围为：发包人按技术标准和要求（合同技术条款）
的约定，向承包人提供项目的工程图纸和相关资料；承包人自行勘察工程现场并收集认为有
必要的有关资料。
*.*支付合同价款
发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：/。
*.*其它义务
（*）发包人应按照行政主管部门的相关要求，建立施工企业合同履行情况台账。
（*）关于农民工工资的义务
*）发包人应于开工前负责审验经人力资源社会保障部门确认的农民工工资支付保障
手续，并对工程项目的农民工工资支付负监管责任；
*）发包人应督促承包人委托银行通过农民工工资（劳务费）专用账户代发农民工工
资；
*）发包人在拨付工程款之前，应按照合同约定的同期工程款的*定比例或承包人提
供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费先行单独拨付到承包人开设的农民工工资
（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工工资；
*）承包人以工程款未到位等经营风险克扣或拖欠农民工工资的，发包人要以未结清
的工程款为限先行垫付农民工工资；
*）如承包人专用账户余额不足的，发包人以未结清的工程款为限补足专用账户余额
不足部分；
*）对因转包、违法分包造成的欠薪，及其造成的不利社会影响和损失等责任均由承
包人全面承担，承包人应在规定时间内全面完成欠薪清偿工作，未及时完成的，发包人
有权决定按照劳动保障监察部门出具的函件直接将工程款先行支付农民工工资。
（*）发包人对项目档案工作负总责，实行统*管理、统*制度、统*标准；业务上接
受档案主管部门和上级主管部门的监督检查和指导。
*.监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范
围：
(说明：填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考)
（*）按第*.*款约定，批准工程的分包；
（*）按第**.*款约定，确定延长完工期限；
（*）按第**.*款约定，批准暂列金额的使用；
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.**其它义务
(*)承包人应加强****资金管理，做到专款专用；实行项目资金专户管理和（或）
独立核算制度、财务管理人员（财务主管和出纳）须是本单位人员，项目资金的使用由项目
经理负责签字、审批。
(*)关于农民工工资的约定
*）承包人应按照《****省****领域农民工工资保障金实施办法》（皖人社发[****]*
号）文件要求足额缴纳农民工工资保障金；
*）承包人在合同签订后、工程开工前，到工程所在地银行开设农民工工资（劳务费）
专用账户。在专用账户开设后，应在*个工作日内向工程所在地人力资源社会保障部门备案，
并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用；
*）承包人及其分包企业实行农民工劳动用工实名制管理，与招用的农民工书面约定或
者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容；
*）承包人应委托银行通过农民工工资（劳务费）专用账户代发农民工工资；
*）承包人对自身招用的和分包企业招用的农民工管理负总责，必须按照国家法律法规
相关规定，及时与所招用的农民工签订劳动合同；
*）在合同规定的按月工资发放日前，对当期应发放农民工工资金额进行核定，如农民
工工资专用账户余额低于应发工资总额，应及时补足账户资金，保障工资发放日前专用账户
资金能足额支付农民工工资，如分包企业单设的专用账户余额不足的，由承包人负责支付不
足部分；
土方工程量计量依据为*方(发包人、承包人、监理人)联合测量成果，经计算若工程量
变化超过设计工程量*%，则另行委托有相关资质的独立机构测量，其测量结果做为计量依
据。
**.*.*总价子目的计量
除安全生产费用外，总价子目的计量按照通用条款约定进行。
**.*预付款
**.*.*预付款
（*）工程预付款的总金额为签约合同价的%，分次支付给承包人。
各次预付款的支付额度和付款时间为：
*）第*次预付款金额为工程预付款总金额的%，付款时间应在合同协议书签
订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款
证书报送发包人批准后**天内予以支付。
*）第*次预付款金额为工程预付款总金额的%。付款时间需待承包人主要设备进入工
地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具
付款证书报送发包人批准后**天内予以支付。
*）第*次预付款„„„。
„„„
（*）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：。
**.*.*预付款保函（担保）
（*）工程材料预付款的担保约定为：。
**.*.*预付款的扣回与还清
（*）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的%时开始扣款，直至合同累计
完成金额达到签约合同价的%时全部扣清。
式中：*——每次进度付款中累计扣回的金额；
*——工程预付款总金额；
*——签约合同价；
*——合同累计完成金额；
**——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；
**——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
（*）工程材料预付款的扣回与还清约定为：。
**.*工程进度付款
**.*.*进度付款申请单
进度付款申请单的份数：份。
付款方式：按工程实际进度进行结算支付，月进度款按**%支付，通过完工验收后支付
至**%，剩余*%作为质量保证金（如承包人提交同等金额的质量保证担保，付至结算审定
价的***%)。
**.*.*进度付款证书和支付时间
（*）进度付款证书和支付时间：
（*）逾期付款违约金：按照贷款市场报价利率（***）支付利息。
本款补充第**.*.*项～**.*.７项：
**.*.*安全生产费用管理与使用
承包人应在开工前编制安全生产措施方案和安全生产费用使用计划（含措施费用明细清
单），安全生产费用由发包人根据承包人实施过程中措施落实情况据实支付。
具体支付方式：。
**.*.*人工费用
人工费用按月支付，承包人每月将人工费用报发包人，经发包人审核后（将工程款中人
工费用）单独支付。人工费用占工程款比例为。
**.*.*承包人应保存工程计量和支付的记录，并在发包人要求时允许发包人指派的人
员进行审计。
**.*质量保证金
**.*.*质保金缴纳数额：质量保证金为工程完工结算时*次扣留结算金额的*%或由承
包人提交同等金额的质量保证担保（银行转账或见索即付保函或按质保金缴纳比例由履约保
证金转为质保金）。
工程缺陷责任期为工程完工验收合格之日起**个月。
**.*.*在第*.*.*.*目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包
人剩余的质量保证金，发包人应在**天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否
完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人
**.*竣工（完工）结算
**.*.*竣工（完工）付款申请单
（*）承包人应提交竣工（完工）付款申请单*式*份。
**.*最终结清
**.*.*竣工（完工）付款申请单
（*）承包人应提交竣工（完工）付款申请单*式份。
**.*竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按国家和行业有关规定执行。
**.竣工验收（验收）
**.*验收工作分类
本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收等材料；
政府验收包括：阶段验收、专项验收、竣工验收。验收条件为：具备《水利水电建设工
程验收规程》规定的验收条件，验收程序为：按《水利水电建设工程验收规程》规定的
验收程序。
**.*分部工程验收
**.*.*本工程由发包人主持的分部工程验收为：发包人在工程实际过程中确定并及时
通知承包人，其余由监理人主持。
**.*单位工程验收
**.*.*提前投入使用的单位工程包括：/、/、/。
**.*阶段验收
**.*.*本合同工程阶段验收类别包括：/、/、/。
**.*专项验收
**.*.*本合同工程专项验收类别包括：/、/、/。
**.*竣工验收
**.*.*本工程不需要竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
| **.*.*提前投入使用的单位工程包括： |
/ |
、 |
/ |
、 |
/。 |
| **.*阶段验收 |
|
|
|
|
|
| **.*.*本合同工程阶段验收类别包括： |
/ |
|
/ |
、 |
/。 |
| **.*专项验收 |
|
、 |
|
|
|
| **.*.*本合同工程专项验收类别包括： |
/、 |
|
/、 |
|
/。 |
**.*施工期运行
**.*.*需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：/、/、
/。
**.*试运行
**.*.*试运行的组织：发包人在工程实际过程中确定并及时通知承包人；
费用承担：承包人。
**.缺陷责任与保修责任
**.*缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：工程完工验收合格之日起**个
月。
**.保险
**.*工程保险
建筑工程*切险和（或）安装工程*切险投保人：承包人以发包人和承包人共
同的名义投保；
投保内容：按有关规定办理，；
保险金额、保险费率和保险期限：按有关规定办理，费用由承包人承担，应包
含在投标报价中。
**.*人员工伤事故的保险
第**.*.*项补充：
承包人应按照《****省推进铁路、公路、水运、水利、能源、机场****项目参
加工伤保险工作实施方案》的通知要求办理工伤保险。
**.*第*者责任险
**.*.*第*者责任险保险费率：按有关规定办理；
第*者责任险保险金额：按有关规定办理，费用由承包人承担，应包含在投标报价
中。
**.*其它保险
需要投保的其它内容：按有关规定办理，费用由承包人承担，；
保险金额、保险费率和保险期限：按有关规定办理，；
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：承包人应在各项保险生效后的*日内向发包人
提供有关生效证据和保险单副本，。
保险条件：按有关规定办理，；
**.*.*保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：按责任划分，；
发包人负责补偿的范围与金额：按责任划分。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的
合同争议解决方式：向工程所在地人民法院起诉。
第*节廉政协议书
施工合同名称：****县陈渡中型灌区续建配套与现代化改造项目施工
施工合同编号：
发包人（甲方）：****县汉兴水利建设投资（集团）有限公司、****县汉兴水利
项目管理有限公司
承包人（乙方）：****垣茂建筑工程有限公司
为加强****省水利水电****中的廉政建设，规范水利水电建设项目中承
发包双方的各项活动，防止各种非法谋取不正当利益的行为，保护国家、集体和
当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的要求，特签订本廉政协
议。
第*条甲、乙双方的责任
（*）严格遵守国家关于水利水电****有关法律、法规以及廉政建设的
各项规定。
（*）严格执行工程项目承发包合同文件，认真履行合同规定的权利和义务。
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认
定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得为获取不正当利益而损害国家、
集体和对方利益，不得违反水利水电****管理、勘察、设计、监理、施工的
规定和规范。
（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，有责任及时提醒对
方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检、监察、司法等机关举报。
第*条甲方的责任
甲方的领导和工作人员，在****的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品
和好处费、感谢费等。
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或应由个人支付的费用。
（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、
配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。不准工作人员的配偶、
子女从事与甲方工程交易行为有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位宴请和营业性健
身、娱乐等活动。不准接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（*）不准向乙方介绍与****项目有关的设备、材料采购、劳务等经济
活动，不得强行向乙方和相关单位推荐分包单位，不准以任何理由要求乙方购买
****项目施工合同规定以外的材料、设备等。
第*条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和合同规定开展业务
工作，严格执行****的有关政策，并遵守如下规定：
（*）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵
重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或应由个人支付的费用。
（*）不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排
以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的
宴请和营业性健身、娱乐等活动。不准为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和
高档办公用品等。
第*条违约责任
甲、乙双方工作人员如有违反本协议有关规定，按照管理权限，依据有
关法律法规和规定对责任人和责任单位负责人给予党纪、政纪处分。涉嫌犯
罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第*条本协议书的有效期自双方签署之日起至相应承发包合同终了之日
止。
第*条本责任书*式*份，甲乙双方各执*份，并分送甲乙双方主管
单位纪检监察部门各*份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
（或委托代理人）（或委托代理人）
****年**月**日，****年**月**日
第*节安全生产责任书
施工合同名称：****县陈渡中型灌区续建配套与现代化改造项目施工
施工合同编号：
发包人（甲方）：****县汉兴水利建设投资（集团）有限公司、****县汉兴水利
项目管理有限公司
承包人（乙方）：****垣茂建筑工程有限公司
为进*步加强施工过程的安全生产管理，规范项目安全生产监督管理工作，
有效保障从业人员生命安全和财产安全，根据《安全生产法》、国务院《建设工
程安全生产管理条例》和《关于进*步加强企业安全生产工作的通知》、水利部
《水利****安全生产管理规定》等法律法规、规章规范，制订本安全生产责
任书。
*、目标与要求
*、强化施工单位的安全生产责任，确保本项目安全生产工作规范有序开展。
*、严格兑现投标文件中有关安全生产方面的承诺。
*、事故控制目标：不发生死亡事故及重伤事故。
*、施工单位安全生产责任
*、认真贯彻落实“安全第*，预防为主，综合治理”的方针，严格遵守安
全生产法律法规、规程规范及本项目的安全生产规章制度。
*、健全安全生产责任体系。施工企业法定代表人是本单位的安全生产第*
责任人，项目负责人对本项目的施工安全生产全面负责；通过安全生产责任体系，
把安全生产责任落实到各部门、各环节、各岗位。
*、健全安全生产管理体系。设立现场安全生产管理机构，按规定配备专职
安全生产管理人员，项目负责人保证专职安全生产管理人员有职有权。
*、健全安全生产基本制度。结合本项目特点，建立并完善安全生产责任制、
教育培训、日常检查、隐患排查治理、事故报告等规章制度。
*、提升从业人员安全生产知识技能。认真开展“*级安全生产教育”；保
证特种作业人员持证上岗；各作业场所悬挂安全生产操作规程；施工前必须进行
安全技术交底。
*.保证安全生产投入。不得挪用安全生产措施费，施工安全生产投入应满足
实际需要。
*.建立风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制。构建安全风险管控“*
项机制”，经常开展安全隐患排查治理，认真落实项目主管及安全生产监督等机
构的检查意见并按时反馈整改结果。生产安全事故隐患排查整治方案要做到责任
到人、明确时限、规范程序，保证及时消除事故隐患。
*.制定各类有关安全生产方案或预案。辨识危险源和危险性较大的单项工程，
对达到*定规模的危险性较大工程制定专项施工方案，超过*定规模的危险性较
大工程组织论证；有度汛要求的工程，制定相应的度汛方案；编制应急救援预案，
并保持与地方安监部门联系畅通。
*.严格执行《****省生产安全事故报告和调查处理办法》。事故发生后，应
及时向地方安监部门和本项目安全生产监督机构、发包人报告，采取有效措施抢
救人员和财产，保护事故现场，配合事故调查，妥善处理事故善后工作；严格落
实“*不放过”处理原则。
*、本责任书*式*份，发包人与承包人各存*份，报送安全监督机构*份。
*、本责任书自签订施工合同起执行，至合同工程完工验收结束止。
发包人（盖章）：，承包人（盖章）：
法定代表人：，法定代表人：
（或委托代理人），（或委托代理人）
****年**月**日****年**月**日
第*节工程质量终身责任承诺书
本人汪中成担任****县陈渡中型灌区续建配套与现代化改造项目施工项
目的施工单位项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严
格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对合理使用年限内的工程质量
承担相应终身责任。
承诺人签字：汪中成
身份证号：******************
注册执业资格：水利水电*级注册建造师
注册执业证号：皖************
签字日期：****年**月**日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
