*******
（**-****-****）
建设工程监理合同-**
工程名称：忠信路（海口大道至凤凰路）及*号陶仓电力线路
改造工程
工程地点：****市****区
合同编号：（***）-****（监理）**
发包人：****市****区石湾镇街道综合行政执法办公室
承包人：****
签订日期：****年**月
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分协议书
委托人（全称）：****市****区石湾镇街道综合行政执法办公室
监理人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规
遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商*致，
订立本合同。
、工程概况
*.工程名称：忠信路（海口大道至凤凰路）及*号陶仓电力线路改造工程
*.工程地点：****市****区
*.工程规模：具体以施工图纸为准
*.工程建筑安装工程费：*******.**元
、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*.协议书；
*.中标通知书或委托书
*.投标文件或监理与相关服务建议书；
*专用条件；
*.通用条件；
*．附录，相关服务的范围和内容；
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
*、现场委托监理工程师
总监理工程师姓名胡考敏，身份证号码：******************
注册号：********，电话号码：***********
驻场监理工程师姓名梁靖玮，身份证号码：******************
注册号：电话号码：***********
*、签约酬金
监理中标收费折率（大写）：**%；
第*页共**页
本项目监理费用预算审核价为*****.**元；
签约酬金暂定为（大写）：*********元*分（￥*****.**元），最终以财政
部门结算审核为准。
*、期限
****期限：自合同签订之日起至项目缺陷责任期完成。
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
*.发包人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
*、合同订立
*.订立时间：****年*月*日。
*.订立地点：****市****区
*.本合同*式*份，甲方执*份，乙方执*份。
*.本协议书由双方法定代表人签署并加盖公章后生效。监理任务全部完成，同时监理
费用按照监理合同的规定全部结清后，本协议书自然失效。
委托人：****市****区石湾镇街道监理人：****
综合行政执法办公室（盖章）（盖章）
询监
****市南海区桂城南*路*号**-**
地址：****市****区魁奇*路*号地址
满：楼（住所电报）
邮政编码：******邮政编码******
法定代表人或其授权法定代表人或其授权
的代理人：的代理人：签章）
经办人：
开户银行：开户银行：中国农业银行****同济支行
账号：
账号：*****************
电话：****-********电话：****-********
传真：
传真：
电子邮箱：电子邮箱：************@***.***
第*页共**页
第*部分通用条件
*.定义与解释
*.*定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款
所赋予的含义：
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
*.*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及其合法的继承人或受
让人。
*.*.*“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及其合法的继承人。
*.*.*“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当
事人，及其合法的继承人。
*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设
计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管
理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活
动。
*.*.*“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、
保修等阶段提供的服务活动。
*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、
主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金
额。
*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书
中载明的签约酬金额。
*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
*.*.**“*方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第*方”是
指除委托人和监理人以外的有关方。
*.*.***“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数
第*页共**页
据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过
程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、癌疫、水灾、
骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
*.*解释
*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以上语言文字时，
应以中文为准。
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，
本合同文件的解释顺序如下：
（*）协议书；
（*）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（*）专用条件及附录；
（*）通用条件；
（*）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容的文件，应以最
新签署的为准。
*.监理人的义务
*.*监理的范围和工作内容
*.*.*监理范围在专用条件中约定。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理工作内容包括
（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*天前报委托人。根据
有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则、旁站方案
（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（*）参加并主持第*次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项
施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
第*页共**页
（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（*）检查施工承包人的试验室；
（*）审核施工分包人资质条件；
（**）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合
性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检
（**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委
托人审核、批准；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐惠的，要求
施工承包人整改并报委托人：
（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相
关验收标准；
（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合
同争议等事项；
（**）审查施工承包人提交的交（竣）工验收申请，编写工程质量评估报告、监理工作
总结，出具工程质量评分表；
（**）参加工程交（竣）工验收，签署交（）工验收意见；
（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
*.*.*相关服务的范围和内容在附录*中约定。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）适用的法律、行政法规及部门规章；
（*）与工程有关的标准
（*）工程设计及有关文件；
（*）本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
第*页共**页
*.*.*相关服务依据在专用条件中约定。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理
机构的主要人员应具有相应的资格条件。
*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证
监理工作正常进行。
*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工
程师时，应提前*天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理
机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
*.*.*监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员：
（*）严重过失行为的；
（*）有违法行为不能履行职责的；
（*）涉嫌犯罪的；
（*）不能胜任岗位职责的；
（*）严重违反职业道德的；
（*）专用条件约定的其他情形。
*.*.*委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
*.*履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本
合同履行职责。
*.*.*在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时
提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协
商解决。
*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理
人应提供必要的证明资料。
*.*.*监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变
更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批
准时，应在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权
第*页共**页
要求承包人予以调换。
*.*提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
*.*文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相
关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
*.*使用委托人的财产
监理人无偿使用附录*中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条
件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，
在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移
交。
*.委托人的义务
*.*告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理
机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
*.*提供资料
委托人应按照附录*约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，
委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
*.*提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
*.*.*委托人应按照附录*约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿
使用。
*.*.*委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的
外部条件。
*.*委托人代表
委托人应授权*名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本
合同后*天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，
应提前*天通知监理人。
*.*委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通
第*页共**页
知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
*.*答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，
给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
*.*支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。
赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由
双方协商确定。
*.*.*监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
*.*委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
*.*.*委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
*.*.*委托人未能按期支付酬金超过**天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
*.*除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造
成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、
损害。
*.支付
*.*支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、
比例和汇率在专用条件中约定。
*.*支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的*天前，向委托人提交支付申请书。支付
申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
第*页共**页
补充说明：
（*）监理在完成至规定的施工监理进度时，应向委托人提交监理费的支付通知书。委托
人在收到齐全的申请资料后，应审批并支付。因监理人不提交支付通知书或申请资料不齐全
而不能在相应时间支付监理费用，委托人不负责任。
（*）收款时必须凭有效发票，有效发票必须遵循属地管理的原则。款项应专款专用，*日
发包人发现款项被挪作它用，发包人有权采取适当的措施来保证其专款专用。
（*）本工程监理费计算标准按《建设工程监理及相关服务收费管理规定》（发改价格
[****]***号文）的规定标准执行。
（*）施工过程出现扣罚情况，在当期进度款中扣减。
监理人的监理费合同价以工程预算审核建安费为基础进行计算和填报，结算时以财政
部门最终审定结算建安费金额为监理费基价计费额，并按监理收费折率计算后的结果作结
算依据，同时，按照下列公式计算最终工程监理费
施工****收费基准价*施工****收费基价*专业调整系数*.*×工程复杂程度
调整系数*.***高程调整系数*.*
****费*施工****收费基准价×监理收费折率**%。
本合同工程监理费暂按预算审核建安费为基础计算如下：
施工****收费基价-*******.**×**.*/***
-*****.**元
施工****收费基准价-*****.**×*.*×*.**×**=*****.**元
本合同暂定****费=*****.**×*.**=*****.**元
（*）除非合同另有规定，监理费用已包括了为实施和完成本项目全部监理工作所需的除
业主无偿提供的设施、设备条件以外的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、
现场费用（包括办公及生活设施、设备费用）、仪器设备的使用和管理、交通设备的使用和
管理、监理检验试验、各种管理费、保险、利润和税金等费用内容，以及合同明示或暗示的
所有风险，责任和义务。
（*）若出现监理费超付费用的情况，监理人须按****区财政部门的终审结算价退还给委
托人。
（*）相关监理工程师现场出勤率须达到***%，考勤资料由项目负责人审核，未达出勤要
求按本合同*.*.*（*）条款扣罚，提交至代建单位审批，通过审批后方可支付。
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
第**页共**页
本合同生效条件：本合同签字盖章后生效
*.*变更
*.*.*除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列
方法确定：此条款不适用。
*.*.*附加工作酬金按下列方法确定：此条款不适用。
*.*.*正常工作酬金增加额按下列方法确定：此条款不适用。
*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量
的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
*.争议解决
*.*调解
本合同争议进行调解时，可提交进行调解。
*.*仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第（*）种方式：
（*）提请/仲裁委员会进行仲裁。
（*）向委托人所在地人民法院提起诉讼。
*补充条款
*.*安全文明施工
*.*.*甲方的安全文明责任
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要
求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产
管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，
同时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产会会议，及时传达有关安全生产的精神。
（*）组织对乙方现场安全文明监管工作情况的检查，监督乙方加强所辖项目安全隐患
的监管。
（*）及时传达上级对现场文明施工的管理文件。
（*）督促施工单位做好扬尘污染防治措施，督促安全文明施工措施费专款使用。
*.*.*乙方的安全文明责任
（*）监督施工单位严格遵守国家有关安全生产的法律法规的规范、标准、安全生产的
第**页共**页
规定，认真落实建设单位有关安全生产通知和有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”的原则，加强安全生产宣传，增强全员安全生产意
识，建立健全项目监理部各项安全生产的监管机构和安全生产监管制度，配备专职及兼职
安全监管人员，有组织有领导地开展安全生产监管活动。各专业监理工程师，必须熟悉和
遵守本条款的各项规定，做到安全监管工作与“*大监控”同时进行。
（*）建立健全安全监管责任制，从总监理工程师到专业监理工程师和监理员，都要重
视对安全生产监管，做到*环不漏，人人有责。总监理工程师是安全生产监管的第*责任
人。驻地监理工程师，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）审核施工单位拟定的施工组织设计文件，督促施工单位落实文明施工管理措施，
审核确认施工单位文明施工措施费用使用情况。
（*）实施监理过程中，发现施工单位有违反文明施工管理规定的，应当要求施工单位
整改；施工单位拒不整改的，应当要求施工单位暂停施工，并向建设单位报告。
（*）施工单位违反文明施工管理规定拒不整改或者不停止施工的，及时向工程行政管
理部门报告。
（*）应根据安全监理细则，对所本项目的安全生产实行全面、全过程的动态管理，并
由安全监理员填写《安全监理日志》。
（*）在任何时候都应监督施工单位采取各种合理的预防措施，防止发生任何违法、违
禁、暴力或妨碍治安的行为。
（*）监督施工单位必须持证施工，持证上岗，遵守各项安全技术操作规程，定期进行
安全工作督查，严禁无证施工及无证上岗。
（**）督查操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。不按规定穿戴防护用品的人员
不得上岗。
（**）督促施工单位所有施工机具设备和高空作业设备进行定期检查，完整签字记录，
保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳保护用品严禁使用。
（**）对施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，督促施工单位必须制定相
应的安全技术措施，并检查施工现场相关的安全标志牌是否设立。
（**）安排安全监理工程师巡视检查施工现场安全现状，参与检查危险性较大工程的
作业情况。发现安全隐患及时阻止，并签发书面指令督促施工单位限期整改并复查整改结
果。重大安全隐患及时报告总监理工程师。
（**）督促施工单位根据《****省建设工程文明施工若干规定》、《****市建设工程
文明施工管理规定》、《****市扬尘污染防治管理办法》、《****市扬尘污染防治条例》
第**页共**页
《****市城市建筑垃圾管理办法》、《关于加强我市建筑渣土运输管理的指导意见》等相
关要求做好防尘、降尘及文明施工管理工作。
（**）督促施工单位在进行道路与管线施工时，做好如下防尘措施
*、施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当不断在作业表面
采取洒水、喷雾等措施。
*、对已回填后的沟槽，应当采取洒水、覆盖等措施。
*、使用风钻挖掘地面或者清扫施工现场时，应当向地面酒水。
（**）督促施工单位在进行建筑工程施工时，做好如下防尘措施；
*、施工现场在醒目位置设置施工铭牌、施工提示牌，并张贴有关许可证件。施工铭
牌应当明确项目名称，建设、施工、监理单位及项目负责人姓名，监督机构名称，开工、
计划竣工日期和监督投诉电话等。
*、施工工地周围应当设置统*、连续、密闭、牢靠的围挡。
*、施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布。
*、易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施。拆除工程施工应当
采取喷淋除尘措施，气象预报风速达到*级时，应当停止拆除工程施工。
*、按要求及时清运现场各类废弃物，建筑垃圾、工程渣土需要临时存放现场的，应
集中堆放在围挡内，并采用覆盖等措施。
*、对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。
*、在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，
禁止高空抛挪、扬撒。
（**）督查施工单位按《****市城市容貌标准》相关规定做好施工围蔽工作。
（**）督查施工单位的生产安全事故应急救援预案制定和落实；如果发生安全事故，
应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有
关部门，并坚持“*不放过”的原则，及时采取整改措施
*.*.*违约责任
若发包人或行业主管部门或政府职能部门检查发现应监理人监管不力造成施工方违反
安全文明施工规定或造成扬尘污染或施工围蔽不达标，罚款****元/次/处；若监理人在接
到书面整改通知书起**个小时内未采取有效控制措施督促施工单位整改或整改后仍未达到
文明施工、扬尘污染、施工围蔽有关规定，处罚款****元／次/处。以上罚款可累计，监理
人承诺：项目管理达不到文明施工目标及安全施工目标，最高罚款限额可为监理费合同价
的*%。
第**页共**页
附件*廉政合同
根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工
程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，
保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，****市****区石湾镇街道综合行政执法办
公室（以下称甲方）与监理人****（以下称乙方），特订立
如下合同。
第*条甲乙双方的权利和义务
（*）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关廉政规定。
（*）严格执行****
的合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和
合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并
认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和
义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给
予处理并要求告知处理结果的权利。
第*条甲方的义务
（*）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在
乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（*）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供
的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶
子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
（*）甲方工作人员的配偶、子女及亲属不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。
第*条乙方义务
（*）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（*）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何
第**页共**页
费用。
（*）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。
（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不
得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。
（*）乙方及其工作人员不得要求和接受施工单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配
偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
（*）乙方及其工作人员不得参与施工单位安排的高消费宴请和娱乐活动：不得接受
施工单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
第*条违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党
纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损
失的，应予以赔偿。
（*）乙方及其工作人员违反本合同第*、*、*、*条，按管理权限，依据有关规
定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，
甲方建议工程建设主管部门给予乙方*至*年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处
罚。
第*条双方约定
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位
的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出
在本合同规定范围内的裁定意见。
第*条本合同有效期
本合同作为忠信路（海口大道至凤凰路）及*号陶仓电力线路改造工程监理合同
的附件，与监理合同具有同等的法律效力，本合同自签署之日起生效，至合同双方当事人
履行完监理合同全部义务后自行失效，并随监理合同的终止而终止。
第*条本合同*式*份，甲方执*份，乙方执*份。
第**页共**页
（此页无正文）
有
委托人：****市****区湾镇街道监理人：****
综合行政执法办公室（盖章（盖章）
****市南海区桂城南*路*号**-**
地址：****市****区魁奇*路*号地址：
楼（住所申报
邮政编码：******邮政编码******
法定代表人或其授权法定代表人或其授权
（签章）
的代理人：的代理人：***
经办人：
开户银行：开户银行：中国农业银行****同济支行
账号：账号：*****************
电话：****-********电话：****-********
传真：传真：
*
电子邮箱：电子邮箱：************@***.***
第**页共**页
附件*安全生产合同
根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，为在忠信路（海口大道至凤凰路）及*
号陶仓电力线路改造工程的实施过程中创造安全、高效的监理环境，切实搞好本项目的安
全管理工作，本项目业主****市****区石湾镇街道综合行政执法办公室（以下称甲方）与
监理人****（以下称乙方）特此签订安全生产合同，作为上述
项目监理合同附件：
*、甲方职责
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行****合
同中的有关安全要求，支持乙方按条例要求对施工安全实施监理。
*、按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，
做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比
*、重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时
施工，同时验收，投入使用。
*、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*、组织对施工现场的安全生产进行检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐惠。
*、乙方职责
*、督促施工单位严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部颁发的《公路工
程安全技术规程》（******-**）和《公路筑养路机械操作规程》等国家有关安全生产的法
律法规以及有关工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
*、坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，督促施工单位加强安全
生产宣传教育，增强全员的安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产
管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
*、建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理
职责，增强安全意识。
*、在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专
项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
*、在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重
的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告甲方。施工单位拒不整改或者不停止施
工的，乙方应当及时向有关主管部门报告。
*、乙方及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建
设工程安全生产承担监理责任。
第**页共**页
*、乙方应督促施工单位按照本工程特点，组织指定本工程实施中的生产安全事故应急
救援预案；如果发生安全事故，应当按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》
以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
*、本合同*式*份，甲方执*份，乙方执*份。由双方法定代表人或其授权的代理人
签署与加盖公章后生效。
委托人：****市****区石湾镇街道监理人：****
综合行政执法办公室（盖章）（盖章）
****市南海区桂城南*路*号**-**
地址：****市****区魁奇*路*号地址：
楼（住所申报）
邮政编码：******邮政编码：******
*****
法定代表人或其授权法定代表人或其授权
的代理人的代理人签章）
经办人：
开户银行：开户银行：中国农业银行****同济支行
账号：账号：*****************
电话：****-********电话：****-********
传真：传真：
电子邮箱：电子邮箱：************@***.***
第**页共**页
附件*监理台账资料
| 序号 |
所需提交文件 |
提交标准 |
份数 |
| * |
监理规划 |
纸质原件（签名、日期复符合要求、红章）电子档（***、****、*****任何*种） |
* |
| * |
监理实施细则 |
纸质原件（签名、日期复符合要求、红章）电子档（***、****、*****任何*种） |
* |
| * |
监理工作总结 |
纸质原件（签名、日期复符合要求、红章）电子档（***、****、*****任何*种） |
* |
| * |
涉及施工安全、质量或重要事项的会议纪要 |
纸质原件（签名、日期复符合要求、红章）电子档（***、****、*****任何*种） |
* |
| * |
工程暂停令 |
纸质原件（签名、日期复符合要求、红章）电子档（***、****、*****任何*种） |
* |
| * |
工程复工令 |
纸质原件（签名、日期复符合要求、红章）电子档（***、****、*****任何*种） |
* |
| * |
工程开工令 |
纸质原件（签名、日期复符合要求、红章）电子档（***、****、*****任何*种） |
* |
| * |
工程质量事故调查处理报告 |
纸质原件（签名、日期复符合要求、红章）电子档（***、****、*****任何*种） |
* |
| * |
工程临时延期审批表 |
纸质原件（签名、日期复符合要求、红章）电子档（***、****、*****任何*种） |
* |
| ** |
工程最终延期审批表 |
纸质原件（签名、日期复符合要求、红章）电子档（***、****、*****任何*种） |
* |
| ** |
竣工移交证书 |
纸质原件（签名、日期复符合要求、红章）电子档（***、****、*****任何*种） |
* |
| ** |
监理日志 |
纸质原件（签名、日期复符合要求、红章）电子档（***、****、*****任何*种） |
* |
第**页共**页
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
