怀集县马宁镇塘岗小学和苏沙教学点厕所改造修缮工程-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

****县马宁镇塘岗小学和苏沙教学点厕所改造****

采购项目名称：
****县马宁镇塘岗小学和苏沙教学点厕所改造****
采购项目编码：
*************************
项目业主：
****县马宁镇塘岗小学
服务机构：
****
合同名称：
****县马宁镇塘岗小学和苏沙教学点厕所改造****
合同编号：
*************************
合同总金额：
￥*,***.******
合同签订时间：
****年**月**日
履约人员：
合同服务期限：
****年**月**日至****年**月**日
服务内容：
对委托的工程进行****
合同附件
塘岗小学及苏沙教学点合同.***

****县马宁镇塘岗小学
****年**月**日

**-****-******

建设工程委托监理合同

工程名称：****县马宁镇塘岗小学和苏沙教学点厕所改造修给工程

工程地点：****县马宁镇塘岗小学

工程规模：详见图纸及工程量清单

总投资：￥******.******

****工商行政管理局监制

****

第*部分建设工程委托监理合同

委托人：****县马宁镇塘岗小学与

监理人：****

经双方协商*致，签订本合同。

*、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：****县马宁镇塘岗小学和苏沙教学点厕所改造修维工程

工程地点：****县马宁镇塘岗小学

工程规模：详见图纸及工程量清单

总投资：￥******.******

本合同中的有关词语含义与本合同第*部分《标准条件》中中赋予它们的定义相同

，下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

本合同标准条件；

*）

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

*、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围

内的监理业务。

*、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报

酬。

****

*、本合同自****年*_月.—开始实施，至****年*_月**_日完成。

（****日：日历天）

本合同*式建份，具有同等法律效力，双方各执*份。

法定代表人或授权代表人：（签章）

开户银行：

账号：

邮编：

电话：

监理人：（签章）

住所：****县冷坑镇东街李文玲房屋*楼

法定代表人：（签章）

或授权代表人：（签章）

开户银行：中国农业银行股份有限公司****金辉支行

账号：*****************

邮编：******

话：****---*******，

本合同签订于****年*月日

****

第*部分，标准条件

词语定义、适用范围和法规

第*条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（*）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（*）“委托人”是指承担直接投资贵任和委托监理业务的*方以及其合法继承人

（*）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的*方，以及其合法继承人。

（*）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（*）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（*）“承包人”是指除监理’人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

(*）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（*）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的

工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而

增加的工作。

（*）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非蓝理人自己的原因而暂停或终止监

理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（**）“日”是指任何…-天*时至第*天*时的时间段。

（**）“月”是指根据公历从*个月份中任何*天开始到下*个月相应日期的前*天的时间段。

第*条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门

规章或工程所在地的地方法规，地方规章。

第*条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种以上（含*种）

语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字

监理人义务

第*条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工

程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理

业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

****

第*条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨

询意见，公正维护各方面的合法权益。

第*条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设

施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人

第*条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密

资料。

委托人义务

第*条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第*条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如

将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第*条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程

资料。

第**条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的切事宜作出

书面决定。

第**条委托人应当授权*名熟悉工作情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中

约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人

第**条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书

面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第*人签订的合同中子以明确。

第**条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（*）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家滚录。

（*）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第**条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定

的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额*设施在工程使用时间占折旧年限的比

例*设施原值+管理费）

****

第**条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供共他人员，应在监理合同专用

条件中子以明确。

监理人权利

第**条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（*）选择工程总承包人的建议权。

（*）选择工程分包人的认可权。

（*）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向

委托人的建议权。

（*）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建设；如果拟提出的建议可

能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建

设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（*）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建

议，并向委托人提出书面报告。

（*）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（*）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在

紧急情况下未能事先报告时，则应在**小时内向委托人作出书面报告。

（*）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符台设计要求和合同约定及国家质量标准的材

料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程

和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（*）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期

限的签认权。

（**）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核

确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第**条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响

了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准

时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机

构可要求承包人调换有关人员。

第**条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必

须首先向监理机构出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议

时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行

政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

****

第**条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第***条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定

权，以及对工程设计变更的审批权

第***条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第***条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告

第***条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造

成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或

连带赔偿责任.

监理人责任

第***条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或

延误而超过书面约定的日期，双方应进*步约定相应延长的合同期，

第***条监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损

失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第***条规定以外）不应超过监理报酬总额（除

去税金）。

第***条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因

不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第*条规定引起的与

之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第***条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的

各种费用支出。

委托人责任

****

第***条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当次担违约责任，赔偿给监

理人造成的经济损失

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失：

第**条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的

各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第***条，由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长

了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延

长，并得到附加工作的报酬。

第***条，在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业

务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当

增加不超过**日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第***条监理人向委托人办理完竣工验收或工种移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任

书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第***条当事人*方要求变更或解除合同时，应当在**口前通知对方，因解除合同使*方遭受

损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原台同仍然有效。

第***条监理人在应当获得监理报酬之日起**日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人

提出任何书面解释时，或根据第***条及第***涤已暂停执行监理业务时限超过*个月的，监理

人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后**日内仍未得到委托人答复，可进*步发出终止合

同的通知，如果第*份通知发出后**日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停

执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第***条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行

义务的通知。若委托人发出通知后**日内没有收到答复，可在第*个通知发出后**日内发出终止

委托监理合同的通知，合同即行终止，监理人承担违约责任。

第***条台同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

****

第***条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报座按照监理合同专用条件中约定的方法计

算，并按约定的时间和数额支付

第***条女如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付

滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后*日起计算。

第**条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第***条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付

通知书**小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他

第****条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的,其费用由监理人承担：

由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第***条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济

利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第***条监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包

人等提供并申明的秘密。

第***条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文

件。

争议的解决

第**条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达

成*致，可提交主管部门协调，如仍未能达成*致时，根据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向人民法

院起诉。

第*部分专用条件

****

第*条本合同适用的法律及监理依据：《建筑法、《建设工程监理规范》、《建设工程

安全生产管理条例》

第*条监理范围和监理工作内容：施工阶段的监理控制。

第*条外部条件包括：协助建设单位报建。

第*条委托人应提供的工程资料及提供时间：开工前提供图纸、施工合同、招投标文件（复印件）。

第*条委托人应在：*天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第*条委托人的常驻代表为

第*条委托人免费向监理机构提供如下设施：简易现场办公室*间、桌椅*

套

监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：

补偿金额=

第*条在监理期间，委托人免费向监理机构提供名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡

涉及服务时，此类积员应从总监理工程师处接受指示。并免费提供_名服务人员。

监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第*条监理人在责任期内如果失职，承担责任相关赔偿损失。

第*条依据发改价格【****】***号文收费标准。经双方协商：本项目****费已按投资金额价

**.*%**.*=*.**%（下浮后计费），****费为人民币（大写）***********角*收取，小写

（￥****.******）；支付时间与支付方式：*、在工之日起*天内支付监理费的**%监理预付款；*.

余下**%监理费待工程施工完工后*日内*次性全额付清。

第**条本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向

集县人民法院仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁

协议的，可向人民法院起诉）

附加协议条款：*、超出监理期外的****费，经双方协商解决。

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

怀集县马宁镇塘岗小学和苏沙教学点厕所改造修缮工程

公告内容：