****嘉陵江利泽航电开发有限公司
防洪抢险应急预案、汛期调度运用计划、汛期调度规程、大坝安全管理应急预案
编制采购
****文件
****年*月
目录
第*章****公告*
*.****条件*
*.项目概况与****工作范围*
*.报价人资格要求*
*.报价文件的递交*
*.发布公告的媒介*
*.联系方式*
*.监督电话：***-*********
第*章报价文件要求与评审办法*
*.报价文件要求*
*.评审办法*
第*章合同关键条款要求**
*.合同范围**
*.合同价格与支付方式**
*.违约责任**
*.争议处理**
*.附件**
第*章报价文件格式**
*、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书**
*、报价函**
*、报价表**
*、资格审查资料**
*、项目方案及进度安排**
第*章****公告
****嘉陵江利泽航电开发有限公司
防洪抢险应急预案、汛期调度运用计划、汛期调度规程、大坝安全管理应急预案编制采购
****公告
*.****条件
本项目《****》已具备发包条件，****人为****嘉陵江利泽航电开发有限公司。根据实际工作需要，现计划对《****》采取公开****方式确定服务单位。
*.项目概况与****工作范围
*.*项目地址
嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽项目位于****市****区大石街道利泽码头嘉陵江干流上游约*.***处。
*.*项目概况
嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程属河床式开发，总库容*.*****，水库正常蓄水位***.****，相应库容为*.*******。航道和船闸为Ⅳ级，可通航****级船舶。电站总装机容量****，单台装机容量为**.***。根据《防洪标准》（*******-****）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（*****-****），本工程以总库容确定工程等别为Ⅱ等，工程规模为大（*）型。工程总投资**.******。
根据****市人民政府办公厅文件（渝府办发【****】**号）及行业主管部门规定要求，水电站发电投运前必须完成《防洪抢险应急预案》《汛期调度运用计划》《汛期调度规程》《大坝安全管理应急预案》的编制工作，编制后的成果报告需通过相关主管部门评审并完成报备。
*.*本次****项目最高限价金额：***元。
报价人的报价不得高于最高限价，否则其报价文件将被否决。本合同拟采用总价包干形式。包含但不限于完成本项目范围内所需的人员费、人员交通差旅费、保险费、报告编制费、印刷费、评审费、税金等相关费用。
*.*****范围
（*）大坝安全管理应急预案主要内容
根据中华人民共和国水利部《水库大坝安全管理应急预案编制导则》及****市地方相关规定，实规范和加强利泽航运枢纽工程水库大坝安全管理，提高地方政府、水行政主管部门以及水库管理单位应对突发事件的能力，降低水库风险，最大限度保障国家财产和人民群众生命财产安全，在水库大坝发生突发安全事件时避免或减少人员伤亡和财产损失，确保地区经济社会持续、稳定、健康发展，特制利泽航运枢纽工程水库大坝安全管理预案。根据利泽航运枢纽工程实际情况分析可能出现的突发事件及其后果，针对不同可能出现的事件建立不同的应对处理措施；建立应急组织队*；落实管理运行机制；全力保障突发安全事件的应急处理工作，将安全事故造成的影响降到最低。
（*）防洪抢险应急预案主要内容
依据国家法律法规及《****市水库（水电站）防洪抢险应急预案编制大纲》的相关规定，编制利泽航电枢纽遭遇突发事件时的防洪抢险调度和险情抢护工作。根据水库（电站）所在流域的水文、工程特性，分析和界定可能出现的突发事件种类及应对措施，建立应急预案、明确预案启动和结束条件、预警发布单位及权限、建立严格的管理体系和应急抢险队*、调用*切可能的保障队*和保障措施、加强应急管理和应急培训工作，确保年度抢险应急工作能顺利进行。
（*）汛期调度规程主要内容
根据《水库调度规程编制导则(*****-****)》及****市地方相关规定，结合利泽航运枢纽工程流域特点和综合任务（水资源综合利用，发挥水运、发电等综合效益），建立水库及大坝枢纽工程运行调度规程，其主要工作内容：调度控制水位和流量、防洪调度规则及调度图、航运调度、发电调度、水资源和生态调度、水工建筑物安全运行规范、库区及把下游河道应急管理、水库调度运行管理等。
（*）汛期调度运用计划主要内容
根据国家法律法规及《****市水库（水电站）汛期调度运用计划编制大纲》编制嘉陵江利泽航电枢纽汛期调度运用计划。根据利泽航电枢纽水文特点，及工程实际运行参数及控制条件，结合历史发生大洪水可能出现的危害、结合近年的调度经验、结合当年可能发生的洪水情况，编制洪水调度计划，确定调度权限及洪水调度发布标准、确立不同来水情况下的洪水调度方式及水工建筑物(闸门)的调度规范等，调用*切保障措施，加强水工建筑物的巡查检查制度，确保水利枢纽工程安全度汛。
*.*工期要求
****年*月**日前完成全部预案的初稿，*月**日前预案通过相关主管部门评审并完成报备。以上为暂定时间，最终以业主方通知为准。
*.报价人资格要求
*.*本次****实行资格后审，报价人应同时满足下列资格条件：
报价人为中国境内注册的独立法人企业。
*.*报价人****年*月*日至报价截止日（以合同签订时间为准），至少有*个经相关主管部门审核通过的合同金额不低于***元的水电站关于防洪抢险应急预案编制、汛期调度运用计划编制、汛期调度规程编制、大坝安全管理应急预案编制中的*个类似业绩。
*.*报价人没有被列入黑名单。
*.*本项目不接受联合体****。
*.报价文件的递交
*.*报价文件递交地点：****市****区大石街道金钟村利泽公司综合办公室，收件人：刘老师，电话：***********。
*.*报价文件递交截止时间：****年*月**日**时**分截止（北京时间）。
*.*逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照****文件要求密封的报价文件，将予以拒收。
*.*报价文件仅接受现场当面递交，不接受邮寄等非现场当面递交。采用非现场当面递交报价文件的按否决投标处理。
*.发布公告的媒介
*.*本次****公告、补遗及结果公示将在****高速公路集团官方网站（*****://***.****.***.**/****/**********.****）上发布。
*.*若本项目存在补遗，报价人可在****年*月**日后在****高速公路集团官方网站（*****://***.****.***.**/****/**********.****）获取补遗信息。
*.*凡愿意参加的潜在报价人，从公告发布之日起至报价递交截止时间前，在本项目公开****公告中的获取方式（链接）自行下载。不管报价人是否下载，均视为已知晓公开****文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接提交报价文件。
*.联系方式
****人：****嘉陵江利泽航电开发有限公司
商务、技术咨询联系方式：***-********
*.监督电话：***-********
第*章报价文件要求与评审办法
*.报价文件要求
*.*本项目总价最高限价为人民币******.**（￥***元）。报价人的报价不得高于最高限价，否则其报价文件将被否决。其它要求详见报价表中的报价说明。
*.*报价文件内容格式详见第*章格式要求；装订采用**纸幅面，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，目录、页码齐全，正副本分开装订，封面注明正副本字样。否则其报价文件将被否决。
*.*报价文件正本*份，副本*份，必须标注正、副本字样，副本可以为正本的复印件。当副本与正本不*致时，以正本文件为准。
*.*报价文件正副本*并装入*个封套中，密封完好并在封口处加盖报价人单位公章，否则其报价文件将被否决。封套上应注明：****，报价文件在****年*月**日**时**分前不得开启。
*.评审办法
*.*本项目采用经评审的最低价法。评审小组对通过初步评审的报价人，按报价由低至高的顺序推荐中标候选人。若最低投标价相同的，由评审小组自行决定中标候选人。
|
符合性审查 |
对所有报价人进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审、报价函部分及报价表评审。符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第*中标候选人，报价次低的成为第*中标候选人，依次类推。 |
| （*） |
资格评审标准 |
营业执照 |
符合第*章*.*第（*）项规定。 |
| （*） |
资格评审标准 |
业绩要求 |
符合第*章*.*第（*）项规定。 |
| （*） |
形式评审标准 |
报价人名称 |
与营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证*致（如有），依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
| （*） |
形式评审标准 |
报价文件格式 |
符合第*章报价文件格式要求 |
| （*） |
形式评审标准 |
报价文件的签署 |
第*章 报价文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名。第*章 报价文件格式要求加盖单位法人章的，应加盖报价人印章。 |
| （*） |
形式评审标准 |
委托代理人 |
报价人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
| （*） |
响应性评审标准 |
投标内容 |
符合第*章*.*规定 |
| （*） |
响应性评审标准 |
权利义务 |
符合第*章规定，报价文件不应附有****人不能接受的条件。 |
| （*） |
报价函、报价表评审标准 |
报价函部分的签名盖章 |
报价函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名，要求加盖单位法人章的，应加盖报价人印章。 |
| （*） |
报价函、报价表评审标准 |
工期 |
符合第*章*.*规定 |
| （*） |
报价函、报价表评审标准 |
总报价 |
*.报价函中的总报价应与报价表中工程量清单总报价*致，工程量清单总报价应与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果*致。*.总报价不得高于****人公布的最高限价。 |
| （*） |
报价函、报价表评审标准 |
报价唯* |
只能有*个有效报价。在****文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
*.*报价人资格条件
报价人应同时满足下列资格条件：
（*）营业执照等要求：报价人为中国境内注册的独立法人企业，提供：有效的营业执照；
（*）业绩要求：****年*月*日至报价截止日（以合同签订时间为准），至少有*个人经相关主管部门审核通过的合同金额不低于***元的水电站关于防洪抢险应急预案编制、汛期调度运用计划编制、汛期调度规程编制、大坝安全管理应急预案编制中的*个类似业绩。提供：业绩合同内容应至少包含项目名称、合同工作内容、合同金额、合同签订单位、合同签订日期、合同签名盖章页等。
不满足上述要求的业绩无效。
特别说明：
（*）上述要求须提交的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有*条不满足，则报价文件由评审小组作否决投标处理。
（*）****人有权对报价人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，报价人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
*.*重新招标。有下列情形之*的，****人将重新招标：
（*）投标截止时间止，报价人少于*个的；
（*）经评审小组评审后否决所有投标的；
（*）评审小组否决不合格投标或者界定为否决投标后因有效投标不足*个使得投标明显缺乏竞争，评审小组决定否决全部投标的；
（*）需要延长时，同意延长投标有效期的报价人少于*个的；
（*）中标候选人均未与****人签订合同的。
注：本款只适用于首次招标。
*.*重新招标和不再招标。重新招标的报价人仍然少于*个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效报价人的，应当依法确定中标候选人；无有效报价人的，不再进行招标，采用其他方式采购。
*.*否决投标条件。存在下列情形之*的，报价文件视为重大偏差并作否决投标处理：
*.报价人的营业执照、资质、业绩、其他要求须满足须满足本章*.*项的要求，否则由评审小组作否决投标处理。
*.报价人名称必须与营业执照*致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评审小组作否决投标处理。
*.报价文件格式符合第*章“报价文件格式”，编制报价文件时不得对相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评审小组作否决投标处理。
*.报价文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名。否则由评审小组作否决投标处理。
*.报价人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，否则由评审小组作否决投标处理。
*.报价人承诺符合第*章“合同关键条款要求”规定，报价文件不应附有****人不能接受的条件，否则交由评审小组作否决投标处理。
*.工期要求符合第*章*.*的规定，否则由评审小组作否决投标处理。
*.投标函中的总报价不得高于****人公布的投标总报价最高限价，投标总报价与依据单价报价计算出的结果应*致，否则由评审小组作否决投标处理。
*.只能有*个有效报价。在****文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评审小组作否决投标处理。
*.*低价风险担保金。若中标候选人的中标价低于最高限价的**%时，中标候选人应在中标公示结束*日内提供低价风险担保金，担保金额为（最高限价×**%-中标价）×*，如中标候选人未在规定时间内提供低价风险担保金的，****人有权取消中标候选人的中标资格，确定下*名中标候选人为中标人。
*.*履约担保。中标人在合同签订前提供履约担保，履约担保金额为中标合同金额的**%。
*.合同关键条款要求
*.合同范围
*.*工程基本情况
嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程属河床式开发，总库容*.*****，水库正常蓄水位***.****，相应库容为*.*******。航道和船闸为Ⅳ级，可通航****级船舶。电站总装机容量****，单台装机容量为**.***。根据《防洪标准》（*******-****）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（*****-****），本工程以总库容确定工程等别为Ⅱ等，工程规模为大（*）型。工程总投资**.******。
根据****市人民政府办公厅文件（渝府办发【****】**号）及行业主管部门规定要求，水电站发电投运前必须完成《防洪抢险应急预案》《汛期调度运用计划》《汛期调度规程》《大坝安全管理应急预案》的编制工作，编制后的成果报告需通过相关主管部门评审并完成报备。
*.*技术服务的范围及内容
（*）大坝安全管理应急预案主要内容
根据中华人民共和国水利部《水库大坝安全管理应急预案编制导则》及****市地方相关规定，实规范和加强利泽航运枢纽工程水库大坝安全管理，提高地方政府、水行政主管部门以及水库管理单位应对突发事件的能力，降低水库风险，最大限度保障国家财产和人民群众生命财产安全，在水库大坝发生突发安全事件时避免或减少人员伤亡和财产损失，确保地区经济社会持续、稳定、健康发展，特制利泽航运枢纽工程水库大坝安全管理预案。根据利泽航运枢纽工程实际情况分析可能出现的突发事件及其后果，针对不同可能出现的事件建立不同的应对处理措施；建立应急组织队*；落实管理运行机制；全力保障突发安全事件的应急处理工作，将安全事故造成的影响降到最低。
（*）防洪抢险应急预案主要内容
依据国家法律法规及《****市水库（水电站）防洪抢险应急预案编制大纲》的相关规定，编制利泽航电枢纽遭遇突发事件时的防洪抢险调度和险情抢护工作。根据水库（电站）所在流域的水文、工程特性，分析和界定可能出现的突发事件种类及应对措施，建立应急预案、明确预案启动和结束条件、预警发布单位及权限、建立严格的管理体系和应急抢险队*、调用*切可能的保障队*和保障措施、加强应急管理和应急培训工作，确保年度抢险应急工作能顺利进行。
（*）汛期调度规程主要内容
根据《水库调度规程编制导则(*****-****)》及****市地方相关规定，结合利泽航运枢纽工程流域特点和综合任务（水资源综合利用，发挥水运、发电等综合效益），建立水库及大坝枢纽工程运行调度规程，其主要工作内容：调度控制水位和流量、防洪调度规则及调度图、航运调度、发电调度、水资源和生态调度、水工建筑物安全运行规范、库区及把下游河道应急管理、水库调度运行管理等。
（*）汛期调度运用计划主要内容
根据国家法律法规及《****市水库（水电站）汛期调度运用计划编制大纲》编制嘉陵江利泽航电枢纽汛期调度运用计划。根据利泽航电枢纽水文特点，及工程实际运行参数及控制条件，结合历史发生大洪水可能出现的危害、结合近年的调度经验、结合当年可能发生的洪水情况，编制洪水调度计划，确定调度权限及洪水调度发布标准、确立不同来水情况下的洪水调度方式及水工建筑物(闸门)的调度规范等，调用*切保障措施，加强水工建筑物的巡查检查制度，确保水利枢纽工程安全度汛。
*.*工期要求：
****年*月**日前完成全部预案的初稿，*月**日前预案通过相关主管部门评审并完成报备。以上为暂定时间，最终以业主方通知为准。
*.合同价格与支付方式
*.*合同价格：本合同总价为人民币：元（大写：），本合同为总价包干合同。包含但不限于完成本项目范围内所需的人员费、人员交通差旅费、保险费、报告编制费、印刷费、评审费、税金等相关费用。
*.*合同支付：
（*）完成防洪抢险应急预案、汛期调度运用计划、汛期调度规程、大坝安全管理应急预案送审稿并向甲方提供合格的增值税发票及支付申请后**个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的**%即人民币：元（大写：）。
（*）防洪抢险应急预案、汛期调度运用计划、汛期调度规程、大坝安全管理应急预案全部相关主管部门审核通过且完成报备并向甲方提供合格的增值税发票及支付申请后**个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的**%即人民币：元（大写：）。
*.违约责任
（*）乙方若未能按照合同要求时间完成初稿编制，***元/天的违约金。
（*）乙方若未能按照合同要求时间通过相关主管部门评审并完成报备，***元/天的违约金，此外甲方有权向乙方追究因乙方违约造成的影响发电给甲方造成的经济损失。
*.争议处理
甲乙双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
*.附件
附件*.廉政合同
附件*：廉政合同格式
廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（发包人）与（承包人），特订立如下合同：
*.*般约定
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及行业部门的有关规定。
（*）严格执行合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
*.发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队*。
*.承包人义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*.违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人*至*年内不得进入其交通建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为承包合同的附件，与承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
*.本合同*式*份，由甲乙双方各执*份，送交双方的监督单位各*份。
发包人：承包人：
法定代表人：法定代表人：
或其授权的代理人：或其授权的代理人：
发包人监督单位：承包人监督单位：
第*章报价文件格式
****项目
报价文件
报价人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
****年月日
目录
*.法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况)或附有法定代表人身份证明的授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
*、报价函
*、报价表
*、资格审查资料
*、项目方案及进度安排
*、其他资料
*、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
法定代表人身份证明
报价人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（报价人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件（双面）
报价人：（盖单位法人章）
年月日
注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
授权委托书
本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
附：*.法定代表人及委托代理人身份证扫描件（双面）
投标人：（盖单位法人章）
法定代表人：（签名或盖章）
身份证号码：
委托代理人：（签名）
身份证号码：
单位电话（座机）：
委托代理人电话（手机）：
年月日
注：*、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
*、报价函
____________(****人名称）：
*.我方己仔细研究了_______项目****文件的全部内容，愿意以人民币（大写）(¥)的总报价提供相关服务，并按合同约定履行义务。
*.我方的报价文件包括下列内容：
（*）报价函；
（*）法定代表人身份证明或授权委托书；
（*）报价表；
（*）资格审查资料；
（*）项目方案及进度安排；
（*）其它。
报价文件的上述组成部分如存在内容不*致的，以投标函为准。
*.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应****文件的全部要求。
*.我方承诺在****文件规定的投标有效期内不撤销报价文件。
*.如我方中标，我方承诺：
（*）在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同；
（*）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（*）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
*.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。
*.(其他补充说明）。
报价人：(盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：(签字）
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：
*、报价表
*.报价说明
（*）价格应按照本说明的要求报价，以人民币计价，单位为元，精确到个数位。
（*）报价表中的价格，报价人应按****文件的要求对****的全部内容进行报价，本合同报价包含直接费、间接费、保险费、税金、风险费和其他有关费用以及为完成本合同所规定的全部责任和义务可能产生的费用，而****文件未明示或者报价人认为应由****人支付的费用，均计入投标总报价中。
（*）报价文件报价的“单价”、“合价”均由报价人填写。若报价人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。若某项费用不足以支付合同中约定的应支付费用，视为该项费用已包含在总报价中。
（*）报价在合同有效期内固定不变，即合同价格不因国家和地方政策调整、物价变动等因数的影响而调整。
（*）报价表中的单价、合价及总价等在合同有效期内均固定不变。
（*）其他有关费用包括但不限于：完成本项目范围内所需的人员费、人员交通差旅费、保险费、报告编制费、印刷费、评审费、税金等相关费用。
*.报价表
****报价表
| 序号 |
项目名称 |
单位 |
数量 |
单价（元） |
合价（元） |
备注 |
| * |
防洪抢险应急预案编制 |
项 |
* |
|
|
|
| * |
汛期调度运用计划编 |
项 |
* |
|
|
|
| * |
汛期调度规程编制 |
项 |
* |
|
|
|
| * |
大坝安全管理应急预案编制 |
项 |
* |
|
|
|
| * |
合计（总报价） |
|
|
|
|
报价人：（盖单位法人章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
年月日
*、资格审查资料
*.营业执照、法定代表人身份证明及授权委托书
*.业绩证明
*.其他
*.信用承诺书
*注：以上报价文件均需加盖鲜章并装订成册。装订采用**纸幅面，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，目录、页码齐全。否则其报价文件将被否决。
信用承诺书
****嘉陵江利泽航电开发有限公司：
我公司（报价人名称）参加了贵单位_______项目的****，自愿作出以下承诺：
*、****截止日投标资格情况不存在下列情形之*：
（*）被人民法院在“信用中国”网站（***.***********.***.**）列入失信被执行人名单且在被执行期内；
（*）被列入《****市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到**分且在记分有效期内；
（*）被列入《****市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在有效期内；
（*）被国家、****市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；
（*）被****市相关行政主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。
*、我公司提供的资格审查相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。****人在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
*、****文件符合“合同条款与格式”规定，****文件中没有****人不能接受的条件。
*、****文件符合“技术标准和要求”规定。
*、其他。
特此承诺。
报价人：（盖单位法人章）
法定代表人：（签字或盖章）
年月
*、项目方案及进度安排
包含但不限于对项目的认识（结合项目背景、区域概况、等书面资料）、技术方案（结合项目需求，编制相应专项研究方案、工作程序等）、项目管理及质量保证措施、进度计划与措施，拟投入的试验设备、承诺等。
*、其他
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
