项目名称：武山县马力镇南阳人行桥建设工程监理-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

项目名称：****县马力镇南阳人行桥建设工程监理

序号	标包名称	标包编号	成交企业	合同签署日期	合同内容
*	**县马力镇南阳人行桥建设工程监理*	***	****	**-- ::	查看合同

更多咨询报价请点击： *****://**.***.*.***:****//*/********/******/************.****?********=*

****县马力镇南阳人行桥建设工程

施工监理合同

****

****年*月

施工监理合同书

本合同书由****县农村公路养护站（以下简称“业主”）为*方

与****（以下简称“监理单位”）为另*方共

同订立。

鉴于业主己委托监理单位为****县马力镇南阳人行桥建设工程施

工提供****，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，

兹就以下事项达成协议：

*、本协议书中的词句和用语与“市政（公路）工程施工监理合

同”中通用条件所规定的定义相同。

*、下列文件是本协议的组成部分，应作为协议书的有效内容予

以遵守和执行。

*、本工程施工监理委托书

*、市政（公路）工程施工监理合同专用条件

*、市政（公路）工程施工监理合同通用条件

*、现行《市政（公路）工程施工监理规范》

*、本工程施工监理招、投标文件

*、双方签订的补充或修正文件

*、附件

附件*******的形式、范围与内容

附件***业主提供的监理工作条件

附件*******的费用与支付

*、其它文件

*、本合同监理工期：****年*月**日至****年*月**日，

共计**日历天；合同总价人民币*****.**元（大写：****元整）。

*、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单

位支付根据合同规定应支付的费用。

*、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理

合同的规定履行****。

*、本协议书经双方签字盖章后生效，在按照监理合同的规定结

清****费用后自然失效

*、本协议书*式*份，双方各执*份，具有同等法律效力。

农

业主：监理单位：辽宁诚实工程管理

（盖章）有限公司（盖章）

*******

法定代表人：法定代表人：（签字）法定代表人：

或其授权的代理人：或其授权的代理人：

联系电话：联系电话：

开户行：开户行：兰兰州银行****路支行

账号：账号：***************

签约日期：签约日期：

施工监理合同专用条件

*.*项目

****县马力镇南阳人行桥建设工程，总工期为**日历天。

*.*工程（略）

*.*职责

*.*.*监理单位按照本项目监理部制定的监理实施细则和《市政

（公路）工程施工监理规范》的有关要求承担全部监理工作，并按附

录*的要求以及合同文件等所确定的程序、方式和内容处理日常的监

理事宜。

*.*监理人员

*.*.*监理单位派驻到项目所在地履行****的监理人员，必

须能够适应监理合同规定的****工作，其中监理人员的数量和资

质要求分别为：总监*名，监理工程师*名。

*.*.*为了履行****。监理单位应指定*名授权代表与业主

的现场管理人员建立工作联系。

*.*.*监理单位不能更换派驻到项目所在地履行****的主要

监理人员。

*.*.*监理单位要有监理办公室及交通工具。

*.*业主财产

删除本条款。

*.*保密

监理单位必须对工程项目所有文件和相关的资料予以保密。

*.*监理单位应自费聘请有关的辅助、服务、勤杂人员。

*.*业主要求的保险

要求监理单位投保监理人员人身保险和财产保险（费用自理）。

投保时间从签订监理合同协议之日起，至本工程签发《工程缺陷责任

终止证书》之日止。

*.*****的时间和期限

本项目实行全过程施工监理，即监理工作从签订《施工监理合同

协议书》之日起到签发《工程缺陷责任终止证书》之日止。

*.**转让和分包

*.**.*任何*方不得将本监理合同规定的义务、责任和权力予

以转让。

*.**.*监理间接不得将****的任何部分予以分包。监理单

位因****的需要，聘用专业技术人员和辅助人员不属于分包。

*.******费用的支付期限

按监理合同附件*中第*条第*款规定执行。

*.**货币

业主支付****费用的货币是中华人民共和国现行人民币。

*.**语言和法律

监理合同的主导语言是汉语。

监理合同所遵循的法律是中华人民共和国现行有关法律及****

省有关法律。

*.**奖励

业主将对提前工期、优质工程、节约投资和监理单位的合理化建

议取得实际成果的给予适当的奖励。

*.**争端的解决

双方发生争端后要本着协商*致的原则，尽可能进行协商解决，

若无法达到*致意见，可请双方上级主管部门进行协调。如果未能奏

效，由****仲裁委****县仲裁中心仲裁，以求问题的解决。

附件*****的形式、范围与内容

、****的形式

*、服务要求

*、监理单位具有独立的法人资格，且应具备市政（公路）工程监

理甲级及以上资质等级证书。****方式为全过程监理。

*、凡进场监理人员，必须携带职称证书（原件）、监理资质证

书（原件）以接受资质检查。

*、监理办应在总监的领导下开展工作，并对总监负责。

*、组织机构：

按规定设置****机构，监理工作计划安排详尽合理，主要人

员的资质必须达到合同专用条件第*.*.*款中规定的要求。

*、****的范围

*、工程范围：设计文件图纸和业主与承包人签订的合同文件规

定的全部内容和业主同意变更的项目内容。

*、工作范围：

*、工程施工的全过程及合同管理。

*、质量、进度、费用监理及合同管理。

*、质量目标：工程质量达到合格。

*、施工结束后确保路面观感良好，各项指标应符合相应市政等

级规范要求。

*、保证桥头不发生跳车。

*、混凝土表面平整、美观、施工缝平顺。小构件外形轮廓清晰，

线条直顺。

*、路肩平整、坚实、路容美观并符合环保要求。

*、****的内容

-*-

****各阶段内的具体监理工作内容：

*.编制****各阶段内的具体监理工作内容；

*.熟悉合同文件，了解施工现场；

*.主持技术交底工作，审查承包人提交的施工组织设计和提交的

复测结果；

*.督促和检查承包人建立质量保证体系；

*.参加第*次工地会议和主持常规工地会议；

*.按监理部制定的监理实施细则规定审查或批准单项工程开工

报告：

*.审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其他派到现场的

主要技术、管理人员的资质与到位情况。

*.验收承包人的工地试验室，督促施工单位到****县交通基建工

程质量监督站办理试验室临时资质，审核其人员资质：

*.建立监理的试验、检查、工作体系，按照规定的内容及频率独

立开展监理的试验、检测工作：

**.审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及

工艺试验和标准试验；

**.审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

**.审核承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺；

**.控制重要外购成品件或半成品件的质量；

**.审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进

度计划，核批承包人的修正计划：

**.要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，

通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控

制工程质量；

**.签发中间交工证书；

**.调查、处理工程质量缺陷和事故、出现重大质量和安全事故

时，督促承包人按规定上报业主和有关部门：

**.发布停（复）工令；

**.对已完工程进行准确的计量；

**.签发中期支付凭证；

**.审查变更设计报告；

**.受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

**.根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

**.编制监理工作月报、季报和年报；

**.对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工程的检查和验

收；

**.签认交工证书；对合格签认的分项工程、分部工程、单位工

程及时评定，对签订交工的合同段进行质量签定：

**.督促、检查承包人按工程管理部门和业主的要求编制竣工文

件；

**.编制监理方面的竣工文件：

**.监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩

余工程，对己交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责

任；

**.签认工程缺陷责任终止证书；

**.签认最终支付证书；

**.配合业主的竣工验收和工程移交工作；

**.配合接受质量监督部门的质量检查、监督工作；

**.监理单位应按照监理职业准则、施工合同条款和《市政工程

施工监理规范》的有关要求承担驻地监理的全部监理工作。

*、业主对监理单位的授权

*.监理的职责、权限

（*）监理单位受业主委托，应对业主高度负责并与业主密切合

作，在相互尊重的基础上，按监理规程和办法、****协议、业主

与承包单位签订的合同文件规定的各项内容，对工程质量、进度、费

用、合同、交工及缺陷责任期进行全面管理，做到不玩忽职守、不狗

私舞聲，对承包单位进行监督和管理，并为承包单位创造良好的环境，

积极引导承包单位的工作。

（*）向承包单位书面提供图纸中的原始基准点、基准线和基准

高程等资料，进行现场交验并验收承包单位施工放样。

（*）在开工前和施工过程中，检查用于工程的材料、设备是否

符合施工合同要求，如不符合则有权拒绝使用。

（*）签发各项工程的开工通知及必要时的停工令、复工令。

（*）全面审查承包单位的检验、测试工作，对工程质量进行检

验、监督、管理，对工程质量负责。

（*）对施工每道工序，每个分部、分项工程进行检查和验收，

对重点工序、关键部位进行旁站，签认质量符合施工合同规定的部分

和全部工程，对不符合质量要求的工程，有权要求承包单位返工或采

用其它补救措施，以达到合同规定的质量要求。

（*）审查承包单位在开工前提交的总体施工进度计划、年度计

划、现金流动计划和总说明以及在施工过程中提交的各种详细计划和

变更计划，在签署同意意见后报业主。

（*）检查和监督施工计划的实施，必要时有要求承包单位调整

或修改计划以加快施工进度和要求承包单位采取必要措施加快进度

的权利。

（*）定期向监理部、业主报告工程进度情况、监理情况，发现

重大问题及时上报业主，并迅速会同业主和承包单位协商处理或要求

承包单位补救。当施工进度可能导致合同工期延误，承包单位不服从

监理管理，监理有责任向业主提出终止施工合同并没收承包单位履约

保证金和提供详细报告。

（**）发现承包单位施工现场人员构成、数量、设备的数量、规

格、性能、型号、生产广家与业主和承包单位投标文件中所标明的不

符，施工单位有不称职人员，对监理不尊重、不服从管理、监督的人

员，有责令承包单位限期增加或撤换有关人员、设备的权利。

（**）按施工合同的规定，现场计量核实合同工程量清单规定的

任何已完合格工程的数量和单价，报监理部、业主签认。

（**）按合同规章审查，签订中间计量，上报监理部、业主审批。

（**）参加开工前的第*次工地会议和施工阶段的常规工地会

议。有参加承包人为施工合同组织的有关会议的权利。

（**）按施工合同规定的变更范围，对工程或其任何部分的形

式、质量及任何工程的施工程序做出变更提议，报请监理办、业主批

准后变更并实施。

（**）按施工合同规定，审查承包单位的交工申请报告，对工程

进行全面检查，认为符合合同文件要求的，应及时向业主报告，经审

查批准后，签发全部或部分工程交工证书。在缺陷责任期内，检查承

包单位剩余工作计划，指示承包单位修复其工程缺陷，审查承包单位

终止缺陷责任的申请报告，对工程进行最终检查和评价，签认《工程

缺陷责任终止证书》。缺陷责任期间，承包单位不服从管理、监督、

有权拒绝签认《工程缺陷责任终止证书》，并有权向业主提出扣除承

包单位缺陷责任期剩余履约保证金的建议

*.业主在此明确

监理单位具有根据监理合同履行****职责范围权限，以及根

据本项目特点业主授予监理单位的权力。

*、****的依据

*.监理合同：

*.业主与第*方签订的正式合同、协议及附件；

*.合同图纸及说明

*.合同工程量清单及说明；

*.合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标

准、试验规程等；

*.国家、交通部颁布的监理法规等。

*、其它

双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

-**-

附件*业主提供的监理工作条件

、文件和资料

业主在监理合同生效之日起**日之内，向监理单位免费提供下

述文件、资料：

*.业主与施工承包人签订的合同协议*份；

*.业主与施工承包人共同确认的已标价的工程数量清单*份；

*.合同图纸*套；

*、决策与决定

经业主同意，根据监理单位针对有关本项目或本工程的工期、质

量、投资、合同和安全等重大问题给予书面请示，业主*天内以书面

形式决定。

*、协助

业主在项目所在地对监理单位提供如下协助

*.建立****费用的财务通道；

*.避免监理单位根据合同履行****而导致的第*方的收费

（不含税金）：

*.解决非监理单位原因而发生意外事件时，监理工作人员的遗返

和相关事宜。

*、设施、物品

双主在此约定：业主不向监理单位提供下列必备设施、设备及物

品，要求全部自备。

*.监理单位的办公、住宿、生活用房屋；

*.所有用于施工监理过程的试验仪器、检测设备（包括测量仪

器、常用小型试验仪器）及工具：

*.办公用品、生活用品、消耗品，如计算机、复印机、传真机、

照相机、电视机、洗衣机等；

-**

附件*****的费用与支付

****费用的支付

*、动员预付费

为使****能及时开展，业主在签订监理合同**日之内，且

主要人员及必要的设备到场后向监理单位支付动员预付费。

*、赔偿金

根据监理合同通用条件确定的监理单位对业主的赔偿，业主从监

理单位的日常支付中扣回。

*、支付时间与内容

按监理合同价在****时间内逐月等比例拨付（包括根据监理

合同通用条件确定的对监理单位的赔偿费）

*、支付方式

业主在中期支付证书的累计金额达到合同价的**%时，支付完全

部的****费用。

*、结算

在签发工程交工证书后**日之内，结算相应工程的****费

用，扣减监理单位赔偿金的余额：在签发《工程缺陷责任终止证书》

后**日之内，结算工程缺陷责任期的****费用和其它应向监理

单位支付款项的余额，扣减其它应从监理单位扣回的款项，业主向监

理单位返还剩余的履约担保金。

*、由于工程变更，业主支付监理单位的费用不变。

*、其它

双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

-**

*.交通工具；

*.测量仪器；

*.通讯工具；

*.伙食补贴，医疗保险、差旅费。

*、其它

双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

-**-

授权委托书

因我公司****受****县农村公路养护站

委托对****县马力镇南阳村人行桥建设工程进行****。现全权授

权委托****承担****工作及

授权收取****费等相关事宜。

委托授权单位：****

法定代表人（盖章）：

被委托授权单位：****

开户账号：***************

开户银行：兰州银行****路支行

****

****年*月**日

-**

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

项目名称：武山县马力镇南阳人行桥建设工程监理

公告内容：