****-******-***
****公路分局****年政府还贷*级公路
取消收费后预算资金补助普通公路
养护项目
建设工程施工合同
发包方：****公路分局
承包方：****
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理局
第*部分协议书
****公路分局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施****公路分局****年政
府还贷*级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目（项目名称)，已接受****坦
号
途建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人
和承包人共同达成如下协议。
*、项目地点：****公路分局管辖公路范围内。
*、项目内容：
*）、路面养护工程：
****线*****+***～*****+***,实施长度*.***米，****线****+***～****+***实
施长度**.***米。
(*）、灾毁恢复重建：
****线*****+***～*****+***实施长度**米，****线****+***～****+***实施长
度**米，****+***～****+***实施长度**米,****+***～****+***实施长度**米，
****+***～****+***实施长度**米，****+***～****+***实施长度**米。
(*）、桥梁养护工程：
****线丙湾桥*****+***，****线*界怒江大桥*****+***。
*、合同价款：按实际完成的工程量清单计算，合同价为人民币：********
*******元整冬（￥********.**元）。工程结算按实际完成工程量进行结算，本合
心同为单价合同。
*、合同工期：
电
计划开工日期：****年*月**日。
计划完工日期：****年*月*日。
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期
*
天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准：执行现行国家规范、标准，质量要求：验收合格。
*、结算方式：工程结算按实际完成工程量进行结算，保险、税费全部包含在工程量
清单报价中，招标人将不另外支付相关费用。
*、支付方式：
开工预付款：在签订合同后**日内甲方需支付给乙方签约合同价**%的资金作为开
工预付款，开工预付款金额为：*******.**元（大写：*************元
整）。该预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队
*进场等。
缺陷责任期保修金：本项目缺陷责任期为**个月，从工程竣工验收合格之日起算，
乙方承诺本项目缺陷责任期保修金为合同价格的*%，经竣工验收合格后，乙方向甲方提
交保修金或保修金保函，缺陷责任期满后无任何质量问题返还保修金或保修金保函。
计量支付：乙方根据施工进度向甲方提供已完成的工程量报表和有关中期计量资料，
甲方按照上报的报表进行现场审核并进行支付，待项目工程全部完成并经验收合格后，
按照实际完成数量进行结算并支付剩余工程款。
*、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（*）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资
料）；
(*)中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
品
(*)项目专用合同条款；
（*）公路工程专用合同条款；
（*)通用合同条款；
(*）工程量清单计量规则；
*
（*）技术规范；
(*）图纸；
（**）已标价工程量清单；
（**）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（**）其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不*致之处，以上述
文件的排列顺序在先者为准。
*、本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并
加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证
书后失效。
*、本协议书正本*份、副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，当
正本与副本的内容不*致时，以正本为准。
**、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：****公路分局（盖单位章）承包人：****（盖单位章）
法定代表人：法定代表人：
力
或其委托代理人（签字）或其委托代理人：金*，
签字
****年*月以日
****年*月日
*
第*部分
通用合同条款
“通用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工
招标文件》（****年版）的“通用合同条款”。
*
第*部分专用合同条款
*.公路工程专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
第*.*.*.*目细化为：
技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条
款中“技术标准和要求”*词具有相同含义。
第*.*.*.*目细化为：
已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其
他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报
价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
本项补充第*.*.*.**目：
*.*.*.**补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、
编号的对招标文件所作的澄清、修改书
*.*.*合同当事人和人员
本项补充第*.*.*.*目：
*.*.*.*承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工
程师或技术总负责人。
*.*.*工程和设备
第*.*.*.*目细化为：
单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
第*.*.*.**目细化为
永久占地：指为实施本合同工程而需要的*切永久占用的土地，包括公路*侧路权范
围内的用地。
第*.*.*.**目细化为：
临时占地：指为实施本合同工程而需要的*切临时占用的土地，包括施工所用的临时
支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。
本项补充第*.*.*.**目、第*.*.*.**目：
*
*.*.*.**分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务
划分的若干个工程。
*.*.*.**分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等
划分的若于个工程。
*.*.*其他
本项补充第*.*.*.*目～第*.*.*.*目：
*.*.*.*竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条
款中“国家验收”*词具有相同含义。
*.*.*.*交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣
工”*词具有相同含义。
*.*.*.*交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通
用合同条款中“工程接收证书”*词具有相同含义。
*.*.*.*转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部
委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。
*.*.*.*专业分包：指承包人与具有相应资格的施工企业签订专业分包合同，由分包
人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队*施工的其他工程，整体结算，
并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
*.*.*.*劳务分包：指承包人与具有施工劳务资质的劳务企业签订劳务分包合同，由
劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统*组织施工、统*控制工程质量、施工进度、
材料采购、生产安全的施工行为。
*.*.*.*雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人
统*组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
*.*合同文件的优先顺序
本款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释
合同文件的优先顺序如下：
（*）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资
料）；
*）中标通知书；
*
（*）投标函及投标函附录；
（*）项目专用合同条款
（*）公路工程专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）工程量清单计量规则；
（*）技术规范；
(*）图纸；
（**）已标价工程量清单；
(**）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（**）其他合同文件。
*.*合同协议书
本款补充：
制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标
通知书将对双方具有约束力。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
本项细化为：
监理人应在发出中标通知书之后**天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设
计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料*份，并向承包人进行技术交底。承包
人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第**.*
款的约定办理。
*.*.*承包人提供的文件
本项细化为：
有下列情形之*的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸*份，并附
必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各*
份供监理人批准。
（*）为使第*.*.*项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；
（*）为使第*.*.*项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
（*）为使第*.*.*项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
*
(*）由于合同要求与施工需要。
此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、
工艺图纸、计算书和有关技术资料后**天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理
人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在*天内批准或提出进*步的修改
意见。
*.*.*图纸的错误
本项细化为：
当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规
范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通
知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。
*.*严禁赔赔
本款补充：
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设
方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行赔、送礼或其他不正当手段企
图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的
额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程
损害、发包人的经济损失等承担*切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包
人在本合同项下的承包。
*.发包人义务
*.*提供施工场地
本款补充：
发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人
在按第**条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交*份按施工先后次序所需的
永久占地计划。监理人应在收到此计划后的**天内审核并转报发包人核备。发包人应在
*
监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续
和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并
经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以*次）将施工所需的其余永久占地办
妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承
包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿
*
费用，应由承包人承担。
由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地
造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占
地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承
担。
*.监理人
*.*监理人的职责和权力
第*.*.*项补充：
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（*）根据第*.*款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；
（*）确定第*.**款下产生的费用增加额；
（*）根据第**.*款、第**.*款、第**.*款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
（*）决定第**.*款、第**.*款下的工期延长；
（*）审查批准技术方案或设计的变更；
（*）根据第**.*款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项
目专用合同条款数据表中规定的金额：
（*）确定第**.*款下变更工作的单价；
（*）按照第**.*款决定有关暂列金额的使用；
（*）确定第**.*款项下的暂估价金额
（**）确定第**.*款项下的索赔额。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即
采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，
承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第*.*款商定或确定。
*.*商定或确定
第*.*.*项补充：
如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，
则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*
因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
**.*.*如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；
**.*.*已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
**.*.*已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理
范围内参照类似子目的单价，由监理人按第*.*款商定或审核变更工作的单价，经业主审
定后执行。
**.*.*已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，承包人应按投标文件单价分析
资料中的《人工、材料、机械台班单价汇总表》的单价、《综合费率表》的费率编制新增
工程项目单价。监理人可在综合考虑承包人及控制价上限清单水平的基础上，按第*.*条
款协商或审核变更工作的单价，经业主审定后执行。
**.*.*如果本工程的变更是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，
则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
**.*物价波动引起的价格调整
合同期内因物价波动引起的价格不予调整。
**.*法律变化引起的价格调整
项目实施期间因税收政策变化引起的价格将按相关政策正式实施时的相关规定进行
调整。
**.*计量
**.*.*计量方法文末增加：
但如《公路工程预算定额》中已综合考虑某项工程内容，则无论技术规范中计量与支
付如何规定，*律不予在工程量清单中计入该项内容的工程量。
**.*预付款
**.*.*预付款
按合同总价**%作为开工预付款。
*
**.*工程进度付款
**.*.*进度付款证书和支付时间
本项（*）修改为：
发包人应在监理人收到进度付款申请单后的**天内，将进度应付款支付给承包人。
**
如果发包人未能向承包人支付根据监理人签发的付款申请单项下的应付款额（扣除根据合
同规定有权扣除的款额后），承包人应充分理解，不得影响工期且不得要求支付逾期付款
违约金及利息。
**.*最终结清
增加第**.*.*条项目审计
承包人应无条件配合发包人进行项目过程跟踪审计及竣工决算审计。发包人将按审计
部门出具审计结果对项目进行竣工结算。
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
本项约定为：
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后**天内。
**.*.*保险金不足的补偿
本项细化为：
保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人负责补
偿。
**.*不可抗力的确认
**.*.*（*）不可抗力的其他情形：无
**.*承包人违约
当承包人发生第**.*.*项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具
体约定如下：招标人有权没收履约担保，同时发包人还要按照专用条款**.*规定向承包
人课以拖期损失偿金。
**.争议的解决
委托人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商
解决不成的，可向项目所在地的人民法院提起诉讼解决。
心
增加第**项条款图纸的复核
**.图纸的复核
承包人在任何单项工程开工前，必须对设计和图纸进行如下复查，并有责任及时向监
理人报告：
**
（*）由于外部环境的变化或设计中不可预见的因素，造成的设计明显不合理；
（*）图纸中有关坐标、尺寸、标高的错误及设计中明显的遗漏；
（*）由于地质条件的变化造成设计明显不合理。
除非施工前确实不可预见，承包人均应在其单项工程开工报告中提出上述问题（如果
有），同时，承包人在施工过程中同样有责任及时向监理人报告上述情况（如果有）。
对于所有这些问题的处理，承包人均应按监理人的指令进行，如果承包人未及时报告
或未按监理人的指令处理，由此造成的任何损失均应由承包人承担。
增加**条款料场调查
**．料场调查
对本合同所需的石料、砂、烁石或其它当地材料的料场，承包人在现场调查及编标过
程中均已核实，在本合同实施过程中不论何种原因导致料场的变更以及在承包人认为变更
料场方能实施本合同工程的部分或全部，由此而产生费用由承包人承担，对不符合合同要
求的上述场地，监理人有权制止承包人使用。所有因料场产生的费用，已包含在相关单价
或总价中，发包人不再单独支付任何费用。
增加**条款管理办法
**.管理办法
为提高管理水平，确保工程质量，工程进度得到有效控制，加强对安全、环境保护、
水土保持管理，发包人可根据相关法律、法规、条文，结合项目实际情况制定相关的项目
管理实施办法，承包人应遵照执行。
增加**条款优化设计
**.优化设计
*
承包人应充分理解、积极配合并接受发包人的优化设计方案。对于由此而新增加的工
*程项目，承包人必须接受**.*条款经发包人审定的新增单价。且优化设计不能作为承包
人延长工期的理由。
增加**条款工程检查、项目审计和稽查等工作的配合
**.工程检查、项目审计和稽查等工作的配合
**
（*）当有关单位或领导对本项目进行各种检查和视察时，承包人应按监理人和发包人
要求积极配合开展各项工作。
（*）与本项目相关稽查，承包人必须高度重视，并委派专人积极配合工作，对稽查的
有关意见承包人必须无条件地及时整改。本项目交工验收后将进行竣工结算审计工作，对
此，承包人应积极做好配合工作。
（*）承包人应积极配合监理人和发包人做好有关本项目的各类统计报表和汇报材料的
编制工作，并提供相应资料。
**
安全生产合同
为在****公路分局****年政府还贷*级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护
项目（项目名称）！标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞
好本项目的安全管理工作，本项自发包人****公路分局（发包人名称，以下简称“发包
人”）与承包人****（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订
安全生产合同：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要
求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管
理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同
时施工，同时验收，投入使用。
(*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐
患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有
关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全
技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传
教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，
*
配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术
人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安
全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请
的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生
产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全
机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职
安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机
构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
(*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、
暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人
员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全
技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力
容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，
获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，
项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施
工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货
或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
多
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳
动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证
其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，
施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救
援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以
及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（**）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管
理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣
工验收后失效。
*.本合同正本*份、副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，当正本
与副本的内容不*致时，以正本为准。
发包人：****公路分局（盖单位章）承包人：****（盖单位章）
法定代表人：法定代表人：
或其委托代理人（签字）或其委托代理人签字）中
***年*月以日***年*月日
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若于意见》以及有关****、廉
政建设的规定，为做好****中的党风廉政建设，保证****高效优质，保证建设资
金的安全和有效使用以及投资效益，****公路分局****年政府还贷*级公路取消收费后
预算资金补助普通公路养护项目（项目名称）的项目法人****公路分局（项目法人名称，
以下简称“发包人”）与该项目施工单位****（施工单位名称，以
下简称“承包人”），特订立如下合同。
*.发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（*）严格执行****公路分局****年政府还贷*级公路取消收费后预算资金补助普通
公路养护项目（项目名称）／标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同
文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反****管理规章制度。
(*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真
查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义
务。
*
*（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处
理并要求告知处理结果的权利。
*.发包人的义务
*
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得
让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人
提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配
偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工
程分包、劳务等经济活动等。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求
承包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞，不准利用职权从事各种个人有偿中
介活动和安排个人施工队*。
*.承包人的义务
(*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重
礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的
任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
*
：
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品
*
等。
*.违约责任
*
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损
失的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建
议交通运输主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人
或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同
执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为****公路分局****年政府还贷*级公路取消收费后预算资金补助普通
公路养护项目（项目名称）
*标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律
效力，经合同双方签署后立即生效。
*.本合同*式*份，由发包人和承包人各执*份，送交发包人和承包人的监督单位
各*份。
发包人：****公路分局（盖单位章）
承包人：****（盖单位章）
法定代表人：
法定代表人：
或其委托代理人
（签字）或其委托代理人
（签字
****年*月日
****年*月日
*
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
