合同编号：
施工承包合同
发包人（甲方）：****县乡村振兴局
承包人（乙方）：****银路建设工程有限公司
路
签订日期：****年*月小日
目录
*、合同协议书.
*、成交通知书.
*
*、专用合同条款
*
*、通用合同条款
**
*、安全生产合同.
.**
*、廉政合同.
..**
*、工程质量保修书.
..**
、合同协议书
发包人（全称）：****县乡村振兴局
承包人（全称）：****银路建设工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和
诚实信用的原则，双方就****年思阳镇明哲村**大山****示范基地道路硬化项目施工及有关事项协商
*致，共同达成如下协议：
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）成交通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款（含附加条款）；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
（*）已标价的工程量清单；
（*）安全生产合同；
（*）廉政合同；
（**）工程质量保修书；
（**）其他合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。另外双方有关工
程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，若有不明确或不*致处以时间顺序在后者为准。
*．工程名称：****年思阳镇明哲村**大山****示范基地道路硬化项目
*.工程地点：思阳镇明哲村
*.工程立项批准文号：
*.资金来源：上级资金
*.签约合同价：人民币（大写）*************元整元（￥*******.**元）。
*.本工程的农民工工资保证金按合同总价的*%计算，即为人民币大写：********元*角*分
（￥*****.**元），承包人需在开工前向发包人提供农民工工资缴纳凭证。
*.承包方式：固定单价承包。甲方负责施工期间的水、电。
**.承包人项目经理姓名：韦英，证书号：桂************，联系电话：****-*******。
**.工程建设内容及规模：****年思阳镇明哲村**大山****示范基地道路硬化项目位于思阳镇明哲村，
距离县城**公里，属于（***）****沿海台风区，山岭地貌，设计总长*.*****,项目在原有路线上进行建设，
无需进行重新选线。具体详见工程量清单及图纸等，具体内容详见图纸及工程量清单。
**.工程质量达到设计要求和符合工程质量合格_标准。
*
**.承包人承诺执行监理人开工通知，计划开工日期：年月_日，计划完工日期：年_月
日，计划工期为**日历天，具体开工日期以开工通知为准。
**.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
**.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
**.本协议书*式*份，甲乙双方各执*份。
西
发包人****县乡村振兴局包人：银路建设工程有限公司
（盖单位公章）（盖单位
法定代表人：法定代表人：
（签字或盖章）（签字或盖章）
统*社会信用代码：统*社会信用代码：******************
地址：****县思阳镇民政路*号地址：靖西市云天城***栋****号
邮政编码：邮政编码：******
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：****-*******
传真：传真：****-*******
电子信箱：电子信箱：**********@**.***
开户银行：开户银行：中国建设银行靖西支行
账号：账号：********************
*
附上*、成交通知书
成交通知书
****银路建设工程有限公司：
****受****县乡村振兴局委托，
就****年思阳镇明哲村**大山****示范基地道路硬化项目（项目
编号：********-**-*****-****）采用竞争性碳商方式进行采购，
按规定程序进行了开标、评标经评审会评审结果与采购人确认，确定
贵单位为成交单位，成交金额为：人民币************
*元整（￥*******.**）。
、请你方接到成交通知发出之日起**日内与采购人（****县乡
村振兴局，联系人：*东华联系电话：****-*******）签订合同，
并按碳商文件要求和响应文件的承诺履行完合同。
、签订合同详细地点：与采购人自行协商。
*、届时请带齐下列证件：
（*）成交通知书（原件）
（*）相关文件材料（含法定代表授权书）
（*）单位公章或合同专用章
（*）本单位的开户银行、帐号及开户名称
特此通知。
招标代理机构：****
****年*月*日
*
*、专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：
*.*.*.*承包人：
*.*.*.*分包人：本工程不实行分包、转包
*.*.*.*监理人：
*.*.*日期：****年月日
*.*.*.*缺陷责任期（工程质量保修期）：双方约定本项目的质量保修期为保修期的起算日至通过竣工验收
后*年。
*.*合同文件的优先顺序
进入合同的各项文件及其优先顺序如下：
（*）成交通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款（含附加条款）；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
(*）已标价的工程量清单；
（*）安全生产合同；
（*）廉政合同；
（**）工程质量保修书；
（**）其他合同文件。
上述文件将互相补充，若有不明确或不*致处，以上列次序在先者为准。另外双方有关工程的洽商、变
更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，若有不明确或不*致处以时间顺序在后者为准。
*.*联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达发包人和承包人工作所在地。
*
*.发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工地范围内的征地、拆迁和移民等有关手续，向承包
人提供施工用地；发包人提供永久征地和施工临时用地红线图及坐标，承包人自行测量边界并标示，按文明
施工要求对施工场地进行围挡；承包人应无条件接受现场条件并对施工场地进行维护；以上费用由承包人承
担，发包人不另行支付。如果承包人出于任何正当的理由，要求使用任何额外的施工用地，应至少提前**
天向监理人提出报告，请求发包人协助以获得其所需之用地，报告应闸明所需额外用地的理由。发包人将协
助承包商获得其所需的任何用地，但所有有关的费用都应由承包商负担。发包人不承诺保证获得或提供承包
人要求的任何用地。
*.*.*承包人自行勘察的施工场地范围为：完成合同工程施工建设任务所涉及的所有范围。
*.*其它义务
*．监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：按本工程委托监理合
同。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.**其他义务
（*）办理有关保险。
按照《建筑法》规定，必须在工程开工前，为参加本合同工程现场施工的所有作业人员及管理人员，包
括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员（含民工）办理工伤保险，并缴纳工伤保险费。保险期限自
投保之日（工程开工之日）起至工程竣工验收时止，时间上涵盖施工全过程的任*时段。
按照《建筑法》规定，鼓励为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
（*）执行****壮族自治区解决企业拖欠工资问题联席会议关于保障农民工工资支付的有关规定，确保农民
工工资无拖欠。
依法与招用的农民工签订并履行劳动合同，建立职工名册，及时办理劳动用工备案。实行农民工工资专用账
户管理、银行代发农民工工资制度和农民工工资保证金制度。
（*）工程施工的义务和责任
*
（*）承包人应负责施工场地内部的水、电等施工管、线路的铺、架设及其费用，并按供电部门规定向供电
部门（或发包人）交纳水、电费。另外，施工通讯及设施由承包人负责并承担费用。
（*）除民房外，承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的杂物、灌木、树木、树根、杂草
等。
（*）承包人应充分理解有*些设施（如施工道路、桥梁）可能会有其它人和单位使用通行，在使用过程中发
生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的决定。
（*）承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种配合对施工的
影响应有充分的考虑。
（*）工程竣工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场直至监理人、发包人满意为止。
（*）对上述（*）～（*）项工作，费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此所发生的*切费
用。
（*）经过公路、城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门规定执行。施工车辆的营运
手续办理、清洗等*切费用由承包人承担。由于车辆超载、带泥或洒漏造成的道路损坏、环境污染等，其责
任和费用均由承包人承担。
（*）承包人必须文明、安全施工，在施工期间发生的*切人员伤亡和财产损失等责任事故和所发生的*切
费用概由承包人承担。
（*）按照发包人的要求做好安全文明宣传、监督检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。
（*）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
①按时提交施工组织设计、单位工程的施工方案。
②每月**日向监理人提交当月工程进度报表及下月进度计划。
③
承包人自行负责施工安全保卫工作及夜间施工照明。
④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音降尘管理等手续：遵守有关部门对施工现场交
通、环卫和施工噪音降尘管理规定，如有发生，费用由承包人承担。
己完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，承包人按协议条款约定
负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
?承包人有义务对施工场地周围管线（含地上及地下）和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树
名木等进行探明并负责保护。
①
施工场地清洁卫生的要求：按城建卫生有关规定执行，由承包人负责，费用由承包人承担。
承包人承担施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场等费用。
（*）双方约定承包人应做的其他工作：
①凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面，承包人必须服
从监理人的决定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人，并取得监理人的同意。
②工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。并在工程完工后*个月内完成并提交工程竣
工资料和工程结算资料。承包人逾期提交，发包人将对承包人的拖延行为视为违约，并按****元/天计算违
约金，违约金从承包人应得的工程款中扣除，但其最终的累计总金额与各项逾期完工违约金合计不超过合同
*
价格的*%。
（*）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。
（*）鼓励承包人根据工程建设实际，吸纳建档立卡贫困劳动力参加工程建设。
（*）执行自治区关于松材线虫病防控工作的有关规定，工程建设采用的模板、支撑及脚手架以钢模板、钢
支撑为主，木质模板及仿材尽量就地采购，避免长途转运。
*.*分包
本工程不允许分包。
*.*撤换承包人项目经理和其他人员
口*.*.*成交人根据投标文件的承诺，投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员等主
要管理人员成交后不得更换（除因故去世、调离本单位外）。
*.*.*投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理员、专全管理员等主要管理人员成交后，经成交人
申请、监理机构审核允许、招标人同意后方可变更为不低于同等条件的人员。
*.*.*项目经理每月在工地时间少于**日（春节除外），且未经招标人同意的，按未履职处理，由有关行政
监督部门处理后报请自治区有关行政监督部门将结果记入市场主体信用档案，公布不良行为记录。
*.**不利物质条件
*.**.*不利物质条件的范围：不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文
条件等，但不包括气候条件。
*.材料和工程设备
*.*发包人提供的材料和工程设备
*.*.*本工程发包人不提供材料和工程设备。
*.施工设备和临时设施
*.*承包人提供的施工设备和临时设施
*.*.*承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理相关申请手续，发包人予以
协助，发生的相关费用由承包人承担。
*.*发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供施工设备和临时设施。
*
*.交通运输
*.*道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和
临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。
*测量放线
*.*施工控制网
*.*.*施工控制网的约定：由承包人负责测设，并报监理人审批，相关费用由承包人承担。
*.施工安全、治安保卫和环境保护
*.*承包人的施工安全责任
*.*.*安全施工措施所需费用在投标时不得做竞争调整。
*.*文明工地
*.*.*本合同文明工地的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（*****-****）的标准和符合《****
壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质安【****】**号文）的要求。
**.开工和竣工（完工）
**.*本工程主体工程完工时间为：年月日。
**.*发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，并支付合理
利润。需要修订合同进度计划的，按照第**.*款的约定办理。
(*)增加合同工作内容；
(*)改变合同中任何*项工作的质量要求或其他特性；
(*)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
(*)因发包人原因导致的暂停施工；
(*）提供图纸延误；
(*)未按合同约定及时支付预付款、进度款
（*）发包人造成工期延误的其他原因。
**.*异常恶劣的气候条件
**.*.*本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（*）日降雨量大于*****的雨日超过_**天；
（*）**级以上的持续*日的大风（以气象部门鉴定为准））
（*）日气温超过**℃的高温大于*天；
*
监理人发出整改通知**天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合
同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的
需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这*行动不免除承包人应承担的违
约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
**.*.*合同解除后的估价、付款和结清
（*）合同解除后，监理人按第*.*款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材
料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
(*）合同解除后，发包人应暂停对承包人的*切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付
的违约金。
(*)合同解除后，发包人应按第**.*款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
(*)合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（*)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成*致而形成争议的，按第**条的约定办理。
**.*.*协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任
何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的**天内，依法办理转让手续。
**.*.*紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无
能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此
发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
(*）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款
延误的；
(*)发包人原因造成停工的；
(*)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
(*)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（*)发包人不履行合同约定其他义务的。
**.*.*承包人有权暂停施工
发包人发生除第**.*.*（*）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措
施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的**天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监
理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
**
**.*.*发包人违约解除合同
（*）发生第**.*.*（*）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
(*）承包人按**.*.*项暂停施工**天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除
合同通知。但承包人的这*行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权
利。
**.*.*解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后**天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限
内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证
(*）合同解除日以前所完成工作的价款；
(*)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、
工程设备和其他物品归发包人所有；
(*)承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额
(*)承包人撤离施工场地以及遗散承包人人员的金额；
（*）由于解除合同应赔偿的承包人损失
（*）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包
人的各项金额。
**.*.*解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发
包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第**.*.*项的约定，发包人应
为承包人撤出提供必要条件。
**.*第*人造成的违约
在履行合同过程中，*方当事人因第*人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。*方当
事人和第*人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
**.索赔
**.*承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后**天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生
*）
索赔事件的事由。承包人未在前述**天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权
利；
(*)）承包人应在发出索赔意向通知书后**天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说
明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
**
(*）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际
情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
在索赔事件影响结束后的**天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的
（*）
追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
**.*承包人索赔处理程序
(*）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明
材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
*）监理人应按第*.*款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关
索赔的进*步证明材料后的**天内，将索赔处理结果答复承包人。
(*）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后**天内完成赔付。承包人不接
受索赔处理结果的，按第**条的约定办理。
**.*承包人提出索赔的期限
**．*.*承包人按第**.*款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证
书颁发前所发生的任何索赔。
**.*.*承包人按第**.*款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生
的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
**.*发包人的索赔
**.*.*发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或
延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第**.*款的约定相同，延长缺陷责任期的
通知应在缺陷责任期届满前发出。
**.*.*监理人按第*.*款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。
承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的台同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
**.*．*承包人对监理人按第**.*.*项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的
**天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的**天内，
将异议的处理意见通知承包人，并按第**.*.*项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，
可按本合同第**条的规定办理。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友
好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列*种方式
解决。
(*)向约定的仲裁委员会申请仲裁；
**
(*）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.*友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努
力友好协商解决争议。
**.*争议评审
**.*.*采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的**天内或在争议发生后，协商成立争议评审
组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
**.*.*合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交*份详细的评审申请报告，并附必要的文件、
图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
**.*.*被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的**天内，向争议评审组提交*份答辩报告，并附
证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
**.*.*除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的**天内，邀请双方代表和有
关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进*步提供补充材料。
**.*.*除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的**天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况
下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师
的确定执行。
**.*.*发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为
合同的补充文件，并遵照执行。
**.*.*发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的**天
内将仲裁或起诉意向书面通知另*方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执
行。
**.*仲裁
**.*.*若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
**.*.*若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任*方均有权向人民法院提起诉讼。
**
*、安全生产合同
为在****年思阳镇明哲村**大山****示范基地道路硬化项目施工合同的实施过程中创造安全、高效
的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包****县乡村振兴局与承包人
特此签订安全生产合同：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产
与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时
验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的
法律法规及自治区安全生产法规和水利水电工程施工安全操作规范等规定。认真执行工程承包合同中的有关
安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全
员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，
有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和
遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安
全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有
责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》
规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事
故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍
治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安
**
全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检
验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作
业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟
悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，
或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的
穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完
好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须
具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发
生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部
门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（**）格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法
律法规《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规程》等有关安全生产的规定。
认真执行工程承包合同中的有关安全要求
*.违约责
如因入或承包人连面范我安全事故，将依法追究贵任。
*
代表态授权的代理人签案并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
*.本同由双
*.本网正本*式*份，包人和承包人各执*份。
发包人：****乡村振兴承包人：****银路建设工程有限公司
（盖单位章）（盖单位章）
法定代表人：法定代表人：
（签字或盖章）（签字或盖章）
签订日期：****年分月小日
**
*、廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定；为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保
证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，****年思阳镇明哲村**大山****示范基地道路硬化项目项目
法人****县乡村振兴局与该项目的施工单位****银路建设工程有限公司特订立如下合同。
*.发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（*）严格执行****年思阳镇明哲村**大山****示范基地道路硬化项目施工合同文件，自觉按合同办
事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定
除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪
行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知
处理结果的权利。
*.发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任
何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、
交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安
排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等
经济活动等。
（*）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合
同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个
**
人施工队*。
*.承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*.违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处
理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处
理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议水利主管部门给予承包人*至*
年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位
的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定
范围内的裁定意见
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为****年思阳镇明哲村**大山****示范基地道路硬化项目施工合同的附件，与工程施工
合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
*.本合同*式*份，发包人和承包人各执*份。
发包人：****县乡村振兴局承包人****银路建设工程有限公司
（盖单位章）（盖单位章）
法定代表人：法定代表人：
（签字或盖章）（签字或盖章）
签订日期：***年*月日
**
| 法定代表人： |
（盖单位章） |
（盖单位章）法定代表人： |
| （签字或盖章） |
|
（签字或盖章） |
*、工程质量保修书
发包人（全称）：****县乡村振兴局
承包人（全称）：****银路建设工程有限公司
*、工程质量保修内容
****年思阳镇明哲村**大山****示范基地道路硬化项目工程的所有建设内容均属保修范围，具体建
设内容详见图纸及工程量清单。
*、质量保修期
本项目的质量保修期为*年，从工程通过竣工验收之日起计。
*、质量保修责任
*.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后*天内派人处理。承包人不在约定期限
内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金扣除。
*.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到在事故现场抢修。非承包人施工质量引起事
故，抢修费用由发包人承担。
*.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程
在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
*、质量保证金的支付与返还
本工程的质量保证金为结算审计（审核、评审）价款的*%（无息），质量保证金从工程进度款中扣留，
发包人在接到承包人提出返还质量保证金申请后**天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，
发包人应当在核实后**日内将质量保证金返还给承包人。
*、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，*式*份，发包人和承
包人各执*份。
*
发包人：****县乡村振兴局承包人****银路设工程有限公司
（公章）（公章）
法定代表人：法定代表人：
（签字或盖章）（签字或盖章）
签订日期：***年*月**
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
