第*包:
(**-****-****)
建设工程施工合同
(示范文本)
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华
人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关
法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》
(**-****-****)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(**-****-****)
(以下简称《示范文本》)
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:
、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款*部分组成。
(*)合同协议书
《示范文本》合同协议书共计**条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约
合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中
约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(*)通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》
等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约
定。
通用合同条款共计**条,具体条款分别为:*般约定、发包人、承包人、监理人、工程
质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、
合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、
保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考
虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(*)专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用
合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项
*.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号*致;
*.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接
修改通用合同条款;
*
*.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、
完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或
划“/”
*、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路
管道和设备安装工程、****等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具
体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及
合同权利义务。
*
第*部分合同协议书
发包人(全称):********兽医研究所
承包人(全称):****宏乐建设工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则,双方就:********兽医研究所电力增容改造项目(第
*包)施工及有关事项协商*致,共同达成如下协议:
*、工程概况
*.工程名称:********兽医研究所电力增容改造项目
*.工程地点:********兽医研究所院内(****省****市城关区徐家坪*号)。
*.工程立项批准文号:
*.资金来源:****
*.工程内容:新建研究生和专家宿舍楼配电室作为中心配电室使用(配电室空间及室外电
缆管沟均满足要求),****主备供电源自电源点引入新建中心配电室,由新建中心配电室向
原中心配电室、研究生和专家宿舍配电室、**#配电室、**#配电室和**#配电室****供电,
新增**#配电室,改造原中心配电室。
本次将原有中心配电室降为分配电室,按照用电答复文,原有中心配电室由****双电源
供电改为单电源供电,配电室****侧需做改造,改造时只改*次设备,土建基础不做改动。
现有*#分配电室(**#配电室)、*#分配电室(**#配电室)内配电设备维持原状,不做
改动。
****电源线路进出线均按本次增容要求新做设计。
具体内容详见施工图范围内的所有内容、相关标准规范及工程量清单。
*.工程承包范围:****主备供电源自电源点引入新建中心配电室,由新建中心配电室向
原中心配电室、研究生和专家宿舍宿舍配电室、**#配电室、**#配电室和**#配电室****
供电,由**#配电室向科研大楼、综合楼和国重*号楼*.***供电。包括项目内的电缆、相
关配件、土建施工等全部内容。办理市政、交通、电力、防汛、通讯、自然资源部门等本工程
涉及的相关手续,产生的费用及需要向相关部门缴纳的费用全部由承包人承担。
*、合同工期
计划开工日期:****年**月**日
计划竣工日期:****年**月**日
*
工期总日历天数:***日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期
天数不*致的,以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合《工程施工质量验收规范》,国家和地方颁布的工程施工质量验收等标准和
规范,质量合格。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为:
人民币(大写:**************元*角*分)(¥:********.**元);
其中:
(*)安全文明施工费:******.**元
人民币(大写)**********元*角*分;
(*)材料和工程设备暂估价金额:/
人民币(大写);人
(*)专业工程暂估价金额:下
人民币(大写)
*
(*)暂列金额:*******.**元
人民币(大写)_*****元整。
*.合同价格形式:固定价合同,若因发包方原因发生的变更可以进行调整,具体方法依
据专用条款“工程设计变更和现场签证”执行。
*、项目经理
承包人项目经理:张建霞。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)技术标准和要求;
(*)图纸;
(*)已标价工程量清单或预算书;
(*)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同*类内容
的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限
和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行
转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同*工程另行签订
与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年**月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市签订。
**、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包人执*份,承包人执*份。
*
********兽医盐肃宏乐建设工程有限公
发包人(公章):承包人(公章):
研究所司
法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人:委托代理人:
组织机构代码::******************组织机构代码:******************:
****省****市城关区徐家****省****市城关区北滨
地址:坪*号地址:河东路***号*号楼***
室
邮政编码:邮政编码:
******邮政编码:******
电话:电话:****-***********-*******
传真:传真:****-***********-*******
电子信箱:电子信箱:**********@**.***
开户银行:农业银行****省****市盐场开户银行:中国银行股份有限公司兰
路支行****
账号:账号:**-***************账号:************
*
发包人(公章): |
********兽医研究所 |
盐肃宏乐建设工程有限公承包人(公章):司 |
法定代表人或其 |
|
法定代表人或其 |
委托代理人: |
|
委托代理人: |
组织机构代码: |
:****************** |
组织机构代码:******************: |
地址: |
****省****市城关区徐家坪*号 |
****省****市城关区北滨地址:河东路***号*号楼***室 |
邮政编码: |
****** |
邮政编码:****** |
电话: |
****-******* |
电话:****-******* |
传真: |
****-******* |
传真:****-******* |
电子信箱: |
|
电子信箱:**********@**.*** |
开户银行: |
农业银行****省****市盐场开户银行:路支行 |
中国银行股份有限公司兰**** |
账号: |
**-*************** |
账号:************ |
第*部分通用合同条款
*.*般约定
*.*、词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:
*.*.*、合同
*.*.*.*、合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文
件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其
附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
*.*.*.*、合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”
的书面文件。
*.*.*.*、中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
*.*.*.*、投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的
文件。
*.*.*.*、投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
*.*.*.*、技术标准和要求:是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或
地方的技术标准和要求,以及合同约定的技术标准和要求。
*.*.*.*、图纸:是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准
的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按
照法律规定审查合格。
*.*.*.*、已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标
明价格的工程量清单,包括说明和表格。
*.*.*.*、预算书:是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预
算文件。
*.*.*.**、其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的
文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
*.*.*、合同当事人及其他相关方
*.*.*.*、合同当事人:是指发包人和(或)承包人。
*.*.*.*、发包人:是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继
承人。
*
*.*.*.*、承包人:是指与发包人签订合同协议书的,具有相应工程施工承包资质的当事
人及取得该当事人资格的合法继承人。
*.*.*.*、监理人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托按照法律规定进行工程
监督管理的法人或其他组织。
*.*.*.*、设计人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托负责工程设计并具备相
应工程设计资质的法人或其他组织。
*.*.*.*、分包人:是指按照法律规定和合同约定,分包部分工程或工作,并与承包人签
订分包合同的具有相应资质的法人。
*.*.*.*、发包人代表:是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包
人权利的人。
*.*.*.*、项目经理:是指由承包人任命并派驻施工现场,在承包人授权范围内负责合同
履行,且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
*.*.*.*、总监理工程师:是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
*.*.*、工程和设备
*.*.*.*、工程:是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和(或)临时工程。
*.*.*.*、永久工程:是指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。
*.*.*.*、临时工程:是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括
施工设备。
*.*.*.*、单位工程:是指在合同协议书中指明的,具备独立施工条件并能形成独立使用
功能的永久工程。
*.*.*.*、工程设备:是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的
设备和装置。
*.*.*.*、施工设备:是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,但
不包括工程设备、临时工程和材料。
*.*.*.*、施工现场:是指用于工程施工的场所,以及在专用合同条款中指明作为施工场
所组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。
*.*.*.*、临时设施:是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
*.*.*.*、永久占地:是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
*.*.*.**、临时占地:是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
*
*.*.*、日期和期限
*.*.*.*、开工日期:包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书
约定的开工日期;实际开工日期是指监理人按照第*.*.*项(开工通知)约定发出的符合法律
规定的开工通知中载明的开工日期。
*.*.*.*、竣工日期:包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书
约定的竣工日期;实际竣工日期按照第**.*.*项(竣工日期)的约定确定。
*.*.*.*、工期:是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限,包括按照合同约
定所作的期限变更。
*.*.*.*、缺陷责任期:是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务,且发包人预留质量
保证金(已缴纳履约保证金的除外)的期限,自工程实际竣工日期起计算。
*.*.*.*、保修期:是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限,从工程竣工验
收合格之日起计算。
*.*.*.*、基准日期:招标发包的工程以投标截止日前**天的日期为基准日期,直接发包
的工程以合同签订日前**天的日期为基准日期。
*.*.*.*、天;除特别指明外,均指日历天。合同中按天计算时间的,开始当天不计入,
从次日开始计算,期限最后*天的截止时间为当天**:**时。
*.*.*、合同价格和费用
*.*.*.*、签约合同价:是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额,包括安全文
明施工费、暂估价及暂列金额等。
*.*.*.*、合同价格:是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作
的金额,包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
*.*.*.*、费用:是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支,包括管理费和
应分摊的其他费用,但不包括利润。
*.*.*.*、暂估价:是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时
不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
*.*.*.*、暂列金额:是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的*
笔款项,用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施
工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签
证确认等的费用。
*
不履行合同主要义务的,发包人可以行使合同解除权;(*)合同约定的期限内没有
完工,且在发包人催告的合理期限内**天内仍未完工的,发包人有权解除合同;(*)
已经完成的维修部位质量不合格,承包人又拒绝修复的,发包人可以行使合同解除权:
(*)承包人将工程转包、违法分包的,承包人可以解除合同;(*)承包人未按招标
文件要求安排约定的项目经理和技术负责人到岗履职,或出现严重拖延工期,至周进
度或者月进度延误达**天及以上的情况,发包人有权解除合同。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包
人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:发包人有权使用承包人在施工现场
的材料、设备、临时设施、承包人文件由承包人或以其他名义编制的其他文件,发包
人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任,相应费用承包人承担。
**.不可抗力
**.*、不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:遵守《通
用条款》。
**.*、不可抗力的通知
合同*方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合
同另*方当事人和监理人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证
明。
不可抗力持续发生的,合同*方当事人应及时向合同另*方当事人和监理人提交中
间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后**天内提
交最终报告及有关资料。
**.*、不可抗力后果的承担
**.*.*、不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定
各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
**.*.*、不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,
由合同当事人按以下原则承担:
(*)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成
的第*人人员伤亡和财产损失由发包人承担;
(*)承包人施工设备的损坏由承包人承担;
**
(*)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;
(*)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,
顺延工期,停工期间必须支付的工人工资由承包人承担;
(*)因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费
用由承包人承担;
(*)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由承包人承
担。
不可抗力发生后,合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何*
方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。
因合同*方退延履行合同义务,在迟延履行期间遭遇不可抗力的,不免除其违约
责任。
**.*、因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后*天内完成款项的支
付。
**.保险
**.*、工程保险
关于工程保险的特别约定:承包人从事危险作业人员的人身意外伤害保险。
**.*、其他保险
关于其他保险的约定:承包人必须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并
支付保险费
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:按通用条款执行
**.*、通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:遵守《通用条款》
**.争议解决
**.*、争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:
**.*.*、争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:
选定争议评审员的期限:
**
争议评审小组成员的报酬承担方式:
其他事项的约定:
**.*.*、争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:
**.*.*、签证用工
承包施工范围以内的签证用工,根据现场实际用工情况,经监理工程师、发包人代
表审核后根据施工当期造价管理部门发布的市场信息人工价计取,此项费用只计取税
金。
**.*.*、发包人对承包人施工质量、进度、安全等进行日常考核,中标后另行约定。
**.*、仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第*种方式解决:
(*)向****_仲裁委员会申请仲裁;
(*)向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
**、其他:
承包人需为本单位工作人员办理《人员出入证》,遵守发包人的管理制度,爱护公
共财物,损坏赔偿。
附件
**
附件*:工程质量保修书
附件*:主要建设工程文件目录
附件*:承包人用于本工程施工的****表
附件*:承包人主要施工管理人员表
**
附件*:
工程质量保修书
发包人(全称):********兽医研究所
承包人(全称):****宏乐建设工程有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商*
致就********兽医研究所电力增容改造项目(第*包)签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和****,以
及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:/。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年;
*.****为*年;
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年;
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期;
*.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年;
*.其他项目保修期限约定如下:下
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为_**个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收合格后,交付使用之日起算。
单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后*个月内,发包人*次性付清质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承
包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
**
*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向
当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质
等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
*.质量保修完成后,由发包人组织验收。
*、保修费用
本实验室维修双方约定工程质量保修金的比例为结算价款的*%,从工程结算款中扣留。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。发包人在缺陷责任期满后,将保修金返还承包人,
发包人不承担质保期内质保金的利息。
*、双方约定的其他工程质量保修事项:
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有
效期限至保修期满。
发包人(公章):********兽医承包人(公章):****宏乐建设工程有限公
研究所司
地址:****省****市城关区徐家地址:****省****市城关区北滨
坪*号河东路***号*号楼***
室、
法定代表人(签法定代表人(签
字):字):
或委托代理人或委托代理人
(签字):(签字):
电话:电话:****-***********-*******
传真:传真:
****-*******
农业银行****省****市盐场
开户银行:开户银行:中国银行股份有限公司兰
路支行
****
账号:账号:*****************账号:************
邮政编码:******邮政编码:******
**
发包人(公章):********兽医 |
承包人(公章):****宏乐建设工程有限公 |
研究所 |
司 |
地址:****省****市城关区徐家 |
地址:****省****市城关区北滨 |
坪*号 |
河东路***号*号楼***室、 |
法定代表人(签 |
法定代表人(签 |
字): |
字): |
或委托代理人 |
或委托代理人 |
(签字): |
(签字): |
电话:****-******* |
电话:****-******* |
传真:****-******* |
传真: |
农业银行****省****市盐场开户银行: |
开户银行:中国银行股份有限公司兰 |
路支行 |
**** |
账号:***************** |
账号:************ |
邮政编码:******** |
邮政编码:****** |
附件*:
主要建设工程文件目录
文件名称 |
套数 |
费用(元) |
质量 |
移交时间 |
责任人 |
/ |
/ |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
附件*:
承包人用于本工程施工的****表
序号 |
设备名称 |
型号规格 |
数量 |
国别产地 |
制造年份 |
额定功率(**) |
生产能力 |
用于施工部位 |
备注 |
* |
吊车 |
*** |
*台 |
日本 |
****年 |
|
良好 |
场平 |
完好 |
* |
叉车 |
** |
*台 |
苏州 |
****年 |
|
良好 |
场平、卸车 |
完好 |
* |
运输车辆 |
*** |
*辆 |
湖北 |
****年 |
|
良好 |
地材运输 |
完好 |
* |
电焊机 |
/ |
*台 |
合肥 |
****年 |
*.* |
良好 |
接地工程 |
完好 |
* |
气焊工具 |
|
*套 |
**** |
****年 |
|
良好 |
切割 |
完好 |
* |
电焊机 |
***-*** |
*台 |
*川 |
****年 |
** |
良好 |
保护管、接地焊接 |
完好 |
* |
蛙式打夯机 |
**-** |
** |
**** |
****年 |
*.* |
良好 |
土方回填 |
完好 |
* |
柴油发电机组 |
**** |
* |
扬州 |
****年 |
*** |
良好 |
电气安装 |
完好 |
* |
小配电箱 |
配电缆**** |
*台 |
**** |
****年 |
|
良好 |
电气安装 |
完好 |
** |
切割机 |
***型 |
*台 |
**** |
****年 |
*.* |
良好 |
保护管切割 |
完好 |
** |
台钻 |
①** |
*台 |
深圳 |
****年 |
* |
良好 |
电气安装 |
完好 |
** |
手枪钻 |
** |
*把 |
浙江 |
****年 |
* |
良好 |
电气安装 |
完好 |
** |
电锤 |
*** |
*把 |
深圳 |
****年 |
|
良好 |
电气安装 |
完好 |
** |
机械开孔器 |
|
*套 |
深圳 |
****年 |
|
良好 |
电气安装 |
完好 |
** |
砼振动器 |
*.* |
*台 |
浙江 |
****年 |
*.* |
良好 |
路面恢复 |
完好 |
** |
开孔机 |
液压 |
*台 |
上海 |
****年 |
** |
良好 |
电气安装 |
完好 |
**
附件*:
承包人主要施工管理人员表
项目名称 |
********兽医研究所电力增容改造项目(第*包) |
********兽医研究所电力增容改造项目(第*包) |
********兽医研究所电力增容改造项目(第*包) |
********兽医研究所电力增容改造项目(第*包) |
********兽医研究所电力增容改造项目(第*包) |
投标人名称 |
****宏乐建设工程有限公司 |
****宏乐建设工程有限公司 |
****宏乐建设工程有限公司 |
****宏乐建设工程有限公司 |
****宏乐建设工程有限公司 |
法定委托代理人 |
张建霞 |
张建霞 |
身份证号 |
****************** |
****************** |
项目经理 |
张建霞 |
资质等级 |
*级建造师 |
注册证号 |
甘************ |
技术负责人 |
张胜斌 |
职称 |
高级工程师 |
职称证号 |
编号甘职高资字:**.******* |
安全生产负责人 |
殷军 |
职称 |
中级工程师 |
*证号 |
甘建安**(****)******* |
安全员:*证:钱鹤林 |
施工员:常存鹏证号:*******************质量员:刘坤、证号:*******************资料员:倪泽宇_证号:*******************材料员:杨燕证号:*******************机械员:赵志昱证号:*******************造价员:柴海霞证号:建(造**************证号:其建安**(****)******* |
施工员:常存鹏证号:*******************质量员:刘坤、证号:*******************资料员:倪泽宇_证号:*******************材料员:杨燕证号:*******************机械员:赵志昱证号:*******************造价员:柴海霞证号:建(造**************证号:其建安**(****)******* |
施工员:常存鹏证号:*******************质量员:刘坤、证号:*******************资料员:倪泽宇_证号:*******************材料员:杨燕证号:*******************机械员:赵志昱证号:*******************造价员:柴海霞证号:建(造**************证号:其建安**(****)******* |
施工员:常存鹏证号:*******************质量员:刘坤、证号:*******************资料员:倪泽宇_证号:*******************材料员:杨燕证号:*******************机械员:赵志昱证号:*******************造价员:柴海霞证号:建(造**************证号:其建安**(****)******* |
施工员:常存鹏证号:*******************质量员:刘坤、证号:*******************资料员:倪泽宇_证号:*******************材料员:杨燕证号:*******************机械员:赵志昱证号:*******************造价员:柴海霞证号:建(造**************证号:其建安**(****)******* |
**