合同编是******-***
****市****区公租房小区
加建围墙项目施工合同
工程名称:****市****区公共租赁住房项目围墙工程
工程地点:****市****区太和镇沿江景观大道**号公租
房小区内
发包人:****市****区住房保障中心
承包人:
****
第*部分协议书
发包人:(全称)****市****区住房保障中心
承包人:(全称)****
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关现
行的法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人承包人
就本工程施工有关事项达成*致意见,订立本合同。
*、工程概况
工程名称:****市****区公共租赁住房项目围墙工程
工程地点:****市****区太和镇沿江景观大道**号公租房小区内
工程内容:加建*条长度约***米,高*.*米的围墙
工程规模:条长度约***米,高*.*米的围墙
结构形式:
混凝土结构
*、工程承包范围
承包范围:工程量清单及图纸包括的所有内容。
*、合同工期
合同工期总日历天数:**天。
拟从****年*月**日开始实施建设,至****年_*月**日结束(实
际日期以监理单位签发的开工令为准)。
*、质量标准
工程质量标准:符合国家有关质量标准及有关维护保养验收规范,达到合
格要求。
*、合同价款
合同总价:¥:*******.**;人民币大写:********元整;
项目单价:口详见承包人的投标报价书(招标工程);
详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书。
*、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第*部分《通用条款》第*.*款
赋子的规定*致。
*、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》中赋予它们的定义
相同。
*、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定维护、保养,履行本合同所约定的全部
义务。
*、发包人承诺
发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当
支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
*、合同生效
本合同订立时间:****年**月**
本合同订立地点:
发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于**天后生效。
*
发包人:****市****区住房保障中心承包人:****
地址:****市****区明霞大道东*巷*号地址:****市****区太和镇玄真路**号
法定代表人(签章法定代表人(签章):
电话:****-*******电话:****-*******
传真:
传真:****-*******
开户银行:开户银行:********农村商业银行股份有
限公司太和支行
帐号:帐号:*****************
邮政编码:邮政编码:******
电子邮箱:电子邮箱:
门
地址:****市****区明霞大道东*巷*号 |
地址:****市****区太和镇玄真路**号 |
法定代表人(签章 |
法定代表人(签章): |
电话:****-******* |
电话:****-******* |
传真: |
传真:****-******* |
开户银行: |
开户银行:********农村商业银行股份有限公司太和支行 |
帐号: |
帐号:***************** |
邮政编码: |
邮政编码:****** |
电子邮箱:电子邮箱:门 |
|
第*部分通用条款
(按照****省建设工程标准施工合同****年版第*部分通
用条款*~**页全部细则实施)
第*部分专用条款
*、定义
*.*所采用的书面形式包括:
文书
*信件
口电报
传真
口
电子邮件
口
口其他:
*、合同文件及解释
*.*下列组成合同的文件是*个合同整体,彼此应能相互解释,互为说明。
当出现相互矛盾时,组成合同文件的优先解释顺序如下:
(*)协议书:
(*)履行本合同的相关补充协议(含会议纪要、工程变更、签证等修正文
件);
(*)专用条款(合同内容中带有符号“”选项的,为本合同选用的条款。);
(*)中标通知书、承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补
充资料);
(*)通用条款;
(*)标准、规范及有关技术文件;
(*)图纸;
(*)工程量清单;
(*)组成合同的其他文件;
*、语言及适用的法律、标准与规范
*.*约定适用的标准、规范的名称:法律法规:《中华人民共和国民法典》、
《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》。标准规范;有关市政
工程的相关规范。
*、施工设计图纸
*.*施工设计图纸由发包人提供
(*)施工设计图纸提供的时间:签订合同后*天内
(*)施工设计图纸提供的数量:*式*份
*.*施工设计图纸由承包人提供
(*)施工设计图纸提供的时间:
(*)施工设计图纸提供的数量:
*、工程质量标准及保修条件、期限
*.*按照国家及省、市的有关规定执行。
*.*工程质量必须经发包人、监理、设计及有关质检部门共同认可达到标准
方为质量合格。
*.*工程保修期限为*年(自工程竣工验收合格之日起计算)
*、承包方式及工程预算:
本工程承包方式:工程量按实结算。
合同价:¥:*******.**;人民币大写:********元整
*、发包人:
*.*发包人完成下列工作的约定:
协助承包人接通临时用水、电源和需办理报建、临时场地、占用道路等的批
准手续的办理。同时向承包人提交施工图纸和有关的技术资料。
*.*发包人因生产或使用需要,确需变更设计时,应书面通知承包人,并提
供由原设计单位出具的变更设计的技术资料,按规定办理变更工程手续,签订补
充协议或变更合同,造价则按工程增减的规定进行调整和结算。工程中途停建,
缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,发包人应采取措施弥补或减少损
失,同时经有关部门审定后赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、
人员和机械设备调迁,材料和构件积压的损失。
*、承包人:
*.*承包人下列工作的约定
①、在开工前*天完成组织施工图会审、编制施工组织设计,并送交甲方,
作为发包人检查监督执行施工计划的依据。
②、在开工前*天完成“*通*平”(包括进场道路),接通水、电源和办
理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。
*.*承包人承包的任务,非经发包人同意,不得随意分包第*方。
*.*承包人必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行
施工。按规定做好试件和材料的试验,确保工程质量,按期完工,在工程质量上
必须接受质量监督部门和甲方监督,发包人发现其在主要形象上拖进度*天时,
或在主要工程上存在重大质量问题时,经质监部门确认后,发包人应以书面通知
承包人,承包人方在*天内须采取有效措施纠正,否则发包人有权采取措施直至
终止合同,调换施工队*。因此所造成的实际损失,由承包人负责。
*.*承包人在施工过程中,发现施工图纸与说明书不符,重要结构或关键部
位所需的材料规格、质量不符合设计要求,或设备有缺陷时,应立即以书面通知
发包人。发包人应在*天内会同设计单位进行处理,并办理技术签证。否则,承
包人有权停工,除工期顺延外,因此所造成的窝工损失由甲方负责。
*.*承包人在施工过程中,所发生安全事故(如人员伤亡等)、劳务纠纷等
问题由承包人负责,与发包人无关。
*、发包人代表:
*.*发包人代表及其权力的限制
(*)发包人任命的发包人代表是(
(*)发包人对发包人代表权力做如下限制:对工程进度、工程质量进行监督,
检查验收隐蔽工程,办理中间交工工程验收签收手续,竣工验收、结算送审、督
促承包人按规定搞好试件、材料试压和各项技术资料及报表整理,负责签证、解
决应由发包人解决的问题,相关资料归档,以及其他事宜。
**、监理工程师
**.*负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师
(*)监理单位:****正*程监理有限公司
任命黄市泉为监理工程师,注册证书编号:********
身份证号码:联系方式:
**、需要发包人批准的其他事项:无
**、承包人代表:
**.*承包人任命()为承包人代表,联系电话:
**、暂停施工和复工
*
**.*发包人、承包人原因和不可抗力因素造成施工的其他情形
**.提前工期:*
**、质量目标:
工程质量标准:符合专用条款第*.*条标准,达到合格要求。
**、安全文明施工与环境保护
**.*安全文明施工的内容
**.*治安管理的约定
**、材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理
工程材料必须符合甲方、监理及有关质检部门的用料标准,禁止使用国家
明令淘汰的建筑工程材料和设备。必须按照工程建设强制性标准和其他技术标准
施工,不得偷工减料,不得擅自更改施工材料,确保市政工程质量。
**、工程价款的结算和支付方式
**.*工程结算:本工程合同价为¥:*******.**整;人民币大写:*****
***元整。具体结算金额以****市****区投资评审中心审核定案价为准,最终
结算价不超过合同价。
**.*(*)预付款支付比例或金额
其他:本工程不设预付款。
**.*工程价款支付方式
*期:支付比例**%;工程进度完成至**%时,采购人收到监理人签证的进
度付款证书并审批后按当期完成工程造价的**%支付给中标供应商。
*期:支付比例**%;工程进度完成至***%时,采购人收到监理人签证的
进度付款证书并审批后按当期完成工程造价的**%支付给中标供应商。
*期:支付比例**%,工程通过合同工程完工验收,且工程结算经区投资评
审中心核定,支付至工程结算价的**%,剩余*%作为质量保证金。
*期:支付比例*%余下的*%(质量保证金)在工程通过竣工验收后且保
修期满后*个月内办理支付手续(保修期内质保金不计算利息)。【注:因采购
人使用的是财政资金,采购人在前款规定的付款时间为向****支付部门提出
办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间),在规定时
间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。】
**、工程交工验收
**.*工程交工验收,应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增
减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
**.*隐蔽工程在隐蔽前*天,由乙方通知甲方到场检查,甲方不按时到现
场检查的,乙方可自行检查后隐蔽,并认真如实填写隐蔽记录,甲方应予承认。
若事后甲方提出复查的,复查合格,所有费用和因此造成乙方的经济损失,由甲
方承担。所耽误的时间应顺延工期,复查不合格,检查费用由甲方承担,乙方应
负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查,单方完成隐蔽工程的,甲方有权要
求重新检查,不论检查结果是否合格,*切费用均由乙方承担。
**.*工程(包括单项工程)竣工后*天,由乙方通知甲方组织有关单位进
行验收。验收工作在工程竣工后**天内(单项工程*天)后进行,并应按期验
收完毕。工程质量及工程内容符合要求的,双方在《竣工工程验收证明书》上签
章,同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或内容
尚未完成者,由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后,再进行验收,直至达到
符合标准和要求为止。并按最后验收合格的日期作为竣工日期,由此支付的*切
费用均由乙方负责。
**.*工程竣工后,应绘制竣工图。工程变更不大的,由乙方在原施工图上
加注明,提交甲方存档。工程变更较大的,乙方应提供由原设计单位出具的变更
设计的技术资料,并按规定办理甲方、设计、监理等有关部门认可的变更工程手
续。
**、遇人力不可抵拒的灾害损失
**.*报上级有关部门裁定。
**.*通知甲方等有关部门到灾害现场检查。
**、合同争议:
**.*争议调解或认定机构
双方自行协商或调解解决。
口不按通用条款本款的规定,具体为:
(*)
(*)
(*)
**.*双方同意选择下列*种方式解决争议:
口向(仲裁机构)申请仲裁。
向****市****区人民法院提起诉讼。
**、其它事项及补充条款
**.*有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录,以及图表、资料,双方
进行的有关会议,洽谈记录,双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计
的变更文件等,都是据以施工和交工验收的技术资料,也是本合同的组成部分。
**.*乙方应建立防火和施工安全防护设施,遵守和执行防火、安全施工、
文明施工和深夜施工等的规定,否则,因而造成的损失或被有关部门处罚,均由中
就
乙方负责。
**、合同份数
合同的份数*共*份,其中发包人*份,承包人*份。
*