****省房屋建筑和市政基础设施
施工招标文件示范文本
（适用于****市资格后审项目）
（****版）
****省住房和城乡建设厅
****省发展和改革委员会
****年*月
上政工出【****】*号地块工业用房（标准厂房）项目（*标段）
施工项目
（招标编号：***********************）
招标文件
（☑公开招标）
招标人：****丰收湖科技发展有限公司（盖单位章）
招标代理机构：****（盖单位章）
年月日
第*章招标公告
*.招标条件
上政工出【****】*号地块工业用房（标准厂房）项目（*标段）已由****区发展改革
和经济信息化局（区物价局）以****-******-**-**-******批准建设，建设资金来自****，
出资比例为国有***%，项目业主为****丰收湖科技发展有限公司，招标人为****丰收湖科技发展
有限公司，委托代理机构为****。项目已具备招标条件，现对该项目
的上政工出【****】*号地块工业用房（标准厂房）项目（*标段）的施工进行公开招标。
*.项目概况与招标范围
*.*项目概况：本项目投资估算*******元，工程概算*****.***元，其中建安工程
造价*****.*****元，建设规模：*标段总建筑面积约******.**平方米(其中地上建筑面
积约******.**平方米，地下建筑面积约*****.**平方米），建设地点：位于****区****市
数字商贸城单元******-**-**地块，东至科城街，南至******-**-**地块，西至科卫路，
北至******-**/**-**地块。
*.*招标范围：施工图及清单范围内的工程内容，具体以提供的施工图、工程量清单
及其编制说明、联系单中明确的内容为准。本次招标建安工程造价*****.*****元。
*.*计划工期：***日历天。
*.投标人资格要求
*.*投标人：
（*）具备施工总承包企业建筑工程(新)*级及以上资质；（对应资质应在“****省
建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）
（*）具备有效的企业安全生产许可证；
（*）投标人自****年*月*日至投标截止日（以工程竣工验收证明上的项目竣工时间
为准）具有已完工的*个合同总建筑面积在***平方米（含）以上的房屋建筑施工总承包
业绩（或工程总承包业绩中承担施工部分的）。证明材料：同时提供*、中标通知书；*、
施工合同；*、工程竣工验收证明。提供的上述材料须能体现类似工程项目特征、规模，
如不能体现上述特征的还需提供业主证明。备注：上述证明材料载明信息不*致时，按工
程竣工验收证明、施工合同、中标通知书的顺序进行认定；
（*）本次招标☑不接受联合体投标。
*.*拟派项目负责人：
（*）拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程*级建造师执业资格，同时
具有有效的专职安全生产管理人员*类证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工
程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则
以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目
负责人（包括在工程总承包项目中担任施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参
加本次投标；
*.招投标方式
本项目招标方式为公开招标。
*.招标文件的获取
*.*本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上****建设工
程招标造价平台（*****://***.****.********.***.**:****）、****市公共资源交易网
（****：//*****.********.***.**）下载方式发放。
*.*招标文件下载网址：潜在投标人登录****建设工程招标造价平台
（*****://***.****.********.***.**:****）、****市公共资源交易网（****：
//*****.********.***.**）自行下载招标文件。
*.*招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。
*.投标文件的递交
投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为年月日时分**
秒，电子招标投标交易平台：使用专用密钥上传至****市公共资源交易网（详见：****市
公共资源交易网及公告附件）。
*.联系方式
招标人：****丰收湖科技发展有限公司
地址：****市****区*新路**号江河时代*座**楼
联系人：****
电话：***********
邮箱：/
招标代理机构：****
地址：****市西湖区文*西路***号
联系人：****
电话：***********
邮箱：*********@**.***
****年*月日
第*章投标人须知
投标人须知前附表
| 条款号 |
条款名称 |
编列内容 |
| *.*.* |
招标人 |
名称：****丰收湖科技发展有限公司地址：****市****区*新路**号江河时代*座**楼联系人：****电话：*********** |
| *.*.* |
招标代理机构 |
名称：****地址：****市西湖区文*西路***号联系人：****电话：*********** |
| *.*.* |
工程名称 |
上政工出【****】*号地块工业用房（标准厂房）项目（*标段） |
| *.*.* |
建设地点 |
位于****区****市数字商贸城单元******-**-**地块，东至科城街，南至******-**-**地块，西至科卫路，北至******-**/**-**地块。 |
| *.*.* |
承包方式 |
本工程实行包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工总承包 |
| *.*.* |
资金来源及比例 |
*******% |
| *.*.* |
资金落实情况 |
已落实 |
| *.*.* |
招标范围 |
施工图及清单范围内的工程内容，具体以提供的施工图、工程量清单及其编制说明、联系单中明确的内容为准。 |
| *.*.* |
计划工期要求 |
计划工期：***个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日☑本工程定额施工工期：****个日历天 |
| *.*.* |
质量要求 |
符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 |
| *.*.* |
投标人资格及要求 |
☑见招标公告。 |
| *.*.* |
是否接受联合体投标 |
☑不接受。 |
| *.*.* |
资格审查方式 |
采用资格后审。 |
| *.*.* |
踏勘现场 |
☑投标人自行踏勘。 |
| *.**.* |
投标预备会 |
☑不召开 |
| *.** |
招标工程是否允许分包 |
☑本项目不允许违法分包 |
| *.**.* |
实质性要求和条件 |
见招标公告或者投标邀请书。其他要求：见本须知前附表**.*。 |
| *.**.* |
偏差 |
☑不允许。 |
| *.* |
构成招标文件的其他资料 |
招标控制价及明细。☑其他：招标清单、图纸、补充文件（如有） |
| *.*.* |
投标人要求澄清招标文件 |
截止时间：年月日时（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理。）提交方式：☑登*****建设工程招标造价平台（*****://***.****.********.***.**:****）以不署名的形式在“投标答疑专区”提疑。（资格后审项目必须选此项提疑）联系方式：***********联系人：陈工 |
| *.*.* |
招标文件澄清发出的形式 |
招标人将在年月日时前对投标人疑问作出统*的解答，并以招标补充文件的形式发出。在****建设工程招标造价平台（*****://***.****.********.***.**:****）、****市公共资源交易网（****：//*****.********.***.**）上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。 |
| *.*.* |
投标人确认收到招标文件澄清 |
潜在投标人应自行关注****建设工程招标造价平台（*****://***.****.********.***.**:****）、****市公共资源交易网（****：//*****.********.***.**）发布的补充文件信息，招标人不再逐*通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| *.*.* |
招标人修改文件发出的形式 |
同本须知前附表*.*.*。 |
| *.* |
投标文件的组成 |
*.*.*资格审查资料：（*）投标人于投标截止日当周或前*周在“****省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”；☑（*）证明材料（资格条件业绩的汇总表）；☑（*）其他投标资料；*.*.*技术标（宜***页以内）；*.*.*资信标；*.*.*商务标； |
| *.*.* |
增值税税金的计算方法 |
*般计税法。 |
| *.*.* |
工程量清单计价方式 |
综合单价法。 |
| *.*.* |
最高投标限价 |
*.最高投标限价*****.*****元；*.风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的**％作为风险控制价，即*****.*****元。 |
| *.*.* |
投标报价的其他要求 |
/。 |
| *.*.* |
投标有效期 |
**个日历天（从投标截止之日起算）。 |
| *.*.* |
投标保证金 |
金额：人民币***元（最高不得超过***元。）交纳方式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账（从基本账户转出）/****省投标保证金数字保函（*）交纳要求（转账）：户名：****市公共资源交易中心****分中心。帐户：*******************。开户银行：****银行股份有限公司江城支行（*）交纳要求（银行保函/保证保险/担保公司担保/****省投标保证金数字保函）：注：担保交纳方式将按招标核准登记表中“投标保证金缴纳方式”下拉框中勾选的方式直接获取显示(即：*：财政性资金（接受银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、****省投标保证金数字保函）；*：非财政性资金（接受转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、****省投标保证金数字保函）)；转账形式缴存保证金的，应当从投标人基本账户转出，须在建易投标保证金平台（*****://***.********.***/），同参与投标项目关联后才确认为本项目的投标担保，并须自行在“建易投标保证金平台”系统打印投标担保递交函。*.投标保证金交纳的其他要求:以银行保函/保证保险/担保公司担保/****省投标保证金数字保函交纳的，由投标人将交纳凭证或担保资料扫描并上传至电子投标文件中作为评标依据。*.其他形式要求：按《关于在****市建设工程项目中推行工程担保制度》、《****省人民政府关于进*步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》等文件执行。备注：*、重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。*、关于各类投标保函要求：其*投标人提交的投标保函中保证人承担责任的条件须与招标文件的要求*致；其*投标人提交的投标保函必须是不可撤销见索即付的保函；其*若因投标人的投标保函中承担责任的内容条件及赔付方式与招标文件要求不完全*致导致担保人拒不承担担保责任的，由投标人按招标文件规定的投标保证金金额向招标人履行赔付责任。 |
| *.*.* |
其他可以不予退还投标保证金的情形 |
☑*.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。☑*.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人（包括在工程总承包项目中担任施工负责人）的情形。☑*.拟派项目负责人因多个项目同时投标中标导致放弃中标的情形。*.其他：/。注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：（*）以现金转账形式，转账现金不予退还。（*）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。（*）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。（*）以担保公司担保形式,招标人作为受益人向担保人提起索赔。 |
| *.*.*（*） |
电子投标文件盖章要求 |
*.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用**数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书、投标函格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。联合体协议书原件扫描件加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人个人电子印章。*.☑投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。 |
| *.*.*（*） |
电子投标文件的制作和要求 |
*.投标人采用在****建设工程招标造价平台（*****://***.****.********.***.**:****）公布的**.*.*电子投标文件工具，完成电子投标文件制作，生成后缀名为“.*****”的电子投标文件。电子投标文件工具详见****建设工程招标造价平台（*****://***.****.********.***.**:****）“电子投标工具下载专区”进行下载更新。*.电子投标文件包括资格审查材料、资信标、技术标、商务标*个部分，应分别放入投标工具相应的模块：*.*资格审查材料：业绩公示汇总表（资格条件业绩的汇总）及相关证明材料扫描件（若有）、招标人要求的其他材料（若有）等；*.*.*提供投标人于投标截止日当周或前*周在“****省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”；*.*资信标：投标文件资信标格式中要求的评审材料（含证明材料的扫描件）；*.*技术标：投标文件技术标格式中要求的相关材料（含证明材料的扫描件）；*.*商务标：投标文件商务标格式中要求的相关材料（含证明材料的扫描件）。☑*.本项目技术标采用暗标。技术标文件按明标和暗标文件分别制作，暗标文件中不得出现直接反映投标人身份或人员姓名的信息，不得出现直接反映投标人身份或人员姓名的标记。 |
| ☑*.*.* |
业绩证明文件要求 |
☑业绩汇总表（包括资格条件业绩的汇总和评分业绩的汇总）须按所附证明材料如实填写。 |
| *.*.* |
电子投标文件加密要求 |
使用投标工具软件编制生成的电子投标文件，后缀名为“.*****”。 |
| *.*.* |
投标截止时间/电子投标文件上传截止时间 |
年月日时分**秒 |
| *.*.* |
电子投标文件上传平台 |
使用专用密钥上传至****市公共资源交易网（详细上传方式详见：****市公共资源交易网及公告附件） |
| *.*.* |
投标文件退还 |
投标截止时间止，存在以下情形之*的不予开标，投标文件退还：*.招标人设置工程业绩作为必要条件的，递交投标文件的投标人少于**个的；*.未设置工程业绩条件为必要条件，递交投标文件的投标人少于*个的； |
| *.*.* |
电子投标文件的拒收情形 |
*.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；*.投标人未按规定加密的（拒收并提示）；*.存在下列情况之*的，视为拒收：（*）电子投标文件无法解密的；（*）电子投标文件解密后无法正确读取的；（*）电子投标文件无法导入成功的； |
附件：*
承包人主要施工管理人员表
| 名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
|
|
|
*、总部人员 |
|
| 项目主管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
| 项目经理 |
|
|
|
|
| 项目副经理 |
|
|
|
|
| 技术负责人 |
|
|
|
|
| 造价管理 |
|
|
|
|
| 质量管理 |
|
|
|
|
| 材料管理 |
|
|
|
|
| 计划管理 |
|
|
|
|
| 安全管理 |
|
|
|
|
| 劳资专管员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
附件：*
分包人主要施工管理人员表
| 名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
| *、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
| 项目主管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
| 项目经理 |
|
|
|
|
| 项目副经理 |
|
|
|
|
| 技术负责人 |
|
|
|
|
| 造价管理 |
|
|
|
|
| 质量管理 |
|
|
|
|
| 材料管理 |
|
|
|
|
| 计划管理 |
|
|
|
|
| 安全管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
附件：*
履约担保格式
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下称“承包人”）
于年月日就，（工程名称）施工及有关事项协商*致共同签订《建设
工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方
提供连带责任担保。
*.担保金额人民币（大写）元（¥）。
*.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书
之日止。
*.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收
到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请
仲裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：，（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：，（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件：*
预付款担保格式
（发包人名称）：
根据，（承包人名称，以下简称“承包人”）与
（发包人名称，以下称“承包人”）于年
月日签订的，（工程名称）《建设工程施工合同》，
承包人按约定的金额向你方提交*份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。
我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
*.担保金额人民币（大写）元（¥）。
*.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全
扣清止。
*.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到
你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付
款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请
仲裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：，（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：，（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件：**
支付担保格式
（财政性投资项目按相关规定执行）
（承包人名称）：
鉴于你方作为承包人已经与，（发包人名称，以下简称“发包人”）
与于年月日签订了
（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，
我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
*、保证的范围及保证金额
*.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
*.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大
写：，）。
*、保证的方式及保证期间
*.我方保证的方式为：连带责任保证。
*.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后
日内。
*.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后
的支付日期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由
我方在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约
定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
*.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，
你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具
的质量说明材料。
*.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次
日起，我方保证责任解除。
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满
次日起，我方保证责任解除。
*.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你
方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
*.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的
保证责任亦解除。
*.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原
件返还我方。
*、免责条款
*.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我
方亦免除其相应的保证责任。
*.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征
得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第**条〔变更〕
约定的变更不受本款限制。
*.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第
种方式解决：
*.向仲裁委员会申请仲裁；
*.向人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：，（盖章）
法定代表人或委托代理人：，（签字）
地址：
邮政编码：
传真：
年月日
附件：**
暂估价*览表
*、材料暂估价表
| 序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价（元） |
合价（元） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*、工程设备暂估价表
| 序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价（元） |
合价（元） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*、专业工程暂估价表
| 序号 |
专业工程名称 |
工程内容 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计： |
小计： |
小计： |
小计： |
附件：**
廉政责任书
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建
设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（以下称甲方）与
监理人（以下称乙方），，特订立如下合同。
第*条甲乙双方的权利和义务
（*）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。
（*）严格执行服务合同文件，自觉按合同办
事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和
合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认
真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义
务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给
予处理并要求告知处理结果的权利。
第*条甲方的义务
（*）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙
方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（*）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的
通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子
女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、
劳务等、经济活动等。
（*）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同
外的材料和设备。
第*条乙方义务
（*）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。
（*）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费
用。
（*）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第*条违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，
应予以赔偿。
（*）乙方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定，给予党
纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工
程建设主管部门给予乙方*至*年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。
第*条双方约定
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检
监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规
定范围内的裁定意见。
第*条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第*条本合同作为，合同的附件，与工程施工合同具有同等
的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第*条本合同甲、乙双方各送交双方监督单位*份。
甲方单位：（盖章），乙方单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章），法定代表人：（签字或盖章）
年月日
功能介绍
换一批
潜在投标单位
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
