广西浩港工程项目管理有限公司平南县2023年第二批自治区大中型水库库区基金项目合同公告-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

********县****年第*批自治区大中型水库库区****项目合同公告

*、项目基本情况

采购项目编号：********-**-*****-****

采购项目名称：****县****年第*批自治区大中型水库库区****项目

*、项目废标/流标的原因

*、其他补充事宜

****县****年第*批自治区大中型水库库区****项目合同公告

*、合同编号：*******************

*、合同名称：****县****年第*批自治区大中型水库库区****项目合同

*、项目编号：********-**-*****-****

*、项目名称：****县****年第*批自治区大中型水库库区****项目

*、合同主体

采购人（甲方）：****县乡村振兴局

地址：****县****街道朝阳路乌江水闸西侧

联系方式：****-*******

供应商（乙方）：****

地址：柳州市跃进路***号之*汇金国际**-**号

联系方式：***********

*、合同主体信息

*.主要标的信息：

主要标的名称：****县****年第*批自治区大中型水库库区****项目
数量：*.**
单价（元）：*******.**
规格型号（或服务要求）：施工范围:****县****年第*批自治区大中型水库库区****项目，具体内容见竞争性磋商文件、施工图纸及工程量清单所包含的全部施工内容。
施工工期:工期**日历天
项目经理:覃艳霞
执业证书信息:桂 ************

*.合同金额（元）：*******.**

*.履约期限、地点等简要信息：,工期**日历天

*.采购方式：竞争性磋商

*、合同签订日期：****年**月**日

*、合同公告日期：****年**月**日

*、其他补充事宜：/

*、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

*.采购人信息

名称：****县乡村振兴局　　　　　

地址：****县****街道朝阳路乌江水闸西侧　　　　　　　　

联系方式：****:****-*******　　　　　　

*.采购代理机构信息

名称：****　　　　　　　　　　　　

地　址：****壮族自治区****市港北区贵城镇马草江港宁小区**幢（第*层）　　　　　　　　　　　　　

联系方式：****：****-*******　　　　　　　　　　　　

*.项目联系方式

项目联系人：****

电　话：　　****-*******

公告概要：

公告信息：
采购项目名称	**县*年第批自治区大中型水库库区****项目
品目	工程/构筑物施工/公共设施施工/市政公用设施施工/其他市政公用设施施工
采购单位	****县乡村振兴局
行政区域	****县	公告时间	**年月日 :**
联系人及联系方式：
项目联系人	****
项目联系电话	**-*****
采购单位	****县乡村振兴局
采购单位地址	**县**街道朝阳路乌江水闸西侧
采购单位联系方式	**:-*****
代理机构名称	****
代理机构地址	**壮族自治区市港北区贵城镇马草江港宁小区幢（第*层）
代理机构联系方式	**：-*****
附件：
附件*	施工合同.***

合同编号：****************

****县****年第*批自治区大中型

水库库区****项目

施工合同

发包方（全称）：****县乡村振兴局

承包方（全称）：****

****年*月

第*部分合同协议书

发包人（全称）：****县乡村振兴局

承包人（全称）：****

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平

等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****县****年第*批自治区大中型水库库区基

金项目施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：

*、工程概况

*.工程名称：****县****年第*批自治区大中型水库库区****项目。

*.工程地点：****县内。

*.工程立项批准文号：

*.资金来源：****。

*.工程内容：****县****年第*批自治区大中型水库库区****项目，*陈镇大冲村大

坡屯水库移民基础设施项目：道路硬化***.****，场地硬化****，混凝土护坡***，沿线路

灯**盏等；*陈镇大冲村竹离屯水库移民基础设施项目：场地硬化****，场地铺砖****，

混凝土护坡***，建设休闲活动中心，安装护栏***，太阳能路灯*盏，篮球场挂网***，健身器

材*套等；大安镇天堂村天新屯、白竹屯水库移民基础设施项目：道路硬化***.****场地

铺砖****，安装健身器材*套，石桌石椅*套，建设树池**个，路灯*盏等；武林镇竹南村

竹山屯水库移民基础设施项目：建设挡土墙***，护坡***，水沟***等；同和镇妙客村灵*

至*屯水库移民基础设施项目：建设挡土墙***，护坡***，更换规格为*.***.*不锈钢门*

副等。具体详见施工图纸和工程量清单所包含的全部内容。

*.工程承包范围

****县****年第*批自治区大中型水库库区****项目工程施工控制要求结合现状条

件进行工程测量、按招标文件要求及施工，具体详见施工图纸和工程量清单。

*、合同工期

计划开工日期：****年*月**日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：****年*月**日。

工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天

数不*致的，以工期总日历天数为准。

*、质量标准

工程质量符合符合国家市政工程施工质量验收合格标准。

*、签约合同价与合同价格形式

*.签约合同价为：

人民币（大写）*************元*角*分（￥*******.**）。*.****县

*陈镇大冲村大坡屯水库移民基础设施项目******.**元；*.****县*陈镇大冲村竹离屯水库

移民基础设施项目******.**元；*.****县大安镇天堂村天新屯、白竹屯水库移民基础设施项

且******.**元；*.****县武林镇竹南村竹山屯水库移民基础设施项目******.**元；*.****

县同和镇妙客村灵*至*屯水库移民基础设施项目******.**元。

*、项目经理

承包人项目经理：覃艳霞

*、合同文件构成

本协议书与下列文件*起构成合同文件：

（*）中标通知书（如有）；

（*）投标函及其附录（如有）；

（*）专用合同条款及其附件；

（*）通用合同条款；

（*）其他合同文件：

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内

容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及

其附件须经合同当事人签字或盖章。

*、承诺

*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的

期限和方式支付合同价款。

*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不

进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行

签订与合同实质性内容相背离的协议。

*、词语含义

本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。

*、签订时间

本合同于*****年*月**日签订。

*、签订地点

本合同在_****县_签订。

**、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

**、合同份数

本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份

*****

发包人：平县乡村限公章）承包人：****（公章）

后章）

****

***

*****

法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：

（签字）（签字）

统*社会信用代码：******************统*社会信用代码：*****************

地址：****县****街道朝阳路地址：柳州市跃进路之*汇金国际**-**号

邮政编码：******邮政编码：*******

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：****-*******电话：*****-*******

传真：传真：

电子信箱：***********@***.*************@**.***

电子信箱：

开户银行：****县国库支付中心开户银行：中国工商银行柳州市白沙大道支

行

账号：账号：*****************

地址：**县**街道朝阳路	地址：柳州市跃进路之汇金国际-*号
邮政编码：******	邮政编码：*******
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：**-*****	电话：***-*****
传真：	传真：
电子信箱：*********@.**	电子信箱：********@.***
开户银行：****县国库支付中心	开户银行：中国工商银行柳州市白沙大道支
账号：	行账号：*****************

#*** *****#

第*部分专用合同条款

*.*般约定

*.*词语定义

*.*.*合同

*.*.*.**其他合同文件包括：履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）

书面确认的与本工程施工有关对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资

料

*.*.*合同当事人及其他相关方

*.*.*.*监理人：

名称：****佳邦建设工程咨询有限公司

资质类别和等级：市政公用工程监理乙级

联系电话：***********

电子信箱：**********@**.***

通信地址：防城港市防城区育才路*巷**号

*.*.*.*设计人

名称：华蓝设计（集团）有限公司；

资质类别和等级：市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级：

联系电话：****-*******；

电子信箱：*********@**.***；

通信地址：南宁市兴宁区华东路**号。

*.*.*工程和设备

*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时工人宿舍、临时办公场地、实验室、

材料堆放场、材料加工场及施工便道用地等。

*.*.*.*永久占地包括：按照设计图纸确定

*.*.*.**临时占地包括：临时工人宿舍、临时办公场地、实验室、材料堆放场、材料加工

场及施工便道用地等。

*.*法律

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和

国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同

纠纷案件适用法律问题的解释》等与本工程有关国家现行的相关法律法规及工程所在地现行

的地方性法规和地方政府规章等。

*.*标准和规范

*.*.*适用于工程的标准规范包括：适用于本工程国家现行有关的国家标准及规范、行业

标准，工程所在地现行的地方性标准、规范、规程等，详见施工图。

*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无

发包人提供国外标准、规范的名称：无

*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

*.*合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（*）合同协议书；

（*）中标通知书（如果有）；

（*）投标函及其附录（如果有）；

（*）专用合同条款及其附件；

（*）通用合同条款；

（*）技术标准和要求；

（*）图纸；

（*）已标价工程量清单或预算书；

（*）其他合同文件。

（**）《建设工程工程量清单计价规范（******-****）》及其****实施细则及《关于

建筑业实施营业税改征增值税后****壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标

（****）**号）、《建设工程工程量清单计算规范（******~*****-****）》及其****实施

细则（修订本）。

说明：（*）、（*）、（*）、（*）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程

量清单或预算书、其他合同文件*者之*，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约

定。

*.*图纸和承包人文件

*.*.*图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后**天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：*式*份全套图纸，承包人需要增加图纸套数的，发包人

提供图纸由承包自行复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工设计图纸文件。

*.*.*承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划书、主要施工方法和措施

承包人提供的文件的期限为：开工前*天内

承包人提供的文件的数量为：*份

承包人提供的文件的形式为：书面形式

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后*天内

*.*.*现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存*套完整的图纸和承包人文件，供

发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用

*.*联络

*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、

指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

*.*.*发包人接收文件的地点：施工现场项目部

发包人指定的接收人为：罩海霞

承包人接收文件的地点：施工现场项目部办公室

承包人指定的接收人为：罩艳霞

监理人接收文件的地点：施工现场项目部

了

监理人指定的接收人为：吴文焕

*.**交通运输

*.**.*出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人协助承包人取得出入施工现场所需的批准手续和全部权

利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，承包人承担相关手续费

用和修建道路、桥梁以及其他基础设施的建设费用，此等费用无论承包人是否在投标报价中

单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中，由承包人承担此等费用。

*.**.*场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实

际施工条件为准，由承包人负责并承担相应费用

*.**.*超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

*.**知识产权

*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规

范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

按《通用合同条

款》执行

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用合同条款》执行

*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按《通用合同条款》执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用合同条款》执行。

*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签

约合同价中

*.**工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。

*.发包人

*.*发包人代表

发包人代表：

姓名：罩海霞

身份证号：******************

职务：****县生态移民发展中心后扶股副股长

联系电话：***********

电子信箱：***********@***.***

通信地址：****县****街道朝阳路乌江水闸西侧

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人按发包人认可的施工设计图纸、施

（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：

按相关规定执行

（*）其他：按《通用合同条款》执行

**.*.*因发包人违约解除合同

承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满***天后发包人仍不纠正其违约

行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

**.*承包人违约

**.*.*承包人违约的情形

按《通用合同条款》**.*.*条执行

**.*.*承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（*）承包人未按本合同通用条款第**.*.*（*）、（*）条内容完成的，承包人无条件返工

处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包

人有权扣罚该分项工程**%的工程款作为处罚。

（*）承包人有本合同通用条款第**.*.*（*）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不

合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（*）承包人有本专用合同条款*.*、*.*条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。

违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的

指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后**天下发罚款通知书（不再陈述罚

款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后*次计量支付时扣除相应金额补足履

约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工

验收后**天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金

额返还时不包括银行利息。

**.*.*因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之*的，发包人有权解除合同，

并向承包人进行索赔，承包人需赔偿发包人由此引起的经济损失及承担由此引起的法律责

任。

（*）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进

度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

（*）承包人违反本合同通用条款第*.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让

给其他人，或私自将工程或工程的*部分分包出去的；

（*）未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临

时工程或材料撤离工地的；

（*）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶

上进度，造成工期延误的

（*）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致

承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

（*）合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师

认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其

名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担相应费用。

**.不可抗力

**.*不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：战争、离子辐射或

放射性污染、*级以上地震、疫情等不可抗力原因

**.*因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。

**．保险

**.*工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人投保建筑工程*切险或安装工程*切险并承担相应费

用。

**.*其他保险

关于其他保险的约定：发包人和承包人各自为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支

付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第*方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是

**.*通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人书面通知发包人和监理人。

**.争议解决

**.*争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

**.*.*争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：

选定争议评审员的期限：

争议评审小组成员的报酬承担方式：

其他事项的约定：

**.*.*争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：

**.*仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：

（*）向****仲裁委员会申请仲裁；

（*）向工程所在地人民法院起诉。

**．补充条款

**.*、凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。

**.*、承包人应当承担的各种费用、违约金及赔偿款以人民币支付，发包人有权从应支付给

承包人的任何款项中直接扣除承包人应当承担的各种费用、违约金及赔偿款

**.*、承包人应根据发包人的处罚令向发包人缴清当期罚款或违约金后，承包人才可以向发

包人申请当期的工程进度款。

#*** *****#

其授权的代理人：其授权的代理人：

地址：****县****街道朝阳路地址：柳州市跃进路之*汇金国际**-**号

乌江水闸西侧

电话：****-*******电话：****-*******

日期：****年*月**日日期：****年*月**日

****县****年第*批自治区大中型水库库区基

金项目

安全生产合同书

****年*月**日

安全生产合同

为在****县****年第*批自治区大中型水库库区****项目施工合同的

实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，

本项目业主****县乡村振兴局（以下简称“甲方”）与承包人柳州市龙江水

电建设有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

、甲方职责

（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规及交通部的有关规定，认

真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原

则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和

评比。

（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同

时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的

精神。

（*）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各

种安全隐患。

*****

*、乙方职责

（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工

程施工安全技术规程》（******-**）和《公路筑养路机械操作规程》有关

安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原

则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生

产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织

有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具

体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时

计划、布置、检查、总结和评比。

（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工

人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不

漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经

理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的*%～

*%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发

生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故

发生。

（*）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生

任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（*）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工

的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规

程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、

建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、

瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，

方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承

担管理责任。

（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的

消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将

任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容

忍上述同样行为。

（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检

查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不

得上岗。

（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员

的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用

品严禁使用。

（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应

的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（*）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安

全事故应急救援预案；发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行****公***

政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不

放过”的原则，严肃处理相关责任人。

*、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同*式*份，合同双方各执*份，财会*份，监理单位*份。由合

同双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工

验收后失效。

江水电

发包人：****县乡村振兴局承包人：****

车

***面江

法定代表人法定代表人

***

*******

或或

其授权的代理人其授权的代理人：

地址：****县****街道朝阳路地址：柳州市跃进路之*汇金国际**-**号

乌江水闸西侧

电话：****-*******电话：****-*******

日期：****年*月**日日期：****年*月**日

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

广西浩港工程项目管理有限公司平南县2023年第二批自治区大中型水库库区基金项目合同公告

公告内容：