海城管合****]***号
建设工程设计合同
工程名称:部分办公用房室内改造工程
工程地点:****市****区宝岗大道*号
发包包人:****市****区城市管理和综合执法局
设计人:****
第*页共*页
发包人:****市****区城市管理和综合执法局
设计人:****
发包人委托设计人承担部分****,设计主要内容为****区
宝岗大道*号综合楼和*栋北梯部分办公楼室内装修改造。为确保该工程顺利实施,现
经发包人、设计人协商*致,签订本合同。
第*条合同依据
*.*《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设
计市场管理规定》和《建设工程****管理条例》。
*.*国家及地方有关建设工程****管理法规和规章。国家计委、建设部关于发
布《工程****收费管理规定》(计价格[****]**号)、《工程****收费管理
规定》、《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》等相关法规。
*.*建设工程批准文件。
第*条设计依据
*.*发包人提交的基础资料;
*.*中华人民共和国国家及地方相关的技术规范、规定与标准:
*.*设计合理使用年限按国家相关规定执行。
第*条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不*致,则根
据如下优先次序来判断:
*.*合同书
*.*发包人要求
*.*技术规范
第*条项目规模、名称
本合同设计项目名称、规模、阶段、投资等见下表。
项目名称 |
建设规模 |
设计阶段 |
设计内容 |
部分办公用房室内改造工程 |
主要内容为****市****区宝岗大道*号综合楼和*栋北梯部分办公用房室内装修改造工程,包括拆除隔断墙、新砌挡墙、墙地面修复、天面工程、更换门窗等装修工程以及水电暖通等安装工程。总投资预算**.*****,其中建安工程费暂定******。 |
方案设计、施工图设计、竣工图编制 |
方案设计、概算编制、施工图设计、竣工图编制、后期服务。 |
第*页共*页
(*)设计人为发包人提供包括但不限于:方案修改或设计、施工图设计、编制工
程概算、施工阶段现场指导与监督变更、编制竣工图
(*)提供施工阶段的指导和监督服务对施工现场与图纸不符部分,提出变更方
案,并出具变更图纸。
(*)参加隐蔽工程验收及整体竣工验收工作;密切配合发包人解决与本工程设计
相关的技术问题。
(*)配合进行各类应由设计承担的项目配合工作,如图纸会审、图纸变更、竣工
资料编制等。
(*)本合同的设计成果须由乙方进行确认出具,每*阶段须向发包人提供所有设
计图及文件的电子文档。
第*条发包人应向设计人提交的有关资料及文件
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
内容要求 |
* |
改造前原建筑现有相关资料 |
* |
合同生效后*天内 |
|
第*条条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
* |
方案设计图 |
* |
本合同签订且发包人提供资料后*个日历天提交并经发包人确认 |
* |
施工设计图 |
* |
方案确定后*个日历天内提交并经发包人确认 |
* |
根据设计变更情况出具变更图纸 |
* |
提出变更需求后*个日历天内提交并经发包人确认 |
* |
各种设计图电子文件(含***及转换的***电子文件) |
* |
在提交各设计阶段成果时同步提交并经发包人确认 |
* |
编制工程概算书(含可正常打开的计价软件电子文件、工程量计算式) |
* |
施工图设计完成后*个日历天提交并经发包人确认 |
* |
编制竣工图 |
* |
竣工验收后**个日历天提交并经发包人确认 |
第*条费用及支付方式
(*)本合同设计费暂定为含税价人民币(大写)*******元*角(小写
第*页共*页
¥****.*元)。工程施工预算价暂定******,该设计费包含基本设计费、竣工图编制费
*部分,按《工程****收费标准》(****版),专业调整系数*.*,工程复杂程度调
整系数*.**,附加调整系数*.*。最终设计费按该工程财政结算评审后的施工建安费
为基数计算,并经发包人委托的财政投资评审机构出具的结算评审结果为准。
(*)支付进度详见下表:
序号 |
支付阶段(由交付设计文件时间决定) |
支付比例 |
* |
完成施工图设计和概算编制,并出具施工图和概算编制成果后**个工作日。 |
支付合同暂定价的**% |
* |
工程竣工验收合格、提供完整的竣工图纸,且设计费经财政投资结算评审后**个工作日。 |
支付至设计结算价的***% |
因设计人申请,经批准后可*次性支付设计费。
(*)本设计费包含工程设计方案设计、施工图设计文件、竣工图编制等收取的费
用,以及提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题(包括出具设计变更图纸)等
配套服务费用,还包括工程现状摸查、设计报建、设计送审招标配合、施工现场的配合
等工作的劳务、管理、食宿、交通、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件
规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用,以上分期支付设计人可视实际情
况合并申请。在本合同履行期间无论物价如何上涨,本合同设计费计算依据均不作任何
调整。
(*)设计人在请款时必须按发包人要求提交等额税务发票、资金支付申请、设计
合同等全部有效资料。设计费实际支付时间依据****区财政部门审批及拨款时间确定,
发包人办理完毕报送****区财政局即视为已及时支付了款项。因财政资金核拨程序严
谨,设计人确认并同意,发包人不承担由于财政拨款延迟所涉及逾期支付设计费的违约
责任,且此情况不能成为设计人延长设计期限的理由,在审批设计费的时间内设计人必
须保证依约完成设计及配套服务工作。
第*条双方责任
*.*发包人责任
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文
件,并对其完整性、真实性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行
设计。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误、或所提交资料
作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增
第*页共*页
付设计费。
*.*.*发包人应协调配合派赴现场工作人员处理施工现场有关设计问题。
*.*.*发包人应保护设计人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利
技术,未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或
向第*人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,设计人有权向发包人提出索赔。
*.*设计人责任
*.*.*设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程
设计工作,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对设计质量负责。
*.*.*设计人采用的主要技术标准是:国家、行业现行的相关设计标准。
*.*.*设计人按本合同第*条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
*.*.*设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结
论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料
及文件,负责向发包人及施工单位进行设计解释、说明处理有关设计问题和竣工验收工
作。
*.*.*设计人应保护发包人的知识产权,不得向第*人泄露、转让发包人提交的产
品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计
人索赔。
第*条违约责任
*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,无
需支付设计费;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量付费。
*.*发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付
*天,应承担应付金额*分之*的逾期违约金,违约金总额不超过应付金额的*分之*
逾期超过**天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
*.*由于设计人自身原因,延误了按本合同第*条规定的设计资料及文件的交付时
间,每延误*天,应承担设计费总额*分之*的逾期违约金,逾期超过*天以上的,发
包人有权终止合同,设计人应返还全部已付设计费并承担设计费总额*分之**的违约
金。
*.*合同生效后,设计人无正当理由要求终止或解除合同,设计人应向发包人返还
全部已付设计费并按设计费总额的*分之**承担违约责任
第*页共*页
第*条仲裁、起诉
本合同履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第
(*)种方式解决。
(*)提交仲裁委员会仲裁
(*)依法向****区人民法院起诉。
第**条合同生效及其他
**.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
**.*本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。
**.*本合同双方签字盖章即生效,*共*份,发包人*份,设计人*份,其中双方
各执正本*份,其余为副本。双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为合同的组
成部分,与本合同具有同等法律效力。未尽事宜,经双方协商*致,签订补充协议,补
充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:(盖章)设计人名称:(盖章)
****
****市****区城市管理和综合执法局
法定代表人:(签宇)
法定代表人:(签宇)
委托代理人:(签字)****
委托代理人:(签字
地址:****市****区敦和路***号***之
地址:****市****区宝岗大道*号综合楼
*房
邮政编码:******
邮政编码:******
电话:***-********
电话:***-********
传真:
传真:
开户银行:中国工商银行同福中路支行
开户银行:****银行敦和支行
银行帐号:*******************
银行帐号:***************
****年*月*日
****年*月**日
第*页共*页