建设工程施工合同
工程名称：****年****区重点****
工程编号：******-*****
工程地点：****区羊角镇、公馆镇
发包人：****市****区水利工程建设中心
承包人：****
签订时间：****年**月**日
签订地点：****市****开发区天桥路***号
施工承包合同
根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、
义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第*条工程项目
*、工程名称：****年****区重点****
*、工程地点：****区羊角镇、公馆镇。
*、工程项目批准单位及资金来源
项目主管单位：****市****区水务局
资金来源：财政拨款
*、承包范围和内容：本工程包含公馆河之口戴屋村排洪渠修复工程；羊角镇
爱群村高坡顶支渠修复工程；羊角镇大同村白土支渠崩塌修复；羊角镇大同村东
江引水渠崩塌修复工程；羊角镇共同村南华支渠崩塌修复工程；羊角镇共同村沙
车水陂重建工程；羊角镇共同村新农排灌渠修复工程；羊角镇绿段村绿段支渠修
复工程；羊角镇青山村风门村水陂重建工程；羊角镇上庵村*王岭支渠修复工程；
羊角镇上庵村徐屋仔支渠修复工程；羊角镇田心村支渠、山斜支渠和沙塘琅支渠
修复工程；羊角镇元田村*甲支渠修复工程；羊角镇竹营村下竹营村机耕桥重建
工程；羊角镇竹营玉树村机耕桥重建工程；羊角镇竹营村玉树村水陂头重建工程，
合计**宗修复重建工程。具体内容详见图纸。
*、工程造价：工程预算价格*******.**元，下浮率为：*.**%
签约合同价：人民币（大写）*************元*角*分
（￥*******.**元）
第*条施工准备
*、发包方：
*.合同签订后*天内提供施工用地，协助承包方解决临时设施、施工用电、用水
等问题，协助承包方与其他单位衔接协调关系或处理工农关系。
*.上述工程项目由承包方负责修建，所需费用按实际发生的工程量套用现行的
定额结算，由发包方承担。
*.发包方派杨*、余虹霖、郑海杰为现场代表，负责现场签证等事宜。
*.合同签订*天内提供完整的预算书、施工图各*份。
*.组织承包方、设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好签署的交底
会审纪要，在*天内分送有关单位，*天内提供会审纪要和修改施工图*份。
*、承包方：
*.负责施工区域的临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；
*.组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
*.编制施工组织设计或施工方案，施工预算，施工总进度计划，材料设备、成
品、半成品等进场计划，送发包方。
*.承包方派出崔祝林为工程现场项目经理。
第*条工程期限
*、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为**天（日历天），自****
年**月*日开工，****年**月**日完工。
*、开工前*天，监理方向承包方发出开工令。
*、如遇下列情况，经监理工程师审核以及发包方现场代表签证后，工期相应顺
延：
*.按施工准备规定，不能提供施工场地，道路未能接通，障碍物未能清除，影
响进场施工；
*.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方
案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
*.在施工中如因工农关系，影响正常施工；
*.非承包原因而监理签证不及时而影响下*道工序施工：
*.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
*.人力不可抗拒的因素而延误工期。
*、工期延误
由发包人责任或承包人责任造成工期延误的，均应支付逾期完工违约金，每
延误工期*天按“采购预算乘以（*-下浮率）”的*%收取违约金，在合同款中
扣除，全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的*%。
第*条工程质量
*、本工程质量达到：执行*******-****规范，合格率***%。
*、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的水利水电建筑工程规
范、规程和标准进行施工，并接受监理单位现场监理员和发包方派驻代表的监督。
*、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
*.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质
量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；对材料改变或代用必须经原设计单
位同意并发正式书面通知和监理工程师、发包方派驻代表签证后，方可用于工程；
*．隐蔽工程必须经监理工程师、发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行
下*道工序；
*．承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，
并及时将单位工程质量评定结果送发包方。单项工程结构完工时，应会同发包方
进行结构中间验收；
*．承包方在施工中发生质量事故，应及时报告监理单位和发包方。*般质量事
故的处理结果应送监理单位和发包方；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、
发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签订后实施；
第*条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
*、本工程所有材料、设备由承包方采购；管材及配件的采购，其品牌、质量及
单价需经监理单位和发包方签证确认。材料、设备必须附有产品合格证才能用于
工程，认为提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可
用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，不得用于工程，其
复验费由承包方承担。
*、本工程材料和设备差价的处理办法：主要调整的内容为人工、管材、钢材、
水泥、木材、砂、石及相关建筑安装定额规定的调整内容。按施工合同签订当月
****市住建局颁发的材料指导价或“造价***”的信息价计算材差。
第*条工程价款的支付与结算
，工程价款的支付和结算：
*.工程预付款的总金额为签约合同价的**%，预付款需待承包方主要施工机械进
入工地后，由承包方提出申请，经监理人核实并出具支付证书后，*次性支付本
项目预付款给承包方。
*.预付款在前*期进度款中平均扣回，在前*期进度款中无法全部扣回还清的，
余额在之后的进度款中予以扣清。
*.对已完成的工程进行计量支付进度款，承包方向监理单位提交进度付款申请
单，监理单位对承包方提交的工程量报表进行复核，确定实际完成的工程量，由
监理人签认承包人实际完成的合格工程量计算工程价款，每期实际支付进度款为
完成的合格工程量所计算工程价款的**%，由发包人签认进度付款证书，支付时
间以财政局集中支付为准。工程进度款支付达到合同总价的**%时，不再支付进
度款。
*.承包方在工程完工验收后**天内，将完工结算文件送交发包方和监理单位审
查，发包方在接到结算文件**天内审查完毕，送****区财政投资审核中心审核。
“财政投资审核中心审定结算乘以（*-下浮率）”为最终工程造价，**天内支付
至最终造价的**%，剩余*%作为质保金，质保期满后**天内支付承包方。
*、本合同造价结算方式：
*.本工程按预结算编制办法审定工程造价加发包方签证进行结算，工程量按实际
发生结算，由参建各方签证确认，工程最终结算造价以区投资审核中心审定为准；
*.预结算编审办法：按****省水利厅颁发的（粤水建管[****]**号）《****省
水利厅关于发布我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知》要
求，执行《****省水利水电建筑工程预算定额》、《****省水利水电设备安装工
程预算定额》、《****省水利水电工程机械台班费定额》及相应费用编制办法编
制；
*.材料单价执行施工合同签订当月****市住建局颁发的材料指导价或发包方签
证确认的材料价格进行结算；
*.承包方提交结算资料时间：完工验收合格后**天内，发包方收到承包方的结算
后**天内审查送区投资审核中心审核；
*.发包方支付结算款的时间：取得区财政投资审核中心审核的《工程造价定案书》
**天内。
第*条施工与设计变更
*、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料作为施工的有效依据，开工前
由发包方组织设计交底和*方会审并作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、
发包双方均不得擅自修改。
*、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知
发包方，由发包方及时会同监理、设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计
文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损
失、停工、窝工、人员和机构设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方
负责，并调整合同造价。
*、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工
艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施。
*、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，
承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，
技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。
第*条保修期
*.自全部工程完工验收合格之日起算，保修期为*年。
*.在工程保修期内，承包方应当根据有关法律以及合同规定，在约定的保修范围、
保修期限内承担保修责任。保修的费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*.保修期与缺陷责任期重合的期间，由发包方选择适用保修责任条款或者缺陷责
任条款。
*.属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。
承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托他人修理，费用由承包方支付。
*.发紧急抢修事故的，承包方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关规定，立即向当地建设行政主管
部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位
提出保修方案，承包方实施保修。
第*条工程验收
*.工程完工验收，以国家现行完工验收规范和质量验收标准，施工图纸、设计说
明、施工技术文件为依据。
*.隐蔽工程和按规定进行中间验收的工程，承包方预先进行自检，自检合格后在
隐蔽或中间验收前，书面通知发包方代表和现场监理员验收，合格后才能进行下
*道工序，发包方代表和监理工程师接到通知后**小时未到场，承包方可自行隐
蔽，发包方代表和监理工程师应予确认验收合格。隐蔽工程经发包方代表和监理
工程师确认验收不合格，应在限定时间内修改并重新验收，所发生费用由承包方
负责。
*.工程完工后，承包方应在**天内向发包方及有关部门提交完工验收报告，正式
办理完工验收手续。验收时提出整改意见必须在规定时间完成。验收时，承包方
按国家规定向发包方提交完工资料和完工图纸各*式*份。
第*条违约责任
承包方的责任：
*、工程质量不符合合同和有关规范规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或
返工造成逾期交付的，按合同第*条规定偿付逾期违约金。
*、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同第*条规定偿付逾期罚款。
发包方的责任：
*、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除完工日期得以顺延外，还应赔
偿承包方由此造成的实际损失，按发包方签证确认实际发生的工程量，套用相关
预算定额结算办法进行。
*、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施
弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员
和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
*、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，
由发包方承担责任。
*、承包方验收通知书送达**日后不进行验收的，按合同第*条规定偿付逾期违
约金。
第**条纠纷解决办法
任何*方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（*）项方式解决：
*、提交****市仲裁委员会仲裁；
*、向****市人民法院起诉。
第**条附则
*、本合同正本*份，副本*份。甲乙双方各执正本*份，其余副本各执*份。
*、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；工程完工验收
符合要求，结算工程款全部支付清后终止。
*、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商*致后，可以
签订补充协议，作为本合同的补充合同。
工
电
中
发包方：****市****这程建设中心承包方：****市电白源芳水电建筑
水
源
安装工程有限公司
法定代表人法定代表人
或委托代理人：或委托代理人：
邮政编码：******邮政编码：******
电话：****-*******电话：****-*******
传真号码：****-*******传真号码：****-*******
地址：****市****开发区天桥路***号地址：****市电白区水东镇人民路
**号
开户银行：****市城区农村信用合作开户银行：中国建设银行股份有限
联社区信用社营业部公司电白支行
账号；*****************账号：********************
****年**月**日
****
成交通知书
****：
****受****市****区水利工程建设
中心委托，就****年****区重点****（项目编号：
******-*****）采用竞争性碳商方式进行采购，按规定程序进行
了开标、评标，经碳商小组评审，采购人确认，贵司为本项目的
成交供应商。
成交内容：****年****区重点****；下浮率：
*.**%；成交金额：人民币*************元*角*
分（￥****,***.**）。
请贵司接此通知书后在**日内依照《采购法》、《民法典》
的规定并按采购文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订
采购书面合同。
特此通知。
采购单位联系人：李先生联系电话：****-*******
****
****年**月**
附件廉政合同
廉政合同
根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建
设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，
****年****区重点****（项目名称）的项目法人****市****区
水利工程建设中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目—标段的
施工单位****（施工单位名称，以下简
称“承包人”），特订立如下合同。
*.发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（*）严格执行_****年****区重点****（项目名称）*标
段施工合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商
业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建
设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，
监督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正
的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、
建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
*.发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重
物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得
接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁
娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设
备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材
料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞整，不准利用职权从事各种
个人有偿中介活动和安排个人施工队*。
*．承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价
证券、贵重礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或
个人支付的任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活
动。
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高
档办公用品等。
*．违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承
包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情
节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管
的公路建设市场的处罚。
*．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。
由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检
监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目完工验收后
止。
*.本合同作为_****年****区重点****（项目名称）*标
段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立
即生效。
*.本合同*式*份，由发包人和承包人各执*份，送交发包人和承包人的
监督单位各*份。
发包人：****市****区水利工承包人：****市电电速安数电
建筑
程建设中心（盖单位章）安装工程有限公司（盖单
有
法定代表人法定代
或其委托代理人：（签字）或其委托代理
签字）
****年**月**日****年**月**
附件安全生产合同
安全生产合同
为在****年****区重点****标段施工合同的实施过程中
创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人
（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人****市电白源力水电建筑安装工
程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的
有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”
的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和
评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设
计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现
的各种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》
等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同
中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的
原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产
的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导
地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，
必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、
总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包
括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能
部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的
第*责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配备专职安
全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任
何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参
加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作
规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建
筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯
检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证
上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防
设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种
类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样
行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员
应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签
字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使
用。
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安
全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全
事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政
责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”
的原则，严肃处理相关责任人。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，
全部工程完工验收后失效。
*.本合同*式*份，由发包人和承包人各执*份，送交发包人和承包人的
监督单位各*份。
发包人：****市****区水利工承包人：****市电白源
建
程建设中心（盖单位章）安装工程有限公司
（盖单位章
法定代表人法定代表
或其委托代理人：（签字）或其委托代理
字）
****年**月**日*月**日
****年***月**日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
