****市****区疾病预防控制中心迁建项目实验楼装修(***)
(项目名称)****市****区疾病预防控制中心迁建项目实验
楼装修(***)(标段名称)工程总承包招标
招标文件
招标编号:****-********-*********
招标人/招标代理机构(盖章):
****年**月**日
*
目录
第*章招标公告/投标邀请书...........................................................................................................**
第*章投标人须知
投标人须知前附表
投标人须知正文部分
*.总则
*.招标文件
*.投标文件
*.投标
*.开标
*.评标
*.合同授予
*.重新招标、不再招标和终止招标
*.纪律和监督
**.需要补充的其他内容
附录:投标人资质条件、能力和信誉
附表*:招标文件澄清申请函
附表*:招标文件澄清通知
附表*:招标文件修改通知
附表*:投标文件递交签收凭证
附表*:开标记录表
附表*:投标文件澄清通知
附表*:投标文件问题的澄清
附表*:中标通知书
附表*:中标结果通知书
附表*:异议函
附表**:异议答复函
第*章评标办法(综合评估法)
评标办法前附表
评标办法正文部分
第*章合同条款及格式
第*节合同协议书
*、工程概况
*、合同工期
*、质量标准
*、签约合同价与合同价格形式
*、工程总承包项目经理
*、合同文件构成
*、承诺
**
*、订立时间
*、订立地点
*、合同生效
**、合同份数
第*节通用合同条件
第*条*般约定
第*条发包人
第*条发包人的管理
第*条承包人
第*条设计
第*条材料、工程设备
第*条施工
第*条工期和进度
第*条竣工试验
第**条验收和工程接收
第**条缺陷责任与保修
第**条竣工后试验
第**条变更与调整
第**条合同价格与支付
第**条违约
第**条合同解除
第**条不可抗力
第**条保险
第**条索赔
第**条争议解决
第*节专用合同条件
第*条*般约定
第*条发包人
第*条发包人的管理
第*条承包人
第*条设计
第*条材料、工程设备
第*条施工
第*条工期和进度
第*条竣工试验
第**条验收和工程接收
第**条缺陷责任与保修
第**条竣工后试验
第**条变更与调整
第**条合同价格与支付
第**条违约
第**条合同解除
第**条不可抗力
第**条保险
***
第**条争议解决
专用合同条件附件
附件*《发包人要求》
附件*发包人供应材料设备*览表
附件*工程质量保修书
附件*主要建设工程文件目录
附件*承包人主要管理人员表
附件*价格指数权重表
第*章发包人要求
发包人要求
发包人要求附件清单
第*章发包人提供的资料
发包人提供的资料
第*章投标文件格式
*、投标函及投标函附录
(*)投标函
(*)投标函附录
*、法定代表人身份证明
*、联合体协议书
*、联合体协议书
*、投标保证金
*、价格清单
(*)价格清单说明
(*)价格清单
*、承包人建议书
*、承包人实施计划
*、项目管理机构
*、拟分包情况表
*、资格审查资料
**、投标所需其他材料
**、其他资料
(*)中小企业声明函(工程、服务)
(*)监狱企业证明文件
(*)残疾人福利性单位声明函
(*)其它落实****政策的相关证明文件
(*)****区****信用融资意向银行选择表
第*章招标公告/投标邀请书
**
****市****区疾病预防控制中心迁建项目实验楼装修
(***)(****-********-*********)招标公告
招标编号:****-********-*********
*.招标条件
本招标项目****市****区疾病预防控制中心迁建项目实验楼
装修(***)已由****市****区发展和改革局以关于****市****区疾病预
防控制中心迁建项目可行性研究报告的批复(张发改审批[****]**号)
批准建设,项目业主为****市****区疾病预防控制中心,建设资金来自
****,出资比例为***%,招标人为****市****区疾病预防控制中心,
招标代理机构为:****。项目已具备招
标条件,现对该项目的工程总承包进行公开招标。
*.项目概况与招标范围
*.*项目概况
建设地点:****市****区工业新区。
建设规模:实验楼为*层,建筑面积约****平方米。
其他:/
*.*招标范围
招标范围:本项目主要包括从业人员预防性体检中心(放射**室、临
检室等)、艾滋病检测实验室、微生物检测实验室、***检测实验室、
*
理化检测实验室、实验室信息管理系统等配套装饰装修的施工图深化设
计、采购及施工。其中设计包括技术设计、专项设计、深化设计、施工
图预算、竣工图编制及图纸审查等;采购、施工按招标人认可的深化设
计内容执行,包括但不限于地面、墙面、顶棚及配套水电安装工程、设
备安装工程等,直至工程竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺
陷修复和保修工程完成,对承包工程的质量、进度、安全、造价、合同
履行等全面负责。
标段划分:*个标段
计划工期:***日历天,计划开工日期****-**-**
合同估算价:***.***元
*.*其他:/
*.投标人资格要求
*.*本标段招标要求投标人须具备:(*)在中华人民共和国境内注册,
具有独立法人资格,并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施
工和服务能力;(*)资质要求:须同时具备建设行政主管部门颁发的
设计和施工资质,设计资质:具备工程设计综合资质甲级或建筑行业(建
筑工程)乙级及以上工程设计资质;施工资质:同时具备①建筑装修装
饰工程专业承包*级及以上级资质、建筑机电安装工程专业承包*级及
以上资质、电子与智能化工程专业承包*级及以上资质,和有效的安全
生产许可证;②具备行政主管部门颁发的《特种设备安装改造维修许可
**
证》(压力管道安装***级及以上资质)或《特种设备生产许可证》(承
压类特种设备安装、修理、改造:工业管道安装***级及以上资质)。
(*)业绩要求:投标人为非联合体投标应满足:近*年(从投标截止
日往前推算的*年,以合同签订时间为准)至少完成过*项类似项目业
绩;投标人为联合体投标应同时满足①②*项业绩:①设计单位:投标
人(若为联合体投标,由联合体成员提供)近*年(从投标截止日往前
推算的*年,以合同签订时间为准)至少完成过*项类似项目业绩或类
似设计项目业绩;②施工单位:投标人(若为联合体投标,由联合体牵
头人提供)近*年(从投标截止日往前推算的*年,以合同签订时间为
准)至少完成过*项类似项目业绩或类似施工项目业绩(类似业绩要求
详见招标文件)。(*)人员要求:①工程总承包项目经理:须具备建
筑工程专业*级及以上注册建造师执业资格证书和有效的安全生产考
核合格证书(*证),且不得同时在*个或者*个以上工程项目担任工
程总承包项目经理、施工负责人;②设计负责人:须具备国家*级注册
建筑师执业资格证书;③施工负责人:须具备机电工程专业*级及以上
注册建造师执业资格证书和有效的安全生产考核合格证书(*证),且
未担任其他在施建设工程项目的项目经理。若拟派项目经理满足本项目
施工负责人相应条件的,可兼任本项目施工负责人。(*)信誉要求:
①投标人参加****活动前*年内未被列入“信用中国”网站
(***.***********.***.**)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政
***
府采购严重违法失信行为记录名单和“中国****网”网站
(***.****.***.**)****严重违法失信行为记录名单;②近*年
投标人和其法定代表人、拟派本项目的项目经理、设计负责人、施工负
责人没有行贿犯罪行为(行贿犯罪档案查询媒介为中国裁
判文书网****://******.*****.***.**)。
*.*本标段接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:(*)联
合体成员应是具有相应资格条件的设计单位和施工单位组成,联合体各
方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工
职责范围内的履约能力。(*)联合体牵头人须是参与投标的施工方单
位。(*)联合体各方必须按照招标文件格式签订联合体协议书,明确
牵头人及联合体成员权利义务,联合体各方签订共同投标协议后,不得
再以自己名义单独或者与另外*家组成新的联合体参加同*项目的投
标(联合体协议书由各方签字和盖章后将原件彩色扫描件上传至电子投
标文件中)。(*)联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订
合同,就中标项目向招标人承担连带责任。
*.*各投标人均可就本招标项目上述标段中的*(具体数量)个标段投
标。
*.*本次招标本项目属于****工程。
*.*本项目属性:项目未预留份额专门面向中小企业采购
*.*其它要求:本项目落实(*)****强制、优先采购节能产品政策;
****
****优先采购环保产品政策;****促进中小企业发展(监狱企
业、残疾人福利性单位视同小微企业)等政策。(*)贯彻落实政府采
购合同融资(简称“政采贷”)政策,指凡是参与****活动并中标
的企业,都可凭中标通知书和****合同向金融机构申请贷款。****
区****项目中标人(有融资需求的)可通过****区****合同融
资平台进行线上办理融资手续,平台网址:
****://***.**.***.**:****。(*)落实《落实稳定经济*揽子政策进
*步加大****支持中小企业力度实施方案》(张财﹝****﹞**号)
文件精神,对符合条件的小微企业给予价格扣除优惠政策。
*.招标文件的获取
*.*凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在
****省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网
址:***.**********.**)进行注册登记,并下载手机版**(标证通)
或办理**数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交
易主体注册登记指南)。
*.*完成注册登记后,请于****年**月**日至****年**月**日**:
**时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版**(标证通)或
办理**数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文
件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电
子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从
**
“电子交易平台”下载招标文件的,招标人(“电子交易平台”)拒
收其投标文件。
*.投标文件的递交
*.*投标文件递交截止时间为:****年**月**日**时**分
*.*投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版**(标证通)
或办理**数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电
子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时
向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成
时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子
交易平台”)将拒收。
*.投标相关事宜
招标人不组织工程现场踏勘,不召开投标预备会。
*.评标办法
本标段招标评标办法采用综合评估法,“评定分离”方式定
标。
*.发布公告的媒介
本标段招标公告同时在****省公共资源交易电子服务系统(网
址:***.**********.**)、****省****网(网址:
****://***.****-*****.***.**)(发布公告的媒介名称)上发布。
*
(*)企业信誉情况
*-*企业信誉声明
(招标人名称):
我方在此声明,截止本招标项目投标截止时间,我方处于正常的经营状态,不存在下列
任何*种情形。
*.被依法暂停或取消投标资格;
*.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
*.进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
*.在最近*年内发生重大工程质量问题;
*.被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”(***.****.***.**)中列入严
重违法失信企业名单;
*.被最高人民法院在“信用中国”网站(***.***********.***.**)或中国执行信息公开网
(****://****.*****.***.**/)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
*.在近*年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为;
*.法律法规或投标(申请)人须知前附表第*.*.*(**)目规定的其他情形。
同时我方声明:我方信誉满足投标人须知第*.*.*(*)目的要求。
我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的*切法律后
果。
投标人:,(盖单位章)
法定代表人:,(签字)
年月日
备注:*.投标人应针对第*章“投标(申请)人须知”第*.*.*项和第*.*.*(*)目的要求,
在此对其信誉情况逐*做出说明,并应根据“投标(申请)人须知”第*.*.*(*)
目的要求附相关证明材料。以上格式为示例。
*.联合体投标的,联合体各成员单位均应按要求做出声明。
*.招标人和评标委员会在评标过程中,应对各投标人(包括联合体各成员单位)的
严重违法失信企业、失信被执行人、行贿犯罪行为等情况进行查询,并将查询结果
“截图”附在评标报告中。
*-*近年发生的诉讼和仲裁情况
类别 |
序号 |
发生时间 |
情况简介 |
证明材料索引 |
|
|
|
|
|
诉讼情况 |
|
|
|
|
诉讼情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仲裁情况 |
|
|
|
|
仲裁情况 |
|
|
|
|
备注:*.近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的,且与签订或履行工程合同有关
的案件,不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁
机构作出的判决或裁决等有关法律文书的扫描件。具体年份要求见投标(申请人)
须知前附表。
*.投标人应当如实填报相关情况,没有相关情况应明确填“无”。
*-*近年投标人工程获质量奖项情况表
备注:本表后应附中标通知书(如有)、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书(工
程竣工验收备案证)、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等扫描件。
*-*近年项目经理已完工程获质量奖项情况表
备注:本表后应附中标通知书(如有)、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书(工
程竣工验收备案证)、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等扫描件。
**、投标所需其他材料
其他材料的内容将会在评标结果公示时作为公示附件公示在外网,请谨慎上传
**、其他资料
(*)中小企业声明函(工程、服务)
本公司(联合体)郑重声明,根据《****促进中小企业发展管理办
法》(财库﹝****﹞**号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的
(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业
(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体
中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
*.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承
接)企业为(企业名称),从业人员人,营业收入为*
元,资产总额为*元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
*.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承
接)企业为(企业名称),从业人员人,营业收入为*
元,资产总额为*元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
……
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,
也不存在与大企业的负责人为同*人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
企业名称(盖章):
日期:
说明:从业人员、营业收入、资产总额填报上*年度数据,无上*年度
数据的新成立企业可不填报。
(*)监狱企业证明文件
供应商如是监狱企业,提供相关证明文件。
供应商名称[盖章]:
供应商授权代表签字:
日期:
(*)残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残
疾人就业****政策的通知》(财库〔****〕***号)的规定,本单位为
符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加______单位的______项目采购
活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他
残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的
货物)。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
单位名称(盖章):
日期:
备注:享受****支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:
(*)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于**%(含**%),并
且安置的残疾人人数不少于**人(含**人);
(*)依法与安置的每位残疾人签订了*年以上(含*年)的劳动合同或服
务协议;
(*)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、
失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;
(*)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所
在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;
(*)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者
提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商
标的货物)。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内,持有《中华人民共和国残疾人证》或
者《中华人民共和国残疾军人证(*至*级)》的自然人,包括具有劳动条件和
劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并
依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
(*)其它落实****政策的相关证明文件
(*)****区****信用融资意向银行选择表
企业名称 |
|
|
|
企业注册地 |
|
是否有融资意向 |
|
企业融资联系人 |
|
企业联系方式 |
|
|
****市城区意向开展“政采贷”业务银行 |
****市城区意向开展“政采贷”业务银行 |
融资银行联系人电话 |
中国建设银行股份有限公司****分行 |
|
|
(汤经理***********) |
交通银行股份有限公司****分行 |
|
|
(张经理***********) |
有融资意向的供应商可根据文件要求提交《****区****信用融资意向银
行选择表》。