工程编号：****-****-***
合同编号：****-****-***
****省建设工程施工合同
工程名称：****区稻地镇桥东村南道路连接工程
工程地点：****市****区稻地镇
发包人：****市****区农业农村局
承包人：****
****省住房和城乡建设厅
制订
****省工商行政管理局
目录
第*部分协议书
第*部分，通用条款
第*部分专用条款
*
第*部分协议书
发包人：（全称）****市****区农业农村局
承包人：（全称）****
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成*
致意见，订立本合同。
*、工程概况
工程名称：****区稻地镇桥东村南道路连接工程
工程地点：****市****区稻地镇。
工程内容：稻地镇桥东村南道路红线宽度**米，全长***.**米。工程内容主要包括
道路工程、给水工程、污水工程、雨水工程、交通工程、路灯工程、电力工程、绿化工程、
燃气工程，并预留热力和通信等有关线缆管位。为达到海绵城市设计指标要求，拟采用的海
绵城市设计措施为下凹式绿地和透水铺装，具体内容详见图纸及工程量清单。
工程立项、规划批准文件号：南审批字【****】***号
资金来源：****
*、工程承包范围
承包范围：施工图纸和清单范围内的全部内容
*、合同工期
工期：计划开工日期：****年*月**日；竣工日期：****年*月**日；总工
期：***日历天
*、质量标准
工程质量标准：合格
*、合同价款
合同总价（小写）：*******.**元。（大写）:*************元*角*分。
（*）安全生产、文明施工费：******.**元
人民币（大写）：***********元*角*分
*、项目经理
承包人项目经理：石高慧
*、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（*）_条的约定。
（*）本合同第*部分通用条款第*.*.*款
（*）本合同第*部分专用条款第*.*.*款
*、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第*部分通用条款中赋予它们的定义相同。
*
*、承诺
*.承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修
责任，履行本合同所约定的全部义务。
*.发包人承诺
发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款
项，履行本合同所约定的全部义务。
*、签订时间
本合同订立时间：****年*月**日
**、签订地点
本合同订立地点：****市****区
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式***份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份，有关部门
存档*份。
点
承包人（盖章）
常州枫杨市政绿
发包人（盖章）：****市****区农业农村局
化工程有限公司杨
地址：****市****区****财经大厦地址：常州市武进区东宝路**号
法定代表人（法人章）：法定代表人（法人章）：
委托代理人：
电话：****-*******电话：*****-********
邮政编码：******开户银行：中国工商银行股份有限公司
常州武进支行
电子邮箱：帐号：*******************
邮政编码：******
电子邮箱：
*
第*部分专用条款
*.总则
*.*定义
*.*.**所采用的书面形式包括以下第条。（*）
(*)文书
（*）信件
(*)电报
(*)传真
(*)电子邮件
(*)其他：
*.*合同文件及解释
*.*.*本合同文件的优先解释顺序如下：执行通用条款
*.*适用的法律、标准与规范
*.*.*约定适用的标准、规范的名称：本工程图纸所标注
*.*通讯联络
*.*.*各方通讯地址、收件人及其他送达方式
(*）各方通讯地址和收件人：
发包人：****市****区农业农村局
通讯地址：****市****区****财经大厦收件人：****邮编：******
承包人：****
通讯地址：常州市武进区东宝路**号收件人：蒋华邮编：******
监理单位：****至诚工程项目管理有限公司
通讯地址：****路北区裕华嘉苑*期***-*-****收件人：阎寒邮编：******
造价咨询单位：****同泽工程咨询有限公司
通讯地址：****市路北区裕华嘉苑*-**收件人：刘欣波邮编：******
(*）视为送达的其他方式：无
*.*工程分包
*.*.*分包工程内容及其他事项：无
*.*图纸和承包人文件
*.*.*发包人向承包人提供图纸的约定
**
（*）提供的期限：施工合同签订时
（*）提供的数量：*套
（*）提供的内容：施工图纸及相关资料
*.*.*承包人提供文件的约定
（*）需要由承包人提供的文件包括：
合同备案、安全监督备案：承包方在提供竣工验收报告时，向建设方提供*
套完整的竣工图纸。
（*）承包人提供的文件的期限：按发包人要求。
（*）承包人提供的文件的数量：按发包人要求。
（*）承包人提供的文件的形式：书面形式。
（*）发包人审批承包人文件的期限：文件交付时双方约定。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利的约定：
发包人、监理人和经发包人同意的第*方可以免费出入现场。
*.**.*（*）场外交通和场内交通的边界约定：以工程项目红线为界。
（*）发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的
约定：无。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用
由承包人承担。
*.发包人
*.*发包人完成下列工作的约定
(*）办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施
工条件的时间：工程开工前。
(*）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：工程开工前。
(*）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：工程开工前。
(*）工程地质和地下管线资料的提供时间及约定：工程开工前。
(*)办理有关证件的约定：开工前*天提供施工许可证、质监委托手续。
（*）组织现场交验的时间：工程开工前。
**
组织图纸会审和设计交底的约定：工程开工前。
*
（*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护
建筑）、古树名木的保护工作：执行《通用条款》
（*）双方约定发包人应做的其他工作及其约定：
委托给承包人负责的工作有：
（*）完成施工所需水、电、通讯线路接驳，开工前由施工单位自行安排。
（*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护
建筑）、古树名木的保护工作：除文物外，其他由承包人负责并承担相应费用。
上述委托给承包人办工作所需款额，均包含在合同价款中，并由承包人承担。
*.*发包人代表
*.*.*发包人代表及其权力的限制
(*）发包人任命（****）为发包人代表，其联络通讯地址如下：
联系电话：***********
通讯地址：****市****区国防道*号财经大厦**层
邮政编码：******
(*）发包人对发包人代表权力做如下限制：发包人代表在行使下列权利时
需得到发包人的批准：对于确认工期变更、工程变更、同意豁免承包人任何经济
责任、违约责任的工作联系单或任何文件；暂停或终止施工的工作联系单或任何
文件；对合同条款的实质性变更文件；均必须加盖发包人公章后方能生效。
*.*资金来源证明及支付担保的约定
（*）发包人提供资金来源证明的期限要求：合同签订时
（*）发包人是否提供支付担保：是
（*）发包人提供支付担保采用*）形式
*）银行保函
*）担保公司
*）其他方式：****计划表
*.*支付方式的约定按以下第*）条。
*)按协议书所注明的帐号银行转帐。
*)支票支付。
**
*）其他方式：按照****市****区财政部门规定办理。
*．承包人
*.*承包人有关工作的约定
（*）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：根据发
包人要求提供，但上述有关费用已包含在合同价款中。
（*）承包人应做的其他工作及要求：承包人自行办理其进驻施工现场的全
部手续，并承担相应费用。同时承包人还应办理合同备案、安全监督备案。本工
程施工过程中的扰民、环境问题由发包人配合协调，承包人负责解决并承担扰民
补偿费、罚款和相关费用。由承包人在投标报价中综合考虑，承包人不得因施工
过程中发生扰民问题而要求发包人支付上述费用或任何补偿或申请延长工期。施
工中如遇到电力工程和园林绿化影响施工，由施工单位进行迁改、移栽，招标人
支付相关费用。
*.*项目经理
*.*.*项目经理
(*)确认（石高慧）为项目经理，其联络通讯地址如下：
身份证号：******************
建造师执业资格等级：市政公用工程、建筑工程*级注册建造师
建造师注册证书号：苏************
建造师执业印章号：苏************（**）
安全生产考核合格证书号：苏建安*（****）*******
联系电话：***********
电子信箱：**********@**.***
通信地址：常州市武进区东宝路**号
（*）承包人对项目经理的授权范围如下：在签订施工合同时确定。
（*）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：
在工程实施期间，项目经理每月请假离开工地时间累计不能超过*天。
（*）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违
约责任：
监理人向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，监理人发出整
**
改通知**天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同
通知。
（*）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
监理人向承包人发出限期改正通知，并处以项目经理*****元／次的违约金
处罚。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：
监理人向承包人发出限期改正通知，监理人发出整改通知*天后，承包人仍
不纠正违约行为的，违约行为罚款合同价的*%，发包人可向承包人发出解除合
同通知。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
监理人向承包人发出限期改正通知，监理人发出整改通知*天后，承包人仍
不纠正违约行为的，违约行为罚款合同价的*%，发包人可向承包人发出解除合
同通知。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工
前*日内。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
监理人向承包人发出限期改正通知，监理人发出整改通知*天后，承包人仍
不纠正违约行为的，违约行为罚款合同价的*%*，发包人可向承包人发出解除合
同通知。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
先须以书面请假条形式向监理人和发包人请假，并指定代理人，批准后方可
离开工地。
承包人主要施工管理人员不能按投标文件承诺到施工现场，需向发包人、监
理人提交申请，经发包人同意后更换，更换人员资质等级不能低于更换前，每更
换*人*次罚款*****元。
*.*.*（*）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
监理人向承包人发出限期改正通知，监理人发出整改通知*天后，承包人仍
不纠正违约行为的，违约行为罚款合同价的*%*，发包人可向承包人发出解除合
**
同通知。
（*）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
处以****元/日的违约金处罚。
*.*承包人负责的设计的约定
(*）合同规定由承包人负责的设计：无
(*）承包人提供设计的时间：无
*.**履约担保
（*）承包人是否提供履约担保：否
（*）承包人提供履约担保的金额及期限：/
（*）承包人提供支付担保采用形式
*）银行保函
*）担保公司
*）其他方式：
*．监理工程师
*.*负责合同工程的监理单位及确认的监理工程师
(*)监理单位：****至诚工程项目管理有限公司
法定代表人：杨轩
(*）确认（阎寒）为总监理工程师，其联络通讯地址如下：
职务：总监理工程师
监理工程师执业资格证书：注册监理工程师
联系电话：***********
传真号码：/
通讯地址：****市路北区裕华嘉苑*期***楼*门****号
邮政编码：******
关于监理工程师的的其他约定：无
*.**（**）需要发包人批准的事项：工期延长。
*.造价工程师
*.*负责合同工程的造价咨询单位及确认的造价工程师
**
(*)造价咨询单位：****同泽工程咨询有限公司
法定代表人：刘福田
(*）确认（刘欣波）为造价工程师，其联络通讯地址如下：
联系电话：***********
传真号码：/
通讯地址：****省****市路北区张各庄平改项目*期裕华嘉苑*-**#*
层西间
邮政编码：******
*.*（*）需要发包人批准的事项：/
*.工程质量
*.*质量目标
*.*.*（*）工程质量标准：达到合格（满足国家有关验收标准及施工图设计
要求）工程质量标准。
（*）工程质量达到以下第项标准的，发包人按工程造价
的_！_%给予承包人补偿奖励。
*）国家级优质工程奖
*）省级优质工程奖
*）结构优质工程奖
*）市级优质工程奖
*.*隐蔽工程和中间验收
*.*.*中间验收部位包括：双方约定中间验收部位及程序按工程质量监督有
关部门的要求执行。
*.工期和进度
*.*进度计划和报告
*.*.*承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求
承包人按通用条款第*.*款的要求提交工程进度计划、季施工进度计划、月
进度计划、如实际施工进度与计划进度有偏差，应于每季、每月结束后的*日历
天内向发包人、项目管理单位及监理工程师分别提交*份。
*.*开工
**
*.*.*因发包人原因造成监理工程师未能在计划开工日期之日起**天内发
出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
*.*工期和工期延误
*.*.*合同工程工期：（***）天。
(*)从****年*月**日开始施工，至****年*月**日工完
成
*.**不利物质条件
不利物质条件包括以下情形：包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：异常气候是指项目
所在地**年以上*遇的罕见气候现象(包括温度、降水、降雪、风等）。不利降
水的衡量标准为：
（*）以****省气象部门统计的降水资料，取最近**年的平均降水天数和平
均降水量为标准；
（*）按实际统计的年降水天数、降水量与（*）所指的年平均降水天数、平
均降水量之差，每年计算*次。
*.造价
*.*暂列金额
本合同暂列金额为（*）元。
*.*提前竣工奖与误期赔偿费
*.*.*提前竣工奖按以下第（*）条的约定。
（*）不设提前竣工奖。
(*）每日历天应奖额度为（）元，提前竣工奖的最高限额
是（）元。
*.*.*误期赔偿费按以下第（*）条的约定。
(*)不设误期赔偿费。
(*)每日历天应赔付额度为（*****）元，误期赔偿费最高限额是（合同
价款的*%）元。
*.*合同价款的约定与调整因素
）条的方式。
*.*.*合同价款采用以下第（*）
**
（*）固定单价。
（*）固定总价。
（*）可调价格。
*.*.*合同价款的调整因素除包括通用条款*.*.*款第（*）项至第（**）
项规定外，还包括以下调整因素：
*.**合同价款调整方法
*.**.*价款的调整方法
合同价款调整方法按以下第（*）项的约定。
*
（*）本合同第*部分通用条款第*.**条。
（*）按下列方法：
*）工程量按照*.*.*条规定计算。
*）分部分项工程量清单项目、单价措施项目漏项、项目特征不符、设计变
更引起新的工程量清单项目，其综合单价及对应的措施项目费，由承包人提出。
*）变更引起的原有项目工程量变化幅度在（）%以内时，其综合单价不变，
措施项目费相应调整；当变更引起的数量变化幅度超过+（）%时，增加（）%
以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新
提出。
*）数量偏差在±*%内时，该项目的综合单价不变，措施项目费相应调整；
当数量偏差率超过±*%时，增加*%以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综
合单价及措施项目费由承包人重新提出。
*）承包人重新提出的综合单价及措施项目费依据现行的****省计价依据计
算，人工单价、材料单价、机械单价、费率等按承包人投标时的数值；没有可参
照的数值时，按当时省工程造价管理机构代表政府发布的人工、材料、设备、机
械市场价格信息、计价方法确定。
*）人工、材料、机械单价上涨或下降引起的价款调整按****省《建设工程
工程量清单编制与计价规程》第**.*.*条第*款规定调整合同价款。
固定系数、加权系数按投标文件填报的数值。
价款调整系数（*）幅度限制：
**
*）人工单价、材料单价、机械单价的基期价格以基准日的省工程造价管理
机构发布的信息价格为准，现行价格以当月省工程造价管理机构发布的信息价格
为准。
*）价款调整以（，）为时间单元。
（*）其他调整方法：
*.**支付事项
*.**.*利率按以下第（*）条的约定。
（*）按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
(*)按照中国人民银行发布的同期同类贷款*倍利率。
（*)利率为：（*）。
*.**预付款
*.**.*预付款的金额为合同价款的**%。
*.**.*预付款支付的有关规定：合同签订且进场后付合同价款的**%
*.**.*预付款抵扣办法按以下第（*）条的约定。
（*）预付款按照抵扣比例从期中应支付款项扣回，直到扣完为止，抵
扣比例按预付款占合同价扣减暂列金额后的*分比计算。
（*）抵扣办法为：从第*次拨付进度款时开始抵扣，前*次每次扣预
付款的**%，第*次全部扣完。
*.**安全生产、文明施工措施费
*.**.*安全生产、文明施工措施费费用的约定
*.**.*安全生产、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按以下第
条的约定。
(*)本合同第*部分通用条款第*.**.*款的规定。
（*）预付、支付办法和扣回方式为：
*.**进度款
*.**.*支付期间按以下第（*）条的约定。
(*)以月为单位。
(*)以季度为单位。
（*）以形象进度为准：工程完成至**%支付至合同价款的**%；施工完成
**
后经验收合格支付至合同价款的**%，审定完成后支付至审计结算价的***%。
*.**.*期中付款的最低限额是：（／）元。
*.**竣工结算与结算款
*.**.*结算的程序和时限按以下第（*）条的约定。
(*）按本合同第*部分通用条款*.**.*款至*.**.*款的规定办理。
（*）办理结算程序和时限为：竣工结算在总体工程竣工验收合格后，
承包人向发包人递交完整的竣工结算资料后，发包人**日内送审计部门审计，
审计部门出具审计报告后**日内拨付剩余资金（保修期未结束的扣除相应部分
的保修金）。承包人应严格按合同及相关文件上报竣工结算资料，当审计部门审
定结算金额比上报结算金额减少超过*%时，相应扣减审减额的**%做为最终结
算金额。
*.***质量保证金
*.**.*质量保证金的金额及扣留方式
(*)质量保证金的金额按以下第*条的约定。
*）按本合同第*部分通用条款第*.**.*款的规定。
*）为扣除暂列金额和计日工项目费后的合同价款的%
*工程结算价款的*%。
(*）质量保证金的扣留按以下第*条的约定。
*）按照本合同第*部分通用条款的规定，从每次应支付给承包人的
工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为*%。
*)其他扣留方式：保函
注：质量保证金缴纳形式：保函、保险、支票、汇票、本票等非现金方式。
**.材料与设备
**.*发包人供应材料、设备
**.*.*发包人供应材料、设备按以下第（*）条的约定。
（*）发包人不供应材料、设备。
(*)发包人供应材料、设备的数量、质量等，按“招标人供应材料、设备
明细表”。
**.*承包人采购材料、设备
**
**.*.*（*）发包人指定的生产厂家或供应商：
（*）指定生产厂家或供应商的材料名称、规格、数量：
**.**样品
**.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要
求：按国家规范要求。
**．验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理工程师不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：***小时。
**.*工程试车
**.*.*工程试车按以下第（*）条的约定。
（*）不需要试车。
(*）试车的内容及要求具体如下：
**.*.*联动无负荷试车费用由承担。
**.**竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工后*日内。
**.缺陷责任与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月。
**.*质量保修
**.*.**工程质量保修期的约定：工程竣工验收合格之日起，道路*年，其
他*年。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约除通用条款**.*.*款第（*）至（*）项规定外，还包括以下情形：
**
。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：
工期相应顺延。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。
（*）发包人违反第*.*.*款第（*）项约定，自行实施被删减的工作或转由
他人实施的违约责任：无。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，
或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法
复工的违约责任：工期相应顺延。
（*）其他：无。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*款约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并
致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约除通用条款**.*.*款第（*）至（*）项规定外，还包括以下情形：
川。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：费用按造成发包人损失的*.*倍赔
偿并承担相关法律责任。
**.*.*因承包人违约解除合同
（*）关于承包人违约解除合同的特别约定：无
（*）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人
文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：
**
施工现场的材料：按照材料发票支付材料价款
施工现场的设备：按设备实际租赁合同或投标报价中设备使用价格低者支付
该部分价款
施工现场的临时工程：按照实际成本支付；
承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用：免费使用。
**.不可抗力
**.*降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的数值按以下
第（*）条的规定。
（*）降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的具体数值见下
表，超过此数值视为不可抗力。
| 项目 |
日降水量（**） |
日最高气温（℃） |
日最低气温（℃） |
空气相对湿度（%） |
风速（*/*） |
地震烈度(度) |
| 数值 |
|
|
|
|
|
|
（*）按****省《建设工程工程量清单编制与计价规程》给定的数值。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑
工程*切险或安装工程*切险，投保产生的保险费和其他相关费用由承包人报价
时列入投标报价中。
**.*其他保险
（*）关于其他保险的约定：
第*者责任险的保险费由承包人报价时列入投标报价中。
承包人为第*方生命财产办理保险。
（*）承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备
等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的*切费用均由承包人
承担，并包括在投标报价总额中，发包人不单独支付。
**.*通知义务
**
关于变更保险合同时的通知义务的约定：///。
**.合同争议、解决与终止
**.*合同争议
**.*.*争议评审
工程争议提交争议评审小组的约定：按以下第（*）条。
（*）同意提交争议评审小组确定
（*）不同意提交争议评审小组确定
*.争议评审小组的确定
（*）争议评审小组成员的确定：
（*）选定争议评审员的期限：
（*）争议评审小组成员的报酬承担方式：
（*）其他事项的约定：
**.*.*调解机构按以下第（*）条的约定。
（*）按本合同第*部分通用条款第**.*.*款的规定。
（*）调解机构为：
**.*.*双方同意选择以下第（（*）条的方式解决争议：
（*）向（）仲裁机构申请仲裁。
（*）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.其他
**.*保密要求
**.*.*保密信息的提供时间：开工前*日内。
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
