****县****年*****标段
施
工
合
同
建设单位：****县交通运输局
施工单位：****勋成建筑工程有限公司
日期：*〇**年*月
施工合同协议书
建设单位：****县交通运输局（以下简称甲方）
承包单位：****勋成建筑工程有限公司（以下简称乙方）
****县交通运输局为了建设****县****年农村公路危桥改造
工程*标段，经公开招标，确定****勋成建筑工程有限公司
为该项目施工的中标单位。甲乙双方共同达成协议如下：
本项目主要工程内容包括：斑竹园镇(土门桥)、果子园乡（徐坳
桥）、****
工。
*、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
(*)合同协议书及各种合同附件(含评标过程中的澄清文件和
补充资料)；
(*)中标通知书；
(*)已标价工程量清单；
(*)招投标文件（含投标函及投标函附录）；
(*)项目专用合同条款；
(*)公路工程专用合同条款；
(*)通用合同条款；
(*)技术规范；
(*)图纸；
，*
(**)乙方有关人员、设备投入的承诺及招标文件中的施工组织
设计；
(**)其他合同文件。
*、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以
合同约定次序在先者为准。
*、乙方项目经理：刘立，技术负责人：葛令亚。
*、根据工程量清单所列的单价计算的签约合同价：人民币（大
写）************元*角*分（￥*******.**元）。
*、工程质量符合：工程交工验收的质量评定达到合格标准，
竣工验收的质量评定达到合格标准。
*、乙方承诺按合同约定承担本工程的实施并完成缺陷责任期
修复。
*、中标价款及调整。本工程的合同价款由甲乙双方依据本工
程中标通知书的中标价格在本合同中约定，双方不得擅自改变合同
价款。本合同采用的是固定总价合同，合同价款的调整方法如下：
乙方在投标报价时已考虑了施工期间可能出现的施工环境和
市场的变化等可能影响工程造价的因素。除发生下述情况按实调整
外，乙方不得以其他任何理由提出调整工程造价：
*）甲方代表及监理确认的设计变更，经批准确认后的增减工
程量；
*）甲方代表及监理现场签证，经批准确认后的增减工程量；
*）工程计价按招标文件规定计算。
，*
*、该工程按照度拨付工程款，项目开工可以预付合同价款的**%，
该工程按照工程实际进度拨付工程款，承包人完成累计合格工程量
为总工程量的**%时，发包人可以支付至已完成工程量的**%；承
包人完成累计合格工程量为总工程量的**%时，发包人可以支付至
合同价款的**%；结算审核完成后付至结算审计价款的***%，另
缴最终审定价款*%作为工程质量保证金(施工单位可通过银行保
函、保证保险等非现金方式缴纳项目质量保证金)，待缺陷责任期
满*年后*次性付清（本金及银行同期存款利息）。
**、工期：****县****年*****标段，开
工时间：****年*月**日，竣工时间：****年**月**日，
工期为***日历天。
**、乙方应按照有关规范和行业标准及招标文件中施工技术标
准、要求执行。
**、施工安全：乙方在施工中必须注意施工安全，严格按照操
作程序进行施工。在施工中发生的*切安全事故和费用均由乙方负
责，甲方概不负责。
**、乙方在施工期间运输车辆必须证照齐全，严禁超载超限运
输，同时严禁黑头车进入工地。
**、甲方对该工程的安全、质量、进度、进行监督管理,并负
责施工环境协调等工作。
**、本协议书正本*份、副本*份，甲乙双方各执正本*份，
副本*份，当正本与副本的内容不*致时，以正本为准。
，*
**、违约责任：包含招标文件合同条款所有约定条款，不限于
下列*条：
（*）承包人未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地
的施工设备撤离施工场地，处以承包人****元/天的违约金。
（*）因工程质量达不到标准要求，承包人又拒绝清除不合格工程
的，甲方有权对不合格工程拒绝支付，直至终止合同并由承包人承担
清除不合格工程所发生的所有费用。
（*）承包人安排在施工场地的项目经理、项目总工应与承包
人承诺的名单*致，并保持相对稳定。中标人不得擅自更换资格审
查和投标时所报项目经理（建造师）、项目技术负责人和其他班子
成员；因病且长期（至少在*个月及其以上）不能履行职责确需更
换的（短期即*个月以内因病不能履行岗位职责的，由中标人临时
指定不低于该生病人员资质、资历和技术水平的人员代为行使职
责，康复后应立即返岗履行职责），须凭治疗医院出具的盖有医院
印章的证明、病历原件提前**天通知招标人，并取得招标人和招
投标监督管理部门同意；更换后的人员不得低于中标人投标时所报
人员资质、资历和技术水平。
（*）承包人的项目经理（建造师）或班子其他履约成员确有特
殊情况需请假要离开现场的，时间在半天以内的须经监理单位工程
师书面同意；半天以上*天以内的须经工程师出具书面意见后报招
标单位现场负责人同意并送招标人备案，否则离岗*次按****元
支付违约金；第*次离岗的按*****元支付违约金；第*次以后的
，*
每次按*****元支付违约金，合计（缺席、离岗）次数超过**次
的或者年度累计请假超过**天的，按违约处理，除由承包人（中
标人）支付违约金、罚款外，记不良行为记录，发包人将其不良行
为在****省交通运输网上公布。签订合同时，承包人项目经理的注
册建造师证书必须留置在发包人处，竣工验收合格后退回。
承包人投标文件中所报本项目的项目经理、项目总工,在整个项
目施工期间必须在位在岗，项目经理（建造师）每月在岗不得少于**
天。前述人员的执业资格证书、注册资质等级证书等存放招标人处保
管，直至主体工程交工验收合格。
（*）承包人应保证人员及机械设备投入满足质量及工期要求，
承包人未按投标文件或节点工期计划中为保障工期进度与质量所列
明的施工组织设计方案、技术方案及相关工期、机械、人员计划投入
施工的，每逾期*天按签约合同价的*.*%支付违约金，超过**天的，
每逾期*天，按签约合同价的*.*%支付违约金，超过**天严重影响
工程进度的予以清除出场，履约保证金不予退还，由承包人承担因工
期延误所造成的损失。记不良行为记录，由招投标监督管理部门视情
给予承包人及该项目班子成员在****县投标资格限制。
（*）承包人违反****县相关用工规定的，承包人必须按****
县相关规定合法用工，及时按照农民工实名制相关规定做好相关资
料汇总上报工作，确保农民工工资按月足额发放。如发生农民工讨
薪上访事件，视为承包人违约，按***元/次支付违约金，发包人
从工程款中直接扣除，同时，该承包人及该项目班子成员*年内不
，*
得参与****县国有投资工程投标活动。
**、合同未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议。补充协议是
合同的组成部分。
**、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单
位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格，同时规范完成内业
资料建档成册（资料需纸质版*套，电子版*套）并在缺陷责任期
满签发缺陷责任终止证书后失效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或法定代表人或
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
日期：****年**月**日
，*
廉政合同
建设单位：****县交通运输局（以下简称甲方）
承包单位：****勋成建筑工程有限公司（以下简称乙方）
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》
以及有关****、廉政建设的规定，为做好****中的党风廉
政建设，保证****高效优质，保证建设资金的安全和有效使用
以及投资效益，****县****年*****标段（项
目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位****勋
成建筑工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），
特订立如下合同。
*、发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输
部的有关规定。
（*）严格执行****县****年*****标段施
工合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法
律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集
体利益，不得违反****管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，
公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
，*
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时
提醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级
有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
*、发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有
价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工
作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱
乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用
品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房
装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等
提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作
有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包
单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用
职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队*。
*、承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈
，*
赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由
发包人单位或个人支付的任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准
宴请及娱乐活动。
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、
交通工具和高档办公用品等。
*、违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，
依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法
机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，
依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济
损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予
承包人*至*年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
*、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门
负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承
包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，
提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目
竣工验收后止。
*、本合同为****县****年*****标段施工
，*
合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签
署后立即生效。
*、本协议书正本*份、副本*份，甲乙双方各执正本*份，
副本*份，当正本与副本的内容不*致时，以正本为准。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或法定代表人或
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
日期：****年**月**日
，**
安全生产合同
建设单位：****县交通运输局（以下简称甲方）
承包单位：****勋成建筑工程有限公司（以下简称乙方）
为在****县****年*****标段施工合同
的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全
管理工作，本项目发包人****县交通运输局（发包人名称，以下简
称“发包人”）与承包人****勋成建筑工程有限公司
（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
*、发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程
承包合同中的有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安
全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布
置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，
即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安
全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时
处理发现的各种安全隐患。
*、承包人职责
，**
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程
安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运
工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和
《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工
程承包合同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”
的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健
全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职
安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工
程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合
同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结
和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理
到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到
纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横
向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置
的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的
最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员
工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按
有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止
其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
，**
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核
合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守
本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者
方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、
压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊
工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持
证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须
承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备
有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用
方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转
让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人
和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴
防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并
有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、
设备和劳动保护用品严禁使用：
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须
制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施
中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国
，**
务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，
及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则．严肃处理相关责
任人。
（**）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办
法》的相关规定使用和管理，若承包人在实际施工中未按要求采取
相关安全措施，则招标人按实际情况扣除安全生产费，若因此发生
任何安全事故招标人概不负责，并依法追究相关责任。
*、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单
位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
*、本协议书正本*份、副本*份，甲乙双方各执正本*份，
副本*份，当正本与副本的内容不*致时，以正本为准。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或法定代表人或
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
日期：****年**月**日
，**
质量责任制合同
建设单位：****县交通运输局（以下简称甲方）
承包单位：****勋成建筑工程有限公司（以下简称乙方）
甲方通过招标将****县****年*****标
段承包给乙方，经双方协商，*致达成以下质量责任制协议：
*、质量责任制管理体系的组建和职责。为确保工程的建设质
量，切实加强工程质量监督与管理，该工程设工程技术组、质量监
督组，建立质量管理体系。具体职责是：工程技术组负责工程的设
计、预决算及施工技术指导；质量监督组负责工程施工过程中的质
量监督。环环紧扣，层层把关，人人负责，全方位、全过程对施工
队进行质量把关。
*、对工程从设计到验收全过程建立完整档案。每项工程均由
技术人员进行设计，编制预算，并签字存档，工程招标时必须严格
审查投标单位的资质和信誉度，严禁不符合要求的施工企业承包工
程，同时严禁转包。工程施工期间，对工程的每*道工序，必须严
格按程序施工，*道工序完成后，必须经质量监督组全部验收签字
认可后，方可进行下*道工序，否则必须停工或返工，施工时要认
真做好施工记录，并由质量监督体系随时抽查。工程完工后，由施
工单位进行自检，自检合格后报监理抽检，抽检合格填写申请验收
报告，报业主验收，业主派质量监督组进行现场验收，并签字存档。
，**
*、严格材料质量关。在工程施工过程中，所有材料质量的好
坏直接影响工程质量，因此必须严格把关。
*是把源头关。对****中所需材料进行现场调查、检验，
合格后方可使用，同时建立档案。
*是严把使用关。在材料使用过程中进行定期检查和不定期抽
验，发现质量问题立即停止使用，已经用过的必须进行返工，对造
成的质量事故、延误工期的必须追查责任，从重处罚。
本协议书正本*份、副本*份，甲乙双方各执正本*份，副本
*份，当正本与副本的内容不*致时，以正本为准。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或法定代表人或
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
日期：****年**月**日
，**
****县****年*****标段
施
工
合
同
建设单位：****县交通运输局
施工单位：****勋成建筑工程有限公司
日期：*〇**年*月
施工合同协议书
建设单位：****县交通运输局（以下简称甲方）
承包单位：****勋成建筑工程有限公司（以下简称乙方）
****县交通运输局为了建设****县****年*****标段，经公开招标，确定****勋成建筑工程有限公司为该项目施工的中标单位。甲乙双方共同达成协议如下：
本项目主要工程内容包括：斑竹园镇(土门桥)、果子园乡（徐坳桥）、****工。
*、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
(*)合同协议书及各种合同附件(含评标过程中的澄清文件和补充资料)；
(*)中标通知书；
(*)已标价工程量清单；
(*)招投标文件（含投标函及投标函附录）；
(*)项目专用合同条款；
(*)公路工程专用合同条款；
(*)通用合同条款；
(*)技术规范；
(*)图纸；
(**)乙方有关人员、设备投入的承诺及招标文件中的施工组织设计；
(**)其他合同文件。
*、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。
*、乙方项目经理：刘立，技术负责人：葛令亚。
*、根据工程量清单所列的单价计算的签约合同价：人民币（大写）************元*角*分（￥*******.**元）。
*、工程质量符合：工程交工验收的质量评定达到合格标准，竣工验收的质量评定达到合格标准。
*、乙方承诺按合同约定承担本工程的实施并完成缺陷责任期修复。
*、中标价款及调整。本工程的合同价款由甲乙双方依据本工程中标通知书的中标价格在本合同中约定，双方不得擅自改变合同价款。本合同采用的是固定总价合同，合同价款的调整方法如下：
乙方在投标报价时已考虑了施工期间可能出现的施工环境和市场的变化等可能影响工程造价的因素。除发生下述情况按实调整外，乙方不得以其他任何理由提出调整工程造价：
*）甲方代表及监理确认的设计变更，经批准确认后的增减工程量；
*）甲方代表及监理现场签证，经批准确认后的增减工程量；
*）工程计价按招标文件规定计算。
*、该工程按照度拨付工程款，项目开工可以预付合同价款的**%，该工程按照工程实际进度拨付工程款，承包人完成累计合格工程量为总工程量的**%时，发包人可以支付至已完成工程量的**%；承包人完成累计合格工程量为总工程量的**%时，发包人可以支付至合同价款的**%；结算审核完成后付至结算审计价款的***%，另缴最终审定价款*%作为工程质量保证金(施工单位可通过银行保函、保证保险等非现金方式缴纳项目质量保证金)，待缺陷责任期满*年后*次性付清（本金及银行同期存款利息）。
**、工期：****县****年*****标段，开工时间：****年*月**日，竣工时间：****年**月**日，工期为***日历天。
**、乙方应按照有关规范和行业标准及招标文件中施工技术标准、要求执行。
**、施工安全：乙方在施工中必须注意施工安全，严格按照操作程序进行施工。在施工中发生的*切安全事故和费用均由乙方负责，甲方概不负责。
**、乙方在施工期间运输车辆必须证照齐全，严禁超载超限运输，同时严禁黑头车进入工地。
**、甲方对该工程的安全、质量、进度、进行监督管理,并负责施工环境协调等工作。
**、本协议书正本*份、副本*份，甲乙双方各执正本*份，副本*份，当正本与副本的内容不*致时，以正本为准。
**、违约责任：包含招标文件合同条款所有约定条款，不限于下列*条：
（*）承包人未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备撤离施工场地，处以承包人****元/天的违约金。
（*）因工程质量达不到标准要求，承包人又拒绝清除不合格工程的，甲方有权对不合格工程拒绝支付，直至终止合同并由承包人承担清除不合格工程所发生的所有费用。
（*）承包人安排在施工场地的项目经理、项目总工应与承包人承诺的名单*致，并保持相对稳定。中标人不得擅自更换资格审查和投标时所报项目经理（建造师）、项目技术负责人和其他班子成员；因病且长期（至少在*个月及其以上）不能履行职责确需更换的（短期即*个月以内因病不能履行岗位职责的，由中标人临时指定不低于该生病人员资质、资历和技术水平的人员代为行使职责，康复后应立即返岗履行职责），须凭治疗医院出具的盖有医院印章的证明、病历原件提前**天通知招标人，并取得招标人和招投标监督管理部门同意；更换后的人员不得低于中标人投标时所报人员资质、资历和技术水平。
（*）承包人的项目经理（建造师）或班子其他履约成员确有特殊情况需请假要离开现场的，时间在半天以内的须经监理单位工程师书面同意；半天以上*天以内的须经工程师出具书面意见后报招标单位现场负责人同意并送招标人备案，否则离岗*次按****元支付违约金；第*次离岗的按*****元支付违约金；第*次以后的每次按*****元支付违约金，合计（缺席、离岗）次数超过**次的或者年度累计请假超过**天的，按违约处理，除由承包人（中标人）支付违约金、罚款外，记不良行为记录，发包人将其不良行为在****省交通运输网上公布。签订合同时，承包人项目经理的注册建造师证书必须留置在发包人处，竣工验收合格后退回。
承包人投标文件中所报本项目的项目经理、项目总工,在整个项目施工期间必须在位在岗，项目经理（建造师）每月在岗不得少于**天。前述人员的执业资格证书、注册资质等级证书等存放招标人处保管，直至主体工程交工验收合格。
（*）承包人应保证人员及机械设备投入满足质量及工期要求，承包人未按投标文件或节点工期计划中为保障工期进度与质量所列明的施工组织设计方案、技术方案及相关工期、机械、人员计划投入施工的，每逾期*天按签约合同价的*.*%支付违约金，超过**天的，每逾期*天，按签约合同价的*.*%支付违约金，超过**天严重影响工程进度的予以清除出场，履约保证金不予退还，由承包人承担因工期延误所造成的损失。记不良行为记录，由招投标监督管理部门视情给予承包人及该项目班子成员在****县投标资格限制。
（*）承包人违反****县相关用工规定的，承包人必须按****县相关规定合法用工，及时按照农民工实名制相关规定做好相关资料汇总上报工作，确保农民工工资按月足额发放。如发生农民工讨薪上访事件，视为承包人违约，按***元/次支付违约金，发包人从工程款中直接扣除，同时，该承包人及该项目班子成员*年内不得参与****县国有投资工程投标活动。
**、合同未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
**、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格，同时规范完成内业资料建档成册（资料需纸质版*套，电子版*套）并在缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或法定代表人或
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
日期：****年**月**日
廉政合同
建设单位：****县交通运输局（以下简称甲方）
承包单位：****勋成建筑工程有限公司（以下简称乙方）
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关****、廉政建设的规定，为做好****中的党风廉政建设，保证****高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，****县****年*****标段（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位****勋成建筑工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
*、发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（*）严格执行****县****年*****标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反****管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
*、发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队*。
*、承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*、违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
*、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*、本合同为****县****年*****标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
*、本协议书正本*份、副本*份，甲乙双方各执正本*份，副本*份，当正本与副本的内容不*致时，以正本为准。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或法定代表人或
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
日期：****年**月**日
安全生产合同
建设单位：****县交通运输局（以下简称甲方）
承包单位：****勋成建筑工程有限公司（以下简称乙方）
为在****县****年*****标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人****县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人****勋成建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
*、发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*、承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
（**）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理，若承包人在实际施工中未按要求采取相关安全措施，则招标人按实际情况扣除安全生产费，若因此发生任何安全事故招标人概不负责，并依法追究相关责任。
*、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
*、本协议书正本*份、副本*份，甲乙双方各执正本*份，副本*份，当正本与副本的内容不*致时，以正本为准。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或法定代表人或
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
日期：****年**月**日
质量责任制合同
建设单位：****县交通运输局（以下简称甲方）
承包单位：****勋成建筑工程有限公司（以下简称乙方）
甲方通过招标将****县****年*****标段承包给乙方，经双方协商，*致达成以下质量责任制协议：
*、质量责任制管理体系的组建和职责。为确保工程的建设质量，切实加强工程质量监督与管理，该工程设工程技术组、质量监督组，建立质量管理体系。具体职责是：工程技术组负责工程的设计、预决算及施工技术指导；质量监督组负责工程施工过程中的质量监督。环环紧扣，层层把关，人人负责，全方位、全过程对施工队进行质量把关。
*、对工程从设计到验收全过程建立完整档案。每项工程均由技术人员进行设计，编制预算，并签字存档，工程招标时必须严格审查投标单位的资质和信誉度，严禁不符合要求的施工企业承包工程，同时严禁转包。工程施工期间，对工程的每*道工序，必须严格按程序施工，*道工序完成后，必须经质量监督组全部验收签字认可后，方可进行下*道工序，否则必须停工或返工，施工时要认真做好施工记录，并由质量监督体系随时抽查。工程完工后，由施工单位进行自检，自检合格后报监理抽检，抽检合格填写申请验收报告，报业主验收，业主派质量监督组进行现场验收，并签字存档。
*、严格材料质量关。在工程施工过程中，所有材料质量的好坏直接影响工程质量，因此必须严格把关。
*是把源头关。对****中所需材料进行现场调查、检验，合格后方可使用，同时建立档案。
*是严把使用关。在材料使用过程中进行定期检查和不定期抽验，发现质量问题立即停止使用，已经用过的必须进行返工，对造成的质量事故、延误工期的必须追查责任，从重处罚。
本协议书正本*份、副本*份，甲乙双方各执正本*份，副本*份，当正本与副本的内容不*致时，以正本为准。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人或法定代表人或
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
日期：****年**月**日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
