工程编号：
合同编号：
建设工程施工合同
工程名称：****
工程地点：中捷产业园区
发包人：****
承包人：****
沧州市住房和城乡建设局制定
****年*月
目录
第*部分协议书*
，工程概况*
、工程承包范围*
*、合同工期*
*、质量标准*
*、签约合同价*
*、项目经理*
*、组成合同的文件*
*、词语含义*
*、承诺*
*、签订时间*
**、签订地点*
**、补充协议*
**、合同生效*
**、合同份数*
第*部分通用条款
*.总则
*.*定义*
*.*合同文件及解释*
*.*语言文字*
*.*适用的法律、标准与规范*
*.*通讯联络*
*.*工程分包*
*.*发包人提供资料*
*.*图纸和承包人文件**
*.*投标文件的完备性**
*.**文物和地下障碍物*
*.**事故处理**
*.**专利权**
*.**联合的责任**
*.**保障**
*.**交通运输**
*.发包人
*.*发包人工作**
*.*发包人代表**
*.*发包人人员**
*.*材料设备的提供**
*.*资金来源证明及支付担保**
*.*发包人支付合同款**
*.*组织竣工验收**
*.*现场统*管理协议**
*.*发包人未尽义务的责任**
*.承包人
*.*承包人工作**
*.*项目经理**
*.*承包人人员**
*.*农民工工资保障**
*.*承包人现场查勘**
*.*承包人实施工作**
*.*承包人实施施工组织设计和工作安排**
*.*承包人对设计图纸的使用和要求**
*.*承包人提供设计图纸及其责任**
*.**承包人为发包人的人员提供配合**
*.**履约担保**
*.**承包人未尽义务的责任**
*.监理工程师
*.*发包人对监理工程师授权**
*.*监理工程师职权**
*.*监理工程师职权限制.**
*.*监理工程师指令..：**
*.*承包人执行监理工程师指令**
*.*监理工程师代表任命和撤回**
*.*监理工程师职权委托**
*.*监理工程师未尽义务或失误的责任**
*.造价工程师
*.*发包人对造价工程师授权**
*.*造价工程师职权**
*.*造价工程师职权限制**
*.*造价工程师指令**
*.*承包人执行造价工程师指令**
*.*造价工程师未尽义务或失误的责任**
*.工程质量
*.*质量的管理**
*.*质量目标**
*.*隐蔽工程和中间验收**
*.*检查和返工**
*.*重新检验和额外检验**
*.安全生产、文明施工与环境保护
*.*安全生产和文明施工**
*.*职业健康**
*.*环境保护**
*.工期和进度
*.*施工组织设计**
*.*进度计划和报告**
*.*开工**
*.*放线**
*.*工期和工期延误**
*.*不利物质条件**
*.*异常恶劣的气候条件**
*.*暂停施工和复工**
*.*加快进度**
*.**竣工日期**
*.**误期赔偿**
*.造价
*.*资金计划和安排**
*.*工程量**
*.*工程计量**
*.*暂列金额**
*.*计日工**
*.*提前竣工奖与误期赔偿费**
*.*合同价款的约定与调整因素**
*.*工程数量的偏差**
*.*工程变更**
*.**合同价款调整方法**
*.**后续法律、法规、规定引起的调整**
*.**支付事项**
*.**预付款**
*.**安全生产、文明施工措施费**
*.**索赔**
*.**进度款….**
*.**过程结算与结算款**
*.**竣工结算与结算款**
*.**质量保证金**
**.材料与设备
**.*发包人供应材料、设备**
**.*承包人采购材料、设备**
**.*样品**
**.*材料与设备专用要求**
**.*材料、设备的检验**
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收**
**.*竣工资料**
**.*竣工验收**
**.*工程试车**
**.*提前交付单位工程的验收**
**.*施工期运行**
**.*竣工退场...**
**.缺陷责任与保修
**.*缺陷责任期**
**.*质量保修修...**
**.违约
**.*发包人违约**
**.*承包人违约**
**.*第*人造成的违约**
**.不可抗力
**.*不可抗力的因素**
**.*不可抗力处理程序**
**.*双方对不可抗力引起损伤的承担**
**.*延迟履行合同发生不可抗力的责任**
**.保险
**.*工程保险**
**.*工伤保险**
**.*安全生产责任保险**
**.*其他保险**
**.*持续保险**
**.*保险凭证**
**.*未按约定投保的补救…....**
**.*通知义务**
**.合同争议、解除与终止
**.*合同争议**
**.*合同解除**
**.*合同解除的支付**
**.*合同终止**
**.其他
**.*缴纳税金、规费**
**.*保密要求**
**.*廉政建设**
第*部分专用条款
*.总则**
*.发包人**
*.承包人**
*.监理工程师**
*.造价工程师**
*.工程质量**
*.工期和进度**
*.造价**
**.材料与设备**
**.验收和工程试车**
**.缺陷责任期和保修**
**.违约**
**.不可抗力**
**.保险**
**.合同争议、解除与终止**
**.其他**
第*部分附件…..**
附件*承包人承揽项目*览表**
附件*发包人供应材料设备*览表**
附件*房屋建筑工程质量保修书**
附件*承包人用于本工程施工的机械设备表**
附件*承包人主要施工管理人员表**
附件*履约担保...**
附件*预付款担保**
附件*支付担保**
附件*工程质量保证金保函**
附件**暂估价表**
附件**暂列金额表***
第*部分协议书
发包人：（全称）****
承包人：（全称）****
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，
发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成*致意见，订立本合同
工程概况
工程名称：****
地点：中捷产业园区
工程内容：工程量清单所示施工内容
（详见附件*《承包人承揽工程项目*览表》）
工程立项、规划批准文件号：中捷经字【****】**号
资金来源：****
、工程承包范围
承包范围：工程量清单所示施工内容
*、合同工期
计划开工日期：****年*月*日。
计划竣工日期：****年**月**日。
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量标准：合格
*、签约合同价
签约合同价：
人民币（大写）：************元*角*分（￥*******.**元）
其中：
（*）安全生产、文明施工费
人民币（大写）：***********元*角*分（￥******.**元）
（*）暂列金额：
人民币（大写）：****元整冬（￥******元）
（*）专业工程暂估价：
人民币（大写）：******元整（￥*******元）
*、项目经理
承包人项目经理：裴广斌
*、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（*）条的约定。
（*）本合同第*部分通用条款第*.*.*款
（*）本合同第*部分专用条款第*.*.*款。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最后时间签署的为准。
*、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第*部分通用条款中赋予它们的定义相同。
*、承诺
*.发包人承诺
发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
*.承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
*、签订时间
本合同订立时间：****年*月**日
**、签订地点
本合同订立地点：****
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。
**、合同生效
包人、承包人内本合同白双方签字、盖章后生效
**、份数
本合同*式*均有同等法律效力，发包人热*，承包人执*份。
句人：（公章，承包人：公章）
地址：中捷产业园区地地：中捷产业园区工兴北****聚路街西
法定代表人代美宋文胜
委托代理人：委托代理人：
电话：****-*******电话：****-*******
传真：传真：
开户银行：开户银行：沧州银行股份有限公司中捷支行
帐号：帐号：*******************
邮政编码：******邮政编码：******
电子邮箱：电子邮箱：
第*部分通用条款
*.总则
*.*定义
下列词语或措辞，除特别说明外，在本合同中具有以下赋予的含义：
*.*.*合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的具有约束力的文件。招标工程合同的实质性内容应当符
合招标文件的要求。
*.*.*通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款
*.*.*专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成*致意思的条款，是对通用
条款的具体化、修订或补充。
如无细化、修订或补充，则填写“无”或划。
*.*.*协议书：指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。招标工程应自中标通知书发出之日起**天内签订。
*.*.*中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
*.*.*承包人投标文件：指根据招标文件编制完成并被中标通知书接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技
术、经济文件。
*.*.*标准与规范：指本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做
出的补充、修改和批准文件。
*.*.*图纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，图纸应当按照法律规定审查合
格。
*.*.*发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继受
人。
*.*.**承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继受
人。
*.*.**分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，分包*部分合同工程的当事人，以及取得该当事
人资格的合法继受人。
*.*.**工程****机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程****机构。
*.*.**第*方：除发包人、承包人双方（含双方雇员及代表其工作的人员）以外的任何其他人或组织。
*.*.**发包人代表：指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
*.*.**设计单位：指发包人委托的负责合同工程设计且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继受人。
*.*.**项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目
负责人。
*.*.**监理单位：指发包人委托的负责合同工程监理且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继受人。
*.*.**监理工程师：指发包人委托的负责合同工程监理的单位委派的监理工程师。监理工程师由监理单位提出，经发包人依据第
*.*条规定确认并书面通知承包人。
如果发包人没有委托工程监理单位进行工程监理，本合同的监理工程师是指发包人委托或指定的负责合同工程监理工作，且具有
监理工程师执业资格的其他人员。
*.*.**造价咨询单位：指发包人委托的负责合同工程造价咨询的当事人，以及取得该当事人资格的合法继受人。
*.*.**造价工程师：指发包人委托的负责合同工程的造价咨询单位委派的造价工程师。造价工程师由造价咨询单位提出，经发包
人依据第*.*条规定确认并书面通知承包人。
如果发包人没有委托造价咨询单位对合同约定的建筑工程进行造价控制，本合同的造价工程师是指发包人委托或指定的负责合同
约定的建筑工程造价控制且具有造价执业资格的其他人员。
*.*.**工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更
*.*.**计划开工日期：指合同协议书约定的开工日期。
*.*.**实际开工日期：指监理工程师发出的开工令通知中载明的开工日期
*.*.**计划竣工日期：指自开工日期起至根据合同规定要求承包人完成合同工程并竣工的全部时间（包括根据第*.*条和第*.*.*
款规定所做的调整）。
*.*.**实际竣工日期：指承包人实际完成合同工程或某单项工程并通过竣工验收的日期，实际竣工日期按照第*.**.*款规定确
定。
*.*.**缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程通过竣工验收之日起
计算。
*.*.**保修期；是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，自工程通过竣工验收之日起计算
*.*.**小时或天：指本合同中约定按小时计算时间的，从事件有效开始计算（不扣除休息时间）；约定按天计算时间的，开始当
天不计入，从次日开始计算。时限的最后*天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。时限的最
后*天的截止时间为当日**时。
*.*.**合同价款：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发
生的价格变化、调整。
*.*.**签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
*.*.**成本费用：指现场内外已发生或将发生的所有合理开支，包含有管理费和其他合理分摊的开支，但不包括利润。
*.*.**工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。
*.*.**质量保证金：是指按照第*.**条约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保
*.*.**合同工程：指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
*.*.**永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
*.*.**临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备
*.*.**分包工程：指合同工程中，由分包人实施的非主体结构的专业工程。
*.*.**单项工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程。组成合同工程的单项工程名称、内
容和范围等应在专用条款中约定。
*.*.**施工场地：指由发包人提供的用于合同工程施工的场所以及在合同专用条款中具体指定的供施工使用的其他场所，包括永
久占地和临时占地。
*.*.**施工机械：指承包人临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输工具和其它物品，但不包括用于或安装在合同工
程中的材料、设备。
*.*.**书面形式：指合同文书、信件和数据电文（包括电报、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形
式。发包人、承包人可在专用条款中注明所采用的书面形式。
*.*.**基准日：招标工程以投标截止日前**日，非招标工程以合同订立日前**日为基准日
*.*.**变更：指经发包人批准的由监理工程师根据第*.*条规定发出指令的工程任何改变。
*.*.**索赔：指合同履行期间，对于并非己方的过错，而是对方的过错或责任发生的事件所造成的损失，己方向对方提出的费用
补偿和（或）工期顺延的行为。
*.*.**不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括战争、动乱、武装封锁、黑工、空中飞行物体坠落或非发包
人、承包人责任或原因造成的爆炸、火灾，以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害和政府或卫生部门发布的影响正常工作的雾霾及
疫情。
*.*.**国家：指中华人民共和国。
*.*合同文件及解释
*.*.*标注和旁注
本合同条款的标题和旁注不构成合同的*部分。
*.*.*合同文件组成及优先顺序
下列组成本合同的文件是*个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，除专用条款另有约定外，组成本合
同文件的优先解释顺序如下：
（*）协议书。
（*）中标通知书（适用于招标工程）。
（*）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料））（适用于招标工程）。
确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）。
(*）专用条款。
(*)履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证、洽商等文件）
(*)通用条款。
*******.******.*.*****.**.**
附件*
发包人供应材料设备*览表
序号材料、
设备品种规格型号单位.数量单价
（元）质量
等级供应
时间送达
地点.备注
无
房屋建筑工程质量保修书
发包人：（全称）****
承包人：（全称）****
为保证****（工程名称）在合理使用期限内正常使
用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商
*致，签订工程质量保修书。
*.工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管
线、给排水管道、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修内容，双方约定
如下：
本合同承包范围内的全部内容
*.质量保修期
*.*质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：
*.*.*地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限
*.*.*屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为／年：
*.*.*装饰装修工程为/年；
*.*.*电力排管工程为／年；
*.*.*供热、供冷系统工程为/个采暖期、供冷期
*.*.*住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；
*.*.*其他项目保修期限约定如下：按国家相关规定执行，质保期为竣工验收合格后*周年
*.质量保修责任
*.*属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，应承担相应责任。发包人
可自行或指派第*方修理。
*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
*.*对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取
安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*.质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
*.质量保证金及其保函
质量保证金或质量保证金保函的金额、扣留、返还等事项，按照施工合同相关约定执行。
*.其它
*.*双方约的其它工程质量保修事项
*.*本*程质量保修书，由施丁个同发包人、承包（双方在**验收前宾同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
个
法定代表人（签字法定代农人（签字）：
承包人用于本工程施工的秘
序号机械或设
备名称规格型号数量产地制造
年份额定功率
(**）生产能力备注
承包人主要施工管理人员表
名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目
、总部人员
项目主管
其他人员
*、现场人员
项目经理装广斌项目经理
项目副经理赵永兴
技术负责人任玉海技术负责人
造价管理
质量管理张博云质检员
材料管理
施工管理赵学东施工员
安全管理皮树森安全员
其他人员
履约担保
发包人：：（全称）
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人“）于年月日就（工程名
称）施工及有关事项协商*致共同签订《****省建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订
的合同，向你方提供连带责任担保。
*.担保金额人民币（大写）元（￥）
*.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
*.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的
赔偿要求后，在*天内无条件支付。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请仲裁委员会仲裁或诉讼。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效
担保人（公章）：法定代表人（签字）：
地址：邮政编码：
电话：传真：
年月日
预付款担保
发包人：（全称）
根据居（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年_月日签订的
（工程名称）《****省建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交*份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的
预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保
*.担保金额人民币（大写）元（￥）。
*.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
*.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在*天内无条件支
付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金
额。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请仲裁委员会仲裁或诉讼。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人（公章）：法定代表人（签字）：
地址：邮政编码：
电话：传真：
年月日
支付担保
承包人：（全称）
鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年*月*日签订了（工程名称）《****省建设工程施工合
同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担
保：
保证的范围及保证金额
*.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款
*.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%数额最高不超过人民币元（大写：）。
保证的方式及保证期间
*.我方保证的方式为：连带责任保证。
*.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后*日内。
*.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要
求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
*.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的
需提供符合相应条件要求的工程质量监督机构出具的质量说明材料。
*.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后*天内无条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
*.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日
起，保证责任即解除。
*.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
*.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起*个工作日内，将本保函原件返还我方。
*、免责条款
*.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
*.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此
而加重部分的保证责任，但主合同第*.*条约定的变更不受本款限制。
*.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按
下列第种方式解决：
（*）向人民法院起诉；
（*）向仲裁委员会申请仲裁。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效
担保人（公章）：法定代表人（签字）：
地址：邮政编码：
电话：传真：
年月日
附件*
工程质量保证金保函
编号：
致受益人：
鉴于（下称“被保证人”）与你方签订了编号为的（合同或协议名称），我行愿就上述合同或协议第条，向你方提供如下保证：
本保函项下我行承担的保证责任最高限额为（币种、金额、大
写）。（下称“保证金额”）
我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
*、本保函的有效期（保证期间，下同）为以下第*种：
*.本保函有效期至年月日止。
*.
*、在本保函的有效期内，如被保证人质量不符合合同或协议的约定，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条
件的索赔通知后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额
（*）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
（*）索赔通知必须同时附有：
*.*项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
*.证明质量不符合上述合同或协议约定以及被保证人有责任支付你方索赔金额的证据
（*）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：
，*
*、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递
减。
*、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。
*、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，
本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。
*、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决：
（*）向本行所在地的人民法院起诉。
（*）提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
*、本保函有效期届满或提前终止，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或
提前终止之日失效。
*、本保函适用中华人民共和国法律。
**、其他条款：
**、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效
保证人（公章）：
负责人或授权代理人（签字）：
签发日期年月月日
附件**
暂估价表
**-*材料暂估价表
序号名称、规格单位数量单价（元）合价（元）备注
******水表块********
**-*工程设备暂估价表
序号名称、规格单位数量单价（元）合价（元）备注
序号专业工程名称工程内容金额
*排水、降水******
*路床基底处理******
*污水管道部分路基处理*****
小计：******.**
**-*专业工程暂估价表
附件**
暂列金额表
序号项目名称暂列金额（元）备注
*不可预见费******
小计：******.**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
