****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****
线、****线、****线)施工
合同协议书
*
发包人****市****区地方公路管理站
**
承包人:****吴粤建设有限公司
合同协议书
发包人:****市****区地方公路管理站
承包人:****昊粤建设有限公司
第*条总则
为优质、高效的完成合同工程的施工任务,依据《中华人民共和国民法典》
及其他相关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商
*致,订立本合同。
第*条组成合同的文件
本合同及附件。
*、在本合同基础上,双方签订的补充协议视为本合同的*部分,与本合同
具有同等的法律效力。
第*条工程概况
、工程名称:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****
线、****线)施工。
、工程地点:****市****区
*、项目背景:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程****线起点(桩
号:**+***)接县道****线,经过什石园村委会、下坝、中坝、茗苑小学、糖
察村村委会、到达终点(桩号:**+***)位于糖察村,路线总长*.***公里。****线
起点(桩号:**+***)接乡道****线,经过上坝、悦匠农场、广明龙、到达终
点(桩号:**+***)接县道×***线,路线总长*.***公里。****线起点(桩号:**+***)
接沐溪大道,经过****粤微生物技术有限公司、甘棠小学、上塘、到达终点(桩
号:**+***)接甘棠*路,路线总长*.***公里。****线与****线全线为沥青混
凝土路面,现仅对原有沥青路面完善交安设计;****线全线基本为水泥混凝土
路面,现拟对该路段内水泥混凝土进行沥青罩面,路面现状较好,大部分路段整
体性好,强度高,局部路段路面板开裂。且本项目路线是当地居民出行的主要线
路,应当地居民的强烈要求,同时响应国家美丽农村路的规划,业主决定实施本
项目。
*、工程内容:详见公告附件中施工图纸和工程量清单,施工图纸和工程量
清单不符时,以工程量清单为准。
*、承包方式:总承包。
*、工程数量及单价详见附件:《工程量清单》。本合同《工程量清单》内工
程数量仅为名义数量,具体结算数量以实际完成并经发包人及监理工程师验收合
格,符合本合同规定计价条件的工程数量为准。
*、项目金额:人民币(大写)************元整(¥*******
元)。具体金额以最终结算为准。
其中:承包人为完成合同约定的工程项目而必须完成的但不在工程范围或工
程量清单或详细施工内容中没有写明或单列的工作内容,均属于承包人在本合同
中应该履行的合同义务,不进行计量结算。
*、支付方式:
*期:支付比例***%;*、自合同签订之日起*个工作日内支付合同总价的
**%作为工程预付款;*、进度付款证书最低限额***元,进度款的支付比例
月支付额为合格工程量的**%;*、工程交工验收完成后,进度款总额支付至财
政审核结算价的**%。*、承包人提交工程合同价的*%作为质量保证担保或质
量保证保险,于次月*次性结清工程款。其中质量保证担保或质量保证保险的承
保时间需延长至缺陷期后*个月。
*、履约保证金:
*、提交时间:合同签订之日起*日历天内;
*、金额:合同(成交)金额的*%;
*、方式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金
形式提交;
*、退还说明:在工程竣工验收之日起**天内*次性无息退还。供应商也可
以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。供应商以履约担保函形
式交纳履约保证金的,需出具《****履约担保函》。《****履约担保函》
在工程竣工验收之日起**天后,自动失效
第*条工程服务和质量要求
、保修期:工程竣工验收交付发包人使用之日起*年。
*、符合《公路水运工程质量监督管理规定》、《公路养护工程管理办法》规
定,达到合格等次。
*、本招标项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、
自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求:国家《工程质量标准》及
《工程施工验收规范》,达到合格要求等。
第*条工期要求
,合同工期:合同签订之日起**个日历天竣工验收。开工时间:(从监理
单位发出的开工令或业主单位发出开工通知之日起计算)。
第*条双方责任
、发包人责任
(*)发包人负责质量监督工作,如发包人发现工程质量存在问题时或清理
工作达不到有关要求,应及时提出整改措施,如工程质量或清理工作仍得不到明
显改进,发包人可立即发出停工整改通知,情况严重者,发包人有权单方面终止
合同。
(*)组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各
种安全隐患。
(*)付款形式:工程完工并验收合格后,按实际发生工程量进行结算支付。
*、承包人责任:
(*)承包人必须严格按交通部颁发的现行标准、规范要求组织施工。为确
保工程优质按期完工,承包人必须接受工程质量监督部门的监督,服从发包人施
工技术人员的指挥,发包人如发现施工过程中存在问题时,承包人必须立即采取
有效措施纠正,否则由此造成的损失由承包人负责。
(*)承包人在施工过程中,必须严格按安全操作规程操作,做好安全防护
措施,确保安全生产。对施工期间出现的任何安全责任事故所造成的损失由承包
人承担全部责任。
(*)承包人负责工程验收交付使用前的成品保护工作,发生损坏,承包人
自行修复。
(*)因施工单位主要责任造成的工程变更调整不予审批,由施工单位自行
承担相关责任和费用。
第*条验收要求
、本工程以国家相关规定、竞争性碳商文件和设计要求为质量评定验收标
准,双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项,由发包人根
据有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定本项的约定标准。
*、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
*、除竞争性碳商文件另有要求外,均按国家、地方或行业(排列在前者优
先)现行相关验收规范和评定标准执行。
第*条项目管理要求
、承包人必须严格按照已经确认的施工方案组织施工,并应接受监理单位
对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的管制。
*、承包人在项目施工期间,须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度,
由于管理不善,导致政府职能部门的罚款和停工整改,由其发生的费用与损失由
承包人自行承担,且发包人保留暂缓支付工程款的权利,以确保文明施工有效实
行。
*、验收合格前的施工现场的所有安全责任及因此产生的经济损失由承包人
负责。
*、承包人对聘用员工必须严格管理,对他们的行为负全责,如在发生劳资
纠纷、意外(生病、伤亡事故)或违反规定、触犯国家法律等,由承包人承担全
责任,与发包人无关。
*、承包人为本项目施工的总承包单位。本项目不允许转包,不允许违规分
包。
*、承包人应承担的风险:
*.施工期间人工费、材料(水泥、商品混凝土及其它主材,具体由发包人根
据项目特点及主材造价占总造价权重指定除外)及机械台班价格波动。
*.施工期间主材市场价格波动。
*.在合同工期内除不可抗力原因外,所有为达到在合同工期内完工所需的各
种项目措施和费用。
*、发生签证的项目,承包人必须提供依据、详细情况及计价过程,并由发
包人签字并加盖单位公章确认才有效。
*、承包人应协助发包人办理本项目的所必要的各种报批手续,若项目因承
包人的原因导致未通过相关部门验收,发包人将拒绝接受。由此产生的*切损失,
由承包人承担。
*、承包人保证其雇佣的员工应严格遵守国家法律、法规和相关规定。在施
工过程中,必须严格管理,施工人员不得有违法活动;如违反法律、法规及相关
规定,所造成的后果由供应商及其雇佣的员工自行承担,并负责消除负面影响。
*、承包人在施工过程中要接受发包人派出的人员监督,并按碳商文件和工
程量清单要求完成工程并质量达到合格标准,否则要返工处理,返工的费用由承
包人负责。如不返工,则当承包人违约处理。
**、实施过程中要特别注意施工安全,规范设置社工安全警示标志,确保
施工路段行车、行人安全畅通,严禁随地弃倒施工垃圾,减少噪音及粉尘污染;
必要时请有关部门配合做好交通管制和疏导工作,确保项目按期顺利完成。
第*条施工要求
、承包人应严格按照国家颁布的现行施工规范及安全操作规程施工,接受
建设单位的监督和指导。
*、工程质量等级要求达到合格工程标准。
*、承包人进场的主要设备需经发包人及监督单位认可方能使用,主要材料
由发包人认可或抽样送往检测部门检测合格后方可批量进货。如果施工单位所提
供的材料经发包人验证后发现有不达标的情况,发包人有权要求施工单位更换合
格的施工材料并保留对其废标的权利。
*、承包人必须做到安全生产、文明施工。由于承包方原因,收到相关监管
部门发出后整改通知的,要求予以罚款工程总结算价的*%。
*、承包人在施工过程中要接受发包人派出的人员监督,并按发包人合同、
图纸要求完成所有规格质量,否则要返工处理,返工的费用由承包人负责。如不
返工,则当承包人违约处理。
*、严格按照国家及地方施工安全有关规定进行施工,安全、文明施工合格,
不发生*般或以上级别安全事故,如发生*切工伤事故及机械损坏的由承包人自
行负责。
第*条竣工资料要求
、档案收集:承包人必须按照公路建设档案管理的有关规定,在工程施工
过程中及时做好工程档案的收集、汇总、整理工作。
*、档案提交:承包人在工程竣工验收后**个工作日内,应向发包人提供
符合国家档案部门要求,按规格编制成册的完整的工程竣工图及有关的工程技术
档案资料*式*份(其中原件*份、复印件*份)提交发包人归档,并同时提交
有关归档的证明文件。
第**条违约
、承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约:
(*)承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人,或私自将合同的
全部或部分义务转移给其他人;
(*)承包人未经监理人批准,私自将已按合同约定进入施工场地的施工设
备、临时设施或材料撤离施工场地;
(*)承包人使用了不合格材料或工程设备,工程质量达不到标准要求,又
拒绝清除不合格工程;
(*)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,已造成或预期
造成工期延误;
(*)承包人在缺陷责任期内,未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容
或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复,而又拒绝按监理人指示再进行修补;
(*)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;
(*)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
*、对承包人违约的处理
(*)承包人发生第(*)目约定的违约情况时,发包人可通知承包人立即解
除合同,并按有关法律处理。
(*)承包人发生除第(*)目约定以外的其他违约情况时,监理人可向承包
人发出整改通知,要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费
用增加和(或)工期延误。
(*)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为,具备复工条件的,
可由监理人签发复工通知复工。
*、发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形,属发包人违约:
(*)发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款,或拖延、拒绝批准付
款申请和支付凭证,导致付款延误的;
(*)发包人原因造成停工的;
(*)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法
复工的;
(*)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的;
(*)发包人不履行合同约定其他义务的
*、对发包人违约的处理
发包人发生除第(*)目以外的违约情况时,承包人可向发包人发出通知,
要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的**天内仍
不履行合同义务,承包人有权暂停施工,并通知监理人,发包人应承担由此增加
的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。
承包人违约金*览表
序号 |
违约内容 |
违约金标准 |
备注 |
* |
未得到监理人批准,承包人擅自对施工图的任何部分进行修改 |
**元/次 |
|
* |
不签订劳动合同、非法使用农民工的或者拖延和克扣农民工工资的,由此造成劳务人员上访或劳动纠纷的。 |
***元/次 |
|
* |
分项工程的施工员没在现场管理的 |
****元/次 |
|
* |
超过**小时没有施工员在场而继续施工的 |
****元/次 |
|
* |
按施工进度计划须到位而未到位的主要设备,或擅自改变主要设备型号。 |
**元/台,同时处以****元/天的违约金,直至承包人纠正为止。 |
|
* |
路面基层必须碾压密实,表面干燥、清洁、无浮土,平整度和路拱度符合要求。 |
****元/处 |
|
|
*)粗细骨料不符合设计要求:*)基层和底基层压实度没有***%,表面坑注,明显离析:*)基层和底基层没有清理杂物,有浮土;*)砼养生不及时;*)膨胀传力杆活动端与固定端方向没有相反;*)接缝填充料没有饱满或用料不符合设计要求。 |
****元/处 |
|
* |
内业原始资料弄虚作假的,不及时填写的,填写不完整规范的,每次违约金*,***元 |
****元/次 |
|
* |
内业原始资料和整理资料未按有关要求采用文件盒及时归档,每次违约金***元。 |
***元/次 |
|
** |
分部工程完成时,须将原始资料、施工记录、进度照片等资料整理归纳,装订成册,违者每次违约金*,***元。 |
****元/次 |
|
** |
要求返工的工程未在规定的时间内进行返工或要求清除出施工现场材料未在规定的时间内清除出场的,每延误*天罚****元。 |
****元/天 |
|
** |
承包人的工期延误 |
****元/天 |
|
第**条其他
、未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
*、本合同自签订之日起生效,到工程结清工程款之日止自然失效。
*、本合同*式*份,甲乙双方各执*份。
地方公司
发包人:****市****区承包人:****昊粤建设有限公司
管理站武
法定代表人或法定代表人或
其授权的代理人其授权的代理人:
单位地址:****市****区沙湖路**号单位地址:****市****区龙
归镇益龙路***号***号房
邮编:邮编:******
传真:传真:/
开户银行:开户银行:中国建设银行股份有
限公司****市分行
帐号:
帐号:********************
日期:***年日期:****年*月*日
羊*月日日期:****年*月*日
(*)发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材
料,不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
(*)发包人工作人员要秉公办事,不准营私舞,不准利用职权从事各种
个人有偿中介活动和安排个人施工队*。
*.承包人的义务
(*)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价
证券、贵重礼品。
(*)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或
个人支付的任何费用。
(*)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活
动。
(*)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高
档办公用品等。
*.违约责任
(*)发包人及其工作人员违反本合同第*、*条,按管理权限,依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承
包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。
(*)承包人及其工作人员违反本合同第*、*条,按管理权限,依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿;情
节严重的,发包人建议交通运输主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管
的公路建设市场的处罚。
*.双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。
由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检
监察部门对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、
****线)施工合同的附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方
签署后立即生效。
*.本合同*式*份,由发包人和承包人各执*份,送交发包人和承包人的监
督单位各*份
发包人:****市****区地方承包人:****昊粤建设有限
公路管理站(盖章)公司(盖章)
法定代表人或法定代表人或
其授权的代理
其授权的代理人
*
地址:****市****区沙湖路**地址:****市****区龙归镇益龙
福路***号***号房
电话:****-*******
电话:****-*******
日期:****年*月日
日期:****年*月*日
工程量清单汇总表
建设项目名称:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线合同段:
编制范围:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线)清单**表
序号**** |
章次第***章第***章第***章第***章 |
科目名称总则路基路面交通安全设施 |
金额(元)*********************** |
*********** |
第***章绿化及环境保护设施第***章至***章清单合计暂列金额(不含计日工总额)已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计清单合计减去材料、工程设备,专业工程暂估价(即**-**=**)投标总价(**+**+**)=** |
第***章绿化及环境保护设施第***章至***章清单合计暂列金额(不含计日工总额)已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计清单合计减去材料、工程设备,专业工程暂估价(即**-**=**)投标总价(**+**+**)=** |
****************** |
|
|
|
|
编制复核:
工程量清单预算表
建设项目名称:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线合同段:
编制范围:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线)第*页共*页招预**-*表
工程量清单第***章
子目号******-* |
子目名称总则保险费 |
单位总额 |
总则数量*.*** |
单价(元)****.** |
合价(元)**** |
备注 |
******-******-* |
工程管理安全生产费承包人驻地建设施工场地建设费清单第***章合计人民币 |
总额总额 |
*.****.*** |
*****.*******.** |
*************** |
|
编制:复核
工程量清单预算表
建设项目名称:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线合同段:
编制范围:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线)第*页共*页招预**-*表
子目号******-****-*-****-*-*-****-****-*-****-*-****-*-* |
子目名称场地清理挖除旧路面挖除水泥混凝土路面挖除****厚旧水泥混凝上面层拆除结构物拆除混凝土结构拆除砖、石及其他翻体结构拆除标志、标牌 |
工程量清单第***章单位****个 |
路基数量**.****.****.*** |
单价(元)***.*****.*****.** |
合价(元)*********** |
备注 |
***-*-****-*-****-*-****-*-****-*-********-****-*-****-*-*-****-** |
更换反光膜立柱漆拆除道口柱拆除示警框更换标志版坡面排水边沟现浇混凝土边沟**现浇混凝土民用井清单第***章合计人民币 |
座座根根个** |
**.*****.*****.****.*****.****.****.*** |
**.****.****.****.*****.*****.*****.** |
**************************** |
|
编制:
复核;
工程量清单预算表
建设项目名称:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线)合同段:
编制范围:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线第*页共*页招预**-*表
工程量清单第***章路面
子目号******-* |
子目名称透层、粘层站层 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
合价(元) |
备注 |
***-*-****-*-*******-****-*-*******-****-*-**** |
乳化沥青粘层防水粘结层热拌沥青混合料面层细粒式沥青混凝土***细粒式沥青混凝土面层(**-***)水泥混凝土面板普通水泥混凝土面板****厚水泥混凝土路面旧路面处理 |
****** |
***.********.********.******.*** |
*.***.****.*****.** |
************************** |
|
***-****-****-****-*-****-*-****-*-****-*-* |
抗裂贴抗裂贴铣创旧路面铣创***厚旧水泥混凝上路面铣创*.**厚旧水泥混凝土路面铣创*.***厚旧水泥混凝土路面铣创*.***厚旧沥青混凝上路面清单第***章合计人民币 |
***月** |
****,*****.********.******.******.******.*** |
**.****.***.***.***.***.** |
************************* |
|
编制:复核
工程量清单预算表
建设项目名称:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线合同段:
编制范围:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线第*页共*页招预**-*表
工程量清单第***章交通安全设施
子目号 |
子目名称 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
合价(元) |
备注 |
*** |
护栏 |
|
|
|
|
|
***-* |
单面波形钢护栏 |
|
|
|
|
|
***-*-* |
路测单面波形梁钢护栏 |
|
|
|
|
|
***-*-*-* |
**-*-** |
|
***.*** |
***.** |
***** |
|
******-*-* |
道路交通标志*边形**** |
个 |
**.*** |
***.** |
***** |
|
***-*-* |
***** |
个 |
**.*** |
***.** |
**** |
|
***-*-****-*-* |
*****+*********** |
个个 |
*.****.*** |
****.*****.** |
******* |
|
***-*-****-****-*-****-*****-*****-** |
矩形里程标里程标示警桩道口标柱黄闪灯 |
个个根根套 |
*.*****.*****.******.****.*** |
***.*****.*****.*****.*****.** |
******************** |
|
******-****-*-****-*-*-****-*-*-* |
道路交通标线热熔型涂料路面标线反光型***厚***厚清单第***章合计人民币 |
** |
***.******.*** |
**.****.** |
**************** |
|
编制:
复核;
工程量清单预算表
建设项目名称:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线合同段:
编制范围:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线)第*页共*页招预**-*表
工程量清单第***章绿化及环境保护设施
子目号 |
子目名称 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
合价(元) |
备注 |
*** |
撒播草种和铺植草皮 |
|
|
|
|
|
***-* |
绿化 |
* |
****.*** |
*.** |
**** |
|
|
清单第***章合计人民币 |
|
|
|
**** |
|
编制:复核:
表*.*.*-**设备费计算表
建设项目名称:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线)
编制范围:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线招预**表
代号 |
设备名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
基价 |
定额设备购置费(元) |
单价(元) |
设备购置费(元) |
第*页共*页税金(元) |
定额设备费(元) |
设备费(元 |
********** |
太阳能黄闪灯 |
*.** |
|
*.** |
***.** |
***.** |
***.** |
***.** |
**.** |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制: |
合计 |
|
|
|
|
复核; |
|
|
|
|
|
表*.*.*-**专项费用计算表
建设项目名称:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线)
编制范围:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线第*页共*页招预**表
序号工程或费用名称说明及计算式金额(元)备注
********** |
施工场地建设费安全生产费 |
|
*****.*******.** |
|
编制:复核
表*.*.*-**工程建设其他费计算表
建设项目名称:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线)
编制范围:****区西河、西联镇美丽农村路建设工程(****线、****线、****线第*页共*页招预**表
序号费用名称及项目说明及计算式金额(元)备注
****编制: |
第*部分工程建设其他费工程保险费 |
|
****.** |
|
复核: