****省建设工程施工合同
工程名称:****市中医医院长征路院区临肖家台路侧配套改造工程项目
工程地点:****省****市长征路**号
发包人:****市中医医院(****市中医药研究所)
承包人:****
****省工商行政管理局
监制
****省建设厅
**扫描全能王
工程施工合同
甲方(发包人):****市中医医院(****市中医药研究所)
乙方(承包人):****
本着平等互利的原则,经甲、乙双方平等友好协商,按照
《民法典》、《建设工程质量管理条例》等国家法律法规的相
关规定,结合本工程具体情况,经双方协商*致,签订本合同。
*、工程概况
*.*工程名称:****市中医医院长征路院区临肖家台路侧配
套改造工程项目
*.*工程地点:****省****市长征路**号
*.*承包范围:施工图纸及投标工程量清单范围内的所有内
容。
*.*建筑面积:*****
*.*工期:**日历天,即:***年*月**日至****年
*月*日。
*.*工程质量:符合国家验收规范的合格标准。
*.*质保期:*年
*、合同价款
合同价款:
大写:*******元整
小写:**.****元整
*、甲乙双方责任
**扫描全能王
*.*甲方:
*.*.*甲方指派王晓洪为甲方工程代表,工程代表负责:
(*)合同履行过程中对工程质量和安装进度进行监督检查;
(*)办理工程阶段验收和竣工验收;(*)与乙方协调和处理
在施工中遇到的必须需要甲方解决的问题。
*.*.*甲方应按照施工进度及时向乙方支付工程款。
*.*.*负责施工场地具备水、电等基本必备条件。
*.*乙方:
*.*.*乙方指派庞国辉(联系方式:***********)为乙
方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质保量并
且严格按照合同规定及工程清单项目完成施工任务。
*.*.*严格执行国家和地方最新的施工规范、安全操作规范、
安全文明施工有关规定、防火安全规定以及室内装修污染等相
关规定,认真编制工程结算,严格按照施工设计要求进行施工,
确保工程质量。
*.*.*乙方采购的材料和设备,在使用前必须经甲方驻地代
表验收同意后方可使用。
*.*.*为了保证工程质量,甲方有权要求乙方提供材料和设
备相应的产品合格证、保修证书等以供甲方核对。如果乙方没
有或者无法向甲方提供上述资料,甲方可以选择拒绝使用乙方
提供的材料。
*.*.*在施工过程中以及工程竣工未移交甲方之前,乙方应
该负责对现场的*切设施和装修工程成品进行保护,如发生丢
失或损坏,由乙方自行承担相关损失。
**扫描全能王
*.*.*若因乙方施工原因导致任何人身或者财产损失,由乙
方承担全部责任。
*.*.*乙方未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑物结构或设
备管线,由此发生的损失或事故,由乙方负责并承担损失。
*.*.*工程在竣工验收合格并交付甲方使用前,乙方应该负
责工完场清,做好保洁卫生,交付甲方使用。
*.*.*乙方需将企业经营的营业执照、组织机构代码证、行
业资质证书以及纳税证明复印件各*份,并加盖乙方公章交付
甲方,以供甲方保存。
*、工程价款结算方式
*.*本合同的价款结算方法:固定单价合同。因甲方工程设
计变更,甲方以工程量签证单为准,乙方应无条件服从由此所
导致的工程价款调整。变更的工程价格按照以下方式确定:
*.*.*投标工程量清单中已有综合单价,按投标工程量清单
中已有的价格确定。
*.*.*投标工程量清单中没有适用或类似于变更工程的价格,
按照****版《****省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费
用基价表》、《****省建筑安装工程费用定额》、材料价格按
照****市建设工程造价信息(****年第*期)计取,工程造价
信息没有发布的,参照市场价作为结算价格。
*.*工程竣工验收合格并交付甲方使用后,乙方提交工程结
算酸工资料(*式*份)送交甲方,双方根据上述原则计算结
算总价款。
*.*甲方向乙方的付款方式:
**扫描全能王
工程款的支付:
(*)工程竣工验收合格并交付使用,乙方提交的工程竣工
结算书经甲方进行工程结算审核后**个工作日内,支付至结
算价款的**.*%,*.*%为工程质量保证金,质保期满付清。
(*)本项目工程价款税收由乙方承担,每次付款由乙方开
具税务专用发票,乙方提供发票后甲方进行付款。
*.*乙方确认,甲方应将上述工程价款付至以下账户:
收款单位:****
开户行:中国建设银行股份有限公司武汉中北东路支行
账号:********************
*、工程质量验收的约定
*.*本工程以施工图纸、设计说明和国家最新制定的施工
及验收规范为质量评定验收标准。甲方如对工程质量要求高于
上述约定规范和标准的,另行签订工程质量的补充约定。
*.*甲、乙双方应及时办理隐蔽工程验收手续。乙方应提前
**小时通知甲方参加隐蔽工程的验收,并要求甲方填写《隐蔽
验收情况表》,甲方对上述工程分段验收后不合格或者不符合
甲方对工程质量要求的,可以要求乙方立刻进行整改。甲方未
按时参加隐蔽工程验收,乙方可自行验收,甲方应予认可。若
甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方
应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,
其复验及返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
*.*以下情况下乙方工期可以相应顺延:(*)因为甲方原
因,在乙方施工前,施工场地不具备水、电等基本必备条件;
**扫描全能王
(*)不可抗力;(*)甲方同意工期顺延的情况。
*.*由于乙方原因造成工程质量不合格或者安全事故,其维
修、返工等费用由乙方承担,工期不顺延。
*.*工程竣工后,乙方应立即通知甲方验收,甲方接到验收
通知*日内组织验收,并办理验收和移交手续。如甲方在规定
时间内未能组织验收,甲方需及时通知乙方,双方协商确定验
收日期。
*.*根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,乙方同意
签订并严格履行《建设工程质量保修承诺书》(见附件*)的
保修义务。甲方同意在工程竣工之日起*年内若未发生质量问
题或者乙方严格履行保修责任并承担保修义务,在乙方提出返
还缺陷责任保修金申请后,甲方会在接到上述申请后*月内结
合保修期内的维修情况予以审核,并将保修金(无息)支付给
乙方。
*、违约责任
*.*施工过程中由于乙方原因造成工期延误,每逾期*天,
扣****元违约金。如因甲方原因造成工期延误,经甲方确认
后,工期可以相应顺延。
*.*如因乙方单方原因,在施工过程中擅自停工、窝工超过
*天,甲方有权书面通知乙方单方解除合同,并要求乙方支付
工程总造价*%的违约金,书面通知自送达乙方签字开始生效。
*、合同的其他条款
*.*设计文件变更必须经甲方代表签字确认后乙方方可施工。
相关文件必须经甲方代表或者甲方亲自签字确认后方为有效。
**扫描全能王
若乙方在缺少有效文件的情况下施工,均视为乙方的单方行为,
不对甲方产生法律约束力;乙方已实际施工的,由乙方承担相
应后果及损失。
*.*乙方应该使用符合国家室内污染标准的合格装修材料,
避免室内装修空气污染。如装修后室内空气污染指标超过国家
规定标准的,视为装修质量达不到约定标准,乙方应该承担相
应的违约责任。
*.*进行装饰装修施工造成相邻住房的管道堵塞、渗漏、停
*
水、停电等事故,由乙方承担修理和损失赔偿的责任。
*.*本合同附件包括装修工程质量保修承诺书、装修工程投
标工程量清单等法律文件,附件均为本合同有效组成部分,与
本合同具备同等法律效力。
*.*合同履行过程出现纠纷时,双方应该友好协商解决,协
商不成时,双方应将争议提交地方法院提起诉讼。
*.*本合同正本*式*份,甲方执*份,乙方执*份,自双
方签章之日起生效。
*.*双方如对本合同有补充意见或者履行合同过程中需要签
订补充协议,而补充协议如有与本合同冲突之处,以补充协议
为准。
**扫描全能王
发包方(章):****市中医医院承包方(章):****世纪弘和
建设工程有限公司
日
(****市中医药研究所)
地址:****省武汉市汉南区纱帽
地址:****省****市长征路**号
街紫薇轩*-**号*-*
层房屋(****)
商位
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
合同签订时间:***年*月**日
**扫描全能王