**-****-****
建设工程委托监理合同
****
委托人:****市****区明城镇城建综合事务中心
监理人:****
****省工商行政管理局监制
第*部分建设过程委托监理合同
委托人****市****区明城镇城建综合事务中心与监理人深圳市普利工
程咨询有限公司经双方协商*致,签订本合同。
*、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况
如下:
工程名称:****
工程地点:****市****区明城镇
工程规模:本项目为罗稳村新党群服务中心建设项目,主要内容包含新
建党群服务中心*座,地上*层、架空*层,建筑面积约***.***,采
用灌注桩和承台基础,钢筋混凝土框架结构等,具体详见本项目工程量
清单。
总投资:***.**********
工程总工期:**个日历天(自开工令发出日计起)
本工程监理费概算审核价:*****.**元,拟下浮**%,合同签约价为
*****.**元,(人民币大写:*********元*角*分)
*、本合同中的有关词语含义与本合同第*部分《标准条件》中
赋予它们的定义相同。
*、下列文件均为本合同组成部分:
*、本合同标准条件;
*、本合同专用条件;
*、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;
*、招标文件。
*、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用
条件中议定范围内的监理业务。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名:吴日升,身份证号码:******************
注册号:********
*、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监
理人支付报酬。
工程建设监理的期限自签定本合同之日起至本工程保修期满,颁
发保修责任终止证书给承包人时止。
本合同*式*份,具有同等法律效力,委托方执*份,监理
方执*份。
*、签订时间
本合同于****年*月*日签订。
(盖章页)
委托人(公章):****市****区明城镇监理人(公章):深圳市普利工程咨询
有限公司
城建综合事务中心
业日
地址:****市****区明城镇明地址:****市****区荷城街道
*路*号滨江路*号明港城首层之**-
**号铺
法定代表人:
法定代表人:
或委托代理人:
或委托代理人:
电话:电话:****-********
开户银行:****农村商业银行股份有
开户银行:
限公司****信和支行
帐号:
帐号:*****************
邮政编码:******
邮政编码:******
第*部分标准条件
词语定义、适用范围和法规
第*条下列名词和用语,除上下文号有规定外,有如下含义:
(*)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(*)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的*方以及其
合法继承人。
(*)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的*方,以及其合法继
承人。
(*)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(*)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面
履行本合同的全权负责人。
(*)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订
合同的当事人。
(*)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委
托的监理工作范围和内容。
(*)“工程监理的附加条件“是指:①委托人委托监理范围以外,通
过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人的
原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而
增加的工作。
(*)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理
人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业
务的工作。
(**))“日”是指任何*天*时至第*天*时的时间段。
(**)“月”是指根据公历从*个月份任何*天开始到下*个月相应日
期的前*天的时间段。
第*条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法
*
规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第*条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件
约定使用*种以上(含*种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标
准语言文字。
监理人义务
第*条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,
向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,
完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义
务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
第*条监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委
托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。
第*条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理
工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按约定的时间和方式交给委托
人。
第*条在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本
工程、本合同业务有关的保密资料。
委托人及项目建设管理单位义务
第*条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作
提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应
在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
第*条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有
关的为监理工作所需要的工程资料。
第*条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要
求作出决定的*切事宜作出书面决定。
第**条委托人应当授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的
*
职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第*
人签订的合同予以明确。
第**条委托人应在不影响监理人开展工作的时间内提供如下资料:
(*)与工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录
(*)提供与本工程有关的协助单位、配合单位的名录。
第**条根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供
其他人员,在监理合同专用条件中予以明确。
监理人权利
第**条
监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:
(*)逸选择工程总承包人的建议权。
(*)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产
工艺设计和使用功能要求,向委托人建议权。
(*)又对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提
出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当实现征
得委托人及项目建设管理单位的同意。当发现工程设计不符合国家颁发的建
设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人
及项目建设管理单位并要求设计人更正。
(*)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低
成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。
(*)主持工程建设单位有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当
事先向委托人报告。
(*)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但
应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在**小时向
委托人作出书面报告。
(*)工程上使用的材料和施工质量标准的检验权。对于不符合设计要
求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止
*
第***条监理人向委托人办理完竣工验收或工种移交手续,承包
人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终
止。保修期间的责任,双方在专用条款中的约定。
第***条当事人*方要求变更或解除合同时,应当在**天前通知
*方,因解除合同使*方遭受损失的,除依法可以免除责任以外,应当责任
方负责赔偿。
变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原
合同仍然有效。
第**条监理人在应当获得监理报酬之日起**日内仍未收到支付单
据,而委托人未对监理人提出任何书面解释时,或根据第***条已暂停执
行监理业务时限超过*个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发
出通知后**日内仍未得到委托人答复,可进*步发出终止合同的通知,如果
第*份通知发出后**日仍未达到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续
暂停执行全部或部分监理业务,委托人承担违约责任。
第***条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务
时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后**天内
没有收到答复,可在第*个通知发出后**日发出终止委托监理合同的通知,
合同即行终止。监理人承担违约责任。
第***条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的
责任。
监理报酬
第***条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监
理合同专用条件中约定的方法计算,并按约定的时间和数额支付。
第***条条,如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规
定之日起,还应向监理人支付滞纳金,纳金从规定支付期限最后*日计算。
第***条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件
**
约定。
第***条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬
项目提出异议,应当在收到支付通知书**小时内向监理人发出异议的通知,
但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
其他
第***条在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理
人聘用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。
第***条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施
工承包人的任何报酬或者经济利益。
监理人不得参与可能与合同规定的委托人利益相冲突的任何活动。
第***条监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监
理人亦不得泄露设计人、承包人提供并申明的秘密。
第**条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人及项目建
设管理单位有权为本工程或复制此类文件。
争议的解决
第***条因违反或终止合同而引起的对方损失和损害的赔偿,*
方应当协商解决,如未能达成*致,可提交主管部门协调,如仍未能达到*
致时,根据*方约定提交仲裁机构仲裁。
**
第*部分专用条件
第*条本合同适用的法律及监理依据:国家、省市有关工程建设法规、
规范、标准、规程,施工图纸,施工合同等。
第*条监理范围和监理工作内容:施工阶段安全控制(含保修期)的质
量、进度、投资控制,合同管理,组织协调。
第*条外部条件包括:*方协商确认
第*条委托人应提供的工程资料及提供时间:合同签订后,提供施工
图纸*套,施工合同、预算书各*份等。
第*条委托人应在*天内对监理人书面提交并要求作出决定的事
宜作出书面答复。
第*条项目建设管理单位的常驻代表为
第*条监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔
偿损失[累计赔偿不超过监理报酬总数(扣税)]:
赔偿金=直接经济损失×报酬比率(扣除税金)
第*条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人
的报酬:本工程监理费概算审核价:*****.**元,拟下浮**%,合同签约价为
*****.**元,(人民币大写:***任*****元*角*分)。
第*条
*方同意用人民币支付报酬,按/汇率计付。
第*条本合同在履行过程中发生争议时,由双方当事人协商解决,协
商不成的按下列*种方式解决:
(*)提交****市仲裁委员会仲裁。
(*)依法向人民法院起诉。
附加协议条款:
监理酬金支付方法:
*、
监理款支付办法:
*、支付条件:工程完成**%时,支付监理费的**%;工程验收后在*个
月内支付监理费的**%;
*、施工工程竣工验收合格,质保期满*年,支付监理费合同价的**%。
**
廉政合同
建设单位:(全称)****市****区明城镇城建综合事务中心
监理单位:(全称)****
根据国家、省有关廉政建设的规定,为做好合同工程的廉政建设,保证
工程质量与施工安全,提高建设资金的有效使用和投资效益,合同双方当事
人就加强合同工程的廉政建设,订立本合同。
*双方权利和义务
*.*严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
*.*严格执行合同工程*切合同文件,自觉按合同办事。
*.*合同双当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法
律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,
不得违反工程建设管理规章制度。
*.*建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电
话,监督并认真查处违法违纪行为。
*.*发现双方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为,应及时给予提醒
和纠正。
*.*发现双方严重违反合同的行为,有向其上级部门举报、建议给予处理
并要求告知处理结果的权利。
*建设单位义务
*.*建设单位及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵
重物品,不得在承包人报销任何应由发包人(项目建设管理单位)或其工作
人员个人支付的费用。
*.*建设单位及其工作人员不得参加承包人安排的宴请(工作餐除外)和
娱乐活动,不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
*.*建设单位及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧
**
嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
*.*建设单位及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材
料和工程设备,不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
*.*建设单位及其工作人员要秉公办事,不准营私舞,不准利用职权私
自为合同工程安排施工队*,也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活
动。
*.*建设单位及其工作人员(含其配偶、子女)不得从事与合同工程有关
的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
*监理单位义务
*.*监理单位不得以任何理由向建设单位及其工作人员行赔或馈赠礼金、
有价证券、贵重礼品。
*.*监理单位不得以任何名义为建设单位及其工作人员报销应由建设单
位或其工作人员个人支付的任何费用。
*.*监理单位不得以任何理由安排建设单位及其工作人员参加宴请(工作
餐除外)及娱乐活动。
*.*监理单位不得为建设单位和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办
公用品等物品。
*.*监理单位不得为建设单位及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、
配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
*违约责任
*.*建设单位及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定,应按照廉
政建设的有关规定给予处分;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给
监理单位造成损失的,应予赔偿。
*.*监理单位及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定,应按照
廉政建设的有关规定给予处分;情节严重的,给予监理单位*~*年内不得
进入工程建设市场的处罚;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给发
包人造成损失的,应予赔偿.
*双方约定
**
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行,并由合同双方当
事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
*合同法律效力
本合同作为监理合同的附件,与监理合同具有同等的法律效力。
*合同生效
本合同自合同双方当事人签署之日起生效,至合同工程竣工验收合格之
日后失效。
*合同份数
本合同*式*份,具有同等法律效力,自双方签字盖章后生效。合
同双方各由保存*份。
下
建设单位:****市****区明城镇建综合事物监理单位:****
中心(公章)
法定代表人或授权代表(签字法定代表人或授权代表(签字
联系电话:联系电话:****-********
****年*月*日
合同签订日期:*
**