建筑工程设计合同
*
工程名称:****县红卫街片区燃气管道等老化更新改造项目
工程地点:****省****县
发包人:
****县住房和城乡建设局
设计人:
****
签订日期:****年**月**日
发包人:****县住房和城乡建设局
设计人:****
发包人委托设计人承担_****县红卫街片区燃气管道等老化更新改造项目的设计服
务工作,工程地点为****省****县,经双方协商*致,签订本合同,共同执行。
第*条本合同签订依据
*.*《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计
市场管理规定》。
*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条设计依据
*.*发包人给设计人的委托书或设计中标文件
*.*发包人提交的基础资料
*.*国家各项标准和设计规范
第*条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在岐义或不*致,则根
据如下优先次序来判断:
*.*合同书
*.*发包人要求及委托书
第*条本合同项目的名称、规模、阶段(根据行业特点填写)
工程名称:****县红卫街片区燃气管道等老化更新改造项目
工程内容:本项目位于****县中心城区及城东龙古村,片区雨污管网分流改造以及
管网开挖导致的道路恢复主要包括东关街、红卫街、龙古村上山段以及龙古村下山段等
*
*条道路。本次设计要求对已有排水系统以及新增道路进行彻底雨污分流改造,道路路
面提升改造为沥青混凝土路面,并对路面标志标线等附属工程改造更新。项目内容包含
道路工程、交通工程、管网工程、照明工程及燃气工程。
阶段:方案设计、施工图设计及施工后续技术服务等工作。
第*条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间:
本合同签订后**日内,发包人应向设计人提供相关设计资料。
第*条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间:
设计人根据发包人对工程的进度安排,发包人向设计人提供完整的设计所需资料后
-*-
**个日历内,设计人完成相关设计工作,并向发包人提供方案设计、施工图设计文件
各*份。
提交地点:****县住房和城乡建设局
第*条费用
设计人根据中标通知书,本项目设计费确定为人民币:******.**元(大写:**
***任元整。
第*条支付方式
*.*完成方案设计后,发包人支付设计费总额的_**%,计*****.**元(大写:*
**任**元整。
*.*施工图设计全部提交后,发包人再支付设计费总额的**%,计******.**元
(大写:*****任**元整)人民币,待甲方确认通过后发包人结清其余设计费,
计*****.**元(大写:******元整)人民币,不留尾款。
*.*双方委托银行代付代收有关费用。
第*条双方责任
*.*发包人责任
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料
及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准
进行设计。
发包人提交基础资料及文件超过规定期限**天以内,设计人按本合同第*条规定
的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限**天以上时,设
计人有权重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料
作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、
*
重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
*.*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,
不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作
量,不足*半时,按该阶段设计费的*半支付;超过*半时,按该阶段设计费的全部支
付。
*.*.*发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付*天,
应承担应支付金额*分之*的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超
-*-
过**天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级
或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计
费。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,
不得严重背离合理设计周期。
*.*设计人责任
*.*.*设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合
同第*条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文
件的质量负责。
*.*.*设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设
计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失
部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定
为实际损失的*%,但赔偿金数额最高不超过设计费总额。
*.*.*由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误*天,应减收该项目应
收设计费的*分之*。
*.*.*合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付
的定金。
*.*.*设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论
负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件*年
内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣
工验收。
第*条保密*门
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何*方均不得对对方的资料及文
*
件擅自修改、复制或向第*人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密
方承担*切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第**条仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行
政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未
在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第**条合同生效及其他
-*-
**.*本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人
需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
**.*发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费
用。
**.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
**.*本合同双方签字盖章即生效,*式*份,发包人*份,设计人*份。
本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备
案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合
同即行终止。
**.*双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具
有同等法律效力。
**.*未尽事宜,经双方协商*致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
(以下无正文)
平莉县住房和城乡建设局
发包人名称;
设计人名称:****
***
(盖章)
****元****
绝林
法定代表人:(签字或签章)法定代表人:(签字或签章
委托代理人:(签字或签章)委托代理人:(签字或签章)
住所:住所:****省西安市高新区唐延路**
号禾盛京广中心*座****室
电话:电话:***-********
开户银行:开户银行:广发银行股份有限公司西安分
行营业部
银行帐号:*******************
银行帐号:
日期:****年**月**日
日期:****年**月**日
-*-
****铭锐景腾工程项目咨询有限公司
陕铭锐发[****]*号
成交通知书
****:
你方于****年*月*日,参加的****县红卫街片区燃气管
道等老化更新改造项目设计服务谈判采购工作中,谈判小组依据
各投标单位报价文件,经过评审程序,确定贵单位为成交单位。
成交金额:******元整(¥******.**元)
请接到此通知,在文件规定的时间内,与采购单位洽谈合同
条款,并签订合同。
****铭锐景腾工程项目咨询有限公司
****年*月*日
:
-*-