建设工程设计合同
(专业建设工程设计合同)
工程名称:****县老正街片区燃气管道等老化更新改造项目
工程地点:****省****县
设计证书等级:市政行业乙级
发包人:
****县住房和城乡建设局
设计人:****
签订日期:****年**月**日
中华人民共和国建设部
监
制
国家工商行政管理局
发包人:****县住房和城乡建设局
设计人:****
发包人委托设计人承担****县老正街片区燃气管道等老化更新改造项
且,工程地点为****省****县,经招标程序招标、公示后,依据中标通知
书,签订本合同,共同遵照执行。
第*条本合同签订依据
*.*《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设
工程勘察设计市场管理规定》。
*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条设计依据
*.*发包人给设计人的委托书
*.*发包人提交的基础资料
*.*设计人采用的主要技术标准是:
《市政公用工程设计文件编制深度规定》(****版);
《城市道路工程设计规范》(*****-****)(****年版);
《城镇给水排水技术规范》(*******-****);
《工程建设标准强制性条文》(城市建设部分)****年版等。
第*条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明
的,如果合同文件存在歧义或不*致,则根据如下优先次序来判断:
*.*合同书
*.*中标通知书
**发包人要求及委托书
第*页共*页
第*条本合同项目的规模、阶段及设计内容
*、规模、内容及项目负责人:
本项目改造内容主要包括:本项目位于****县中心城区,包含西关北路、
老正街、黄州馆巷、贺家巷主路以及贺家巷支路等*条道路,本次设计要
求对已有排水系统以及新增道路进行彻底雨污分流改造,道路路面提升改
造为沥青混凝土路面,并对路面标志标线等附属工程改造更新。
工程设计内容包括道路工程、交通工程、管网工程、照明工程及燃气
工程。
项目负责人:陈涛。
*、设计阶段:方案设计、施工图设计及施工后续技术服务等工作。
第*条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交时间 |
备注 |
* |
设计任务书 |
* |
设计开始前 |
/ |
* |
前期相关资料 |
* |
设计开始前 |
|
第*条设计人向发包人交付的设计文件、份数
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
备注 |
* |
方案设计 |
*套 |
合同签订后**日内 |
含电子版 |
* |
施工图设计 |
*套 |
合同签订后**日内 |
含电子版 |
第*条费用
根据中标通知书,本项目设计费金额为:人民币*****任元整(小
写:¥******.**元),本合同费用包括为完成本项目招标内容要求的工作
所发生的设计费、施工现场技术服务费、差旅费、设计文件工本费及应缴
第*页共*页
纳的税金等。
第*条支付方式
(*)第*笔付款:合同签订后,完成方案设计工作并经发包人确认后,
设计人出具付款申请及相关资料,发包人向设计人支付设计费总额的**%,
计¥*****.**元(人民币大写:******元整)。
(*)第*笔付款:设计人完成施工图设计工作并提交相关成果,经发包
人审核确认后,设计人出具付款申请及相关资料,发包人向设计人支付设
计费总额的**%,计¥******.**元(人民币大写:********元整)。
(*)第*笔付款:项目交工验收合格后,设计人出具付款申请及相关资
料,发包人向设计人支付设计费尾款,计¥*****.**元(人民币大写:**
****元整)。
第*条双方责任
*.*发包人责任
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向设计人
提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要
求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,设计人按本合同
第*条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规
定期限**天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,
或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商
签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人
所耗工作量向设计人支付返工费。
第*页共*页
*.*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始
设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根
据设计人已进行的实际工作量,不足*半时,按该阶段设计费的*半支付;
超过*半时,按该阶段设计费的全部支付。
*.*.*发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目
停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征
得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
*.*设计人责任
*.*.*设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设
计,按本合同第*条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件
并对提交的设计文件的质量负责。
*.*.*设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由
于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措
施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔
偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的*%。
*.*.*由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误*天,应
减收该项目应收设计费的*%。
*.*.*设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并
根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同
规定时限交付设计文件*年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进
行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
第*条保密
第*页共*页
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何*方均不得对对
方的资料及文件擅自修改、复制或向第*人转让或用于本合同项目外的项
目。如发生以上情况,泄密方承担*切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第**条仲裁
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成
的按下列第*种方式解决:
(*)提交_当地仲裁委员会仲裁;
(*)依法向人民法院起诉。
第**条合同生效及其他
**.*设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
**.*本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货
商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发
包人承担。
**.*发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协
议并支付费用。
**.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
**.*本合同双方签字盖章即生效,*式*份,发包人*份,设计人*份。
**.*本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规
定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履
行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
**.*双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,
与本合同具有同等法律效力。
**.*未尽事宜,经双方协商*致,签订补充协议,补充协议与本合同
具有同等效力。
(以下无合同条款)
第*页共*页
建
海有
房
发包人名称(盖章)
设计大名称盖章
*
****县住房和城经建设局
****
法定代表人:法定代表人:
或或
委托代理人:委托代理人:
住所:住所:****省西安市高新区锦业路
**号锦业时代**座**层****室
电话:电话:***********
传真:
传真:***-********
开户银行:开户银行:中国光大银行股份有限
公司西安雁塔路支行
银行帐号:银行帐号:*****************
日期****年**月**日日期****年**月**日
第*页共*页
****铭锐景腾工程项目咨询有限公司
陕铭锐发[****]*号
成交通知书
****:
你方于****年*月*日,参加的****县老正街片区燃气管
道等老化更新改造项目设计服务谈判采购工作中,谈判小组依据
各投标单位报价文件,经过评审程序,确定贵单位为成交单位。
成交金额:******元整(¥******.**元)
请接到此通知,在文件规定的时间内,与采购单位洽谈合同
条款,并签订合同。
****铭锐景腾工程项目咨询有限公司
****年*月*日
第*页共*页