惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处朗华二期建构筑物清拆项目服务的合同公告-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

****仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处*****期建构筑物清拆项目服务的合同公告

发布机构：发布时间：****-**-** **:**:**

采购计划编号：******-****-***** 预算金额：******* 采购品目：

代理机构：**** 项目经办人：项目负责人：

*、合同编号

惠公易省云采仲恺（社）【****】***号

*、合同名称

*****期建构筑物清拆项目服务

*、项目编号

惠公易省云采仲恺（社）【****】***号

*、项目名称

*****期建构筑物清拆项目服务

*、合同主体

采购人(甲方)：****仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处

地址：****省****市仲恺高新区陈江街道甲子路***号

联系方式：****-*******

供应商(乙方)： ****

地址：****仲恺高新区立新路*-*号综合技术中心实验大楼*层**号（***）房（仅限办公）

联系方式：***********

*、合同主要信息

主要标的：

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
*	对*****期项目红线内的建构筑物进行清拆清运	*(项)	,,.*	,,.*

合同金额： *,***,***.**元，大写金额：*************元整

履约期限：****年**月**日至****年**月**日

履约地点：****仲恺高新区陈江街道办事处

采购方式：竞争性磋商

*、合同签订日期

****年**月**日

*、合同公告日期

****年**月**日

*、其他补充事宜

合同附件：

*.采购合同公示附件.***

****仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处

****年**月**日

您有开具电子保函的需求，可通过此链接跳转至金融服务中心办理

*****://*****.***.**.***.**/**********/***/*********/

此合同可以办理合同融资贷款，如果您有办理合同融资贷款的需求，请访问此链接至金融服务中心办理业务

*****://*****.***.**.***.**/**********/***/*********/

施工合同书

名称：*****期建构筑物清拆

发包单位：****仲恺高新区陈江街道办事处

承包单位：****

签订日期：***年*月／

发包人：****仲恺高新区陈江街道办事处

法定代表人：张贤

住所：陈甲路***号

联系电话：

承包人：****

法定代表人：林裕杰

住所：****仲恺高新区立新路*-*号综合技术中心实验大楼*层

**号（***）房（仅限办公）

联系电话：****-*******

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、

《****省城市房屋拆迁管理规定》及其他有关法律、行政法规，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方对*****期建构

筑物清拆服务事项协商*致，订立本合同。

*、项目概况

（*）项目名称：*****期建构筑物清拆

（*）项目规模：*****期范围内建构筑物，具体以测绘面

积为准。

（*）项目内容：根据发包人的指令，对项目范围内的建、

构筑物进行****。验收时地面建、构筑物已完成清拆（运），并

符合发包人要求和有关规定。具体施工内容以发包人提供的有关

资料为准。

（*）资金来源：政府拨付。

*、承包范围与承包方式

承包范围：详细位置根据发包单位指定。

承包方式：承包人为本项目施工总承包单位，包人工、包机

械、包质量、包工期、包安全。不允许转包，不允许违法分包。

*、合同工期

（*）按测绘报告清拆，根据发包人要求的期限清拆完毕并

清运建筑废料，通过发包人验收。

（*）因工作进度的不确定性，承包人必须随时接受发包人

的清拆指令，根据指令及时地对房屋进行清拆。若发包人单方原

因造成的停工，由发包人补偿承包人损失，并按双方确认的结清

承包人实际已完成的施工量支付的费用。

（*）承包人根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方

法合理、可行的前提下，对本项目的工期进行优化，缩短工期。

其中雨天、节假日及因施工单位的施工质量不合格或施工工序颠

倒造成的返工所耽误的工期，不能顺延。遇不可抗力因素影响，

经承包人书面认可的，工期可以顺延，要求全部按期完成，按期

完成不奖不罚。

*、质量标准

验收时地上附着物已清拆，承包人完成本合同约定的其他义

务，施工质量需符合发包人要求和有关质量合格规定。

*、履约保证金和合同价款

*、承包人不须提交保证金。

*、合同金额：依据《****市集体土地征收与补偿暂行办法》

（惠府[****]***号）文件标准，框架（混合）结构**元/平方

米，砖木结构**元/平方米，简易结构**元/平方米，其中框架

（混合）结构*****.**平方米，砖木结构****.**平方米，简

易结构****.**平方米，总价为*******.**元；中标下浮率为

*.*%，即合同总金额为人民币*************元*

角*分整（小写：*******.**元）（含*切费用），发包人无

其他付款义务。

*、项目造价的结算及拨付方式

合同价款的拨付：项目范围内建、构筑物清拆完毕、经发包

人验收合格后**个工作日内，发包人通过银行转账方式向承包

人指定账户足额拨付合同金额。发包人付款前，承包人应当提供

相应的合法有效发票，否则，发包人有权拒绝支付相应的款项。

因发包人使用的是财政资金，实际支付进度以财政资金拨付进度

为准，如因财政资金到位不及时，发包人不承担违约责任。

开户名：****

开户银行：交通银行股份有限公司****分行

账号：*********************

*、双方权利和义务

（*）发包人的权利和义务

*、有权随时检查、监督施工现场及****进度、质量和安全。

*、有对施工现场需要****物的认定权。

*、向承包人进行施工交底，交代清楚施工现场周围地下障

碍物与施工中需要注意的事项并提供有关技术资料。

*、负责协调切断通往被清拆房屋内的水源、电源、煤气、

通信等线路。

*、因发包人原因导致的承包人工期延误或者清拆项目发生

变更的，除造成承包人直接损失外，发包人不承担任何补偿责任。

*、发包人指定_为本****项目负责人，负责协调施工

中相关事宜并监督承包人的施工全过程。

（*）承包人的权利和义务

*、认真贯彻执行国家有关部门对项目施工提出的各项要求

和规定，在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和

施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定和做好各

项防护措施。由于自身措施不力造成的人员伤亡等事故责任、法

律责任和经济责任，均由承包人负责。

*、负责编制施工方案，严格按方案实施；自行配备是施工

过程中所需的材料、设备、配套设施等。

*、制定安全、环保措施。切实加强现场管理，做好****现

场的维护，如发生安全与环保等问题完全由承包人自负。

*、积极配合发包人的相关工作，接受发包人及相关行政主

管部门的监督和管理。

*、须遵守《城市建筑垃圾管理规定》进行处理，并承担费

用。

*、不得将本项目转包或违法分包。

*、不得****未明确****的设施和建筑物，在清拆过程中要

注意保护好花草树木。

*、加强易燃、易爆物品的管理。

*、****项目完成后，承包人须向发包人提出清拆项目验收

申请，会同发包人共同验收，验收合格后由发包人发放验收合格

证明，如验收不合格，则限期整改，直到验收合格为止，但工期

不得顺延。承包人在施工中如果工作质量不符合发包人要求和有

关规定，发包人要求停工或返工时，承包人必须立即执行，并承

担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

**、要切实加强各类管线的防护工作，按发包人和管线单位

的要求做好防护措施，如清拆过程中损坏管线的由承包人承担责

任。

**、承包人在清拆过程中由于自身原因造成的各种损失自负。

**、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及

防范措施，确保施工中*无*失；负责购买施工人员的保险，对

施工过程中所发生的任何（包括施工人员、施工人员以外的任何

第*人）安全责任事故，责任由承包人承担；由此给发包人造成

损失的，承包人还应当负责赔偿。

**、服从发包人现场管理人员的指挥，尊重发包人的管理制

度。

**、施工场地内的施工用水、用电由承包人自行解决，施工

范围内的临时便道及临时排水设施由承包人负责根据施工需要

修筑并维护，上述费用已包括在承包人承包价包干范围内，由承

包人负责交纳。发包人应提供相应的协助。

**、承包人指定为本项目施工负责人，全权负责项目

清拆事宜并及时向发包人通报项目****有关情况。

**、承包人承诺按时发放承包人的工人工资，若有拖欠工人

工资情况导致工期延误的，承包人应承担工期延误造成的违约责

任；若因此造成发包人损失，承包人还应当负责赔偿。

**、若由于天气原因或者其他非承包人原因导致确实无法正

常施工的情况，必须做好签证，签证由甲乙双方共同签字确认，

否则由此造成工期延误的，发包人有权追究承包人因工期延误造

成的违约责任。

*、违约责任

*、如有违反本合同规定，违约方须承担全部责任，并赔偿

对方的损失。

*、承包人不得以任何理由拖延****施工进度，承包人未按

合同约定工期完成合同规定范围内建筑物清拆的，承包人每逾期

*天按合同总价的*分之*向发包人支付违约金，逾期超过**

日的，发包人有权单方解除合同，并要求承包人按合同总价的

**%支付违约金。

*、承包人清拆未能通过发包人验收的，应当在收到发包人

通知**日内完成整改，拒绝整改的，发包人有权另外指派第*

方清拆，费用由承包人承担，发包人在支付承包人合同价款时直

接予以扣除。

*、承包人如不具备履行本合同项下义务必须具备的资质，

应承担违法施工作业而产生的全部法律后果（包括行政机关向发

包人和承包人作出的行政处罚）。

*、承包人将本项目转包或违法分包的，发包人有权要求承

包人按合同总价的**%支付违约金。

*、争议或纠纷解决

本合同在履行期间，双方发生争议或纠纷时，可采取协商解

决或请有关部门进行调解。如当事人不愿通过协商、调解解决或

者协商、调解不成时，可向发包人所在地人民法院起诉。

*、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并保

证项目质量。

**、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付

合同价款及其他应当支付的款项，但发包人不承担财政付款迟延

导致的逾期付款责任。

**、合同生效

（*）本合同双方约定签字盖章后生效。

（*）本合同*式*份，发包人*份，承包人*份，均具有

等同法律效力。

发包人（盖章）：承包人（盖章）：

签约代表人：签约代表人：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处朗华二期建构筑物清拆项目服务的合同公告

公告内容：