(**—****—****)
********市涧河左岸
(丝路大道至衡山路)截污****施工
项目建设工程
施工合同
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
目录
第*部分合同协议书
*、工程概况
*、合同工期
*、质量标准
*、签约合同价与合同价格形式
*、项目经理
*、合同文件构成
*、承诺
*、词语含义
*、签订时间
*、签订地点
**、补充协议
**、合同生效
**、合同份数
第*部分通用合同条款
*.*词语定义与解释
*.*语言文字
*.*法律
*.*标准和规范
*.*合同文件的优先顺序
*.*图纸和承包人文件
*.*联络
*.*严禁贿赂
*.*化石、文物
*.**交通运输
*.**知识产权
*.**保密
*.**工程量清单错误的修正
*.发包人
*.*许可或批准
*.*发包人代表
*.*发包人人员
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*资金来源证明及支付担保
*.*支付合同价款
*.*组织竣工验收
*.*现场统*管理协议
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*项目经理
*.*承包人人员
*.*承包人现场查勘
*.*分包
*.*工程照管与成品、半成品保护
*.*履约担保
*.*联合体
*.监理人
*.*监理人的*般规定
*.*监理人员
*.*监理人的指示
*.*商定或确定
*.工程质量
*.*质量要求
*.*质量保证措施
*.*隐蔽工程检查
*.*不合格工程的处理
*.*质量争议检测
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*职业健康
*.*环境保护
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*施工进度计划
*.*开工
*.*测量放线
*.*工期延误
*.*不利物质条件
*.*异常恶劣的气候条件
*.*暂停施工
*.*提前竣工
*.材料与设备
*.*发包人供应材料与工程设备
*.*承包人采购材料与工程设备
*.*材料与工程设备的接收与拒收
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*禁止使用不合格的材料和工程设备
*.*样品
*.*材料与工程设备的替代
*.*施工设备和临时设施
*.*材料与设备专用要求
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*取样
*.*材料、工程设备和工程的试验和检验
*.*现场工艺试验
**.变更
**.*变更的范围
**.*变更权
**.*变更程序
**.*变更估价
**.*承包人的合理化建议
**.*变更引起的工期调整
**.*暂估价
**.*暂列金额
**.*计日工
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
**.*法律变化引起的调整
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
**.*预付款
**.*计量
**.*工程进度款支付
**.*支付账户
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*竣工验收
**.*工程试车
**.*提前交付单位工程的验收
**.*施工期运行
**.*竣工退场
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
**.*竣工结算审核
**.*甩项竣工协议
**.*最终结清
**.缺陷责任与保修
**.*工程保修的原则
**.*缺陷责任期
**.*质量保证金
**.*保修
**.违约
**.*发包人违约
**.*承包人违约
**.*第*人造成的违约
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*不可抗力的通知
**.*不可抗力后果的承担
**.*因不可抗力解除合同
**.保险
**.*工程保险
**.*工伤保险
**.*其他保险
**.*持续保险
**.*保险凭证
**.*未按约定投保的补救
**.*通知义务
**.索赔
**.*承包人的索赔
**.*对承包人索赔的处理
**.*发包人的索赔
**.*对发包人索赔的处理
**.*提出索赔的期限
**.争议解决
**.*和解
**.*调解
**.*争议评审
**.*仲裁或诉讼
**.*争议解决条款效力
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.发包人
*.承包人
*.监理人
*.工程质量
*.安全文明施工与环境保护
*.工期和进度
*.材料与设备
*.试验与检验
**.变更
**.价格调整
**.合同价格、计量与支付
**.验收和工程试车
**.竣工结算
**.缺陷责任期与保修
**.违约
**.不可抗力
**.保险
**.争议解决
**.补充条款
**.附件
第*部分合同协议书
发包人(全称):****
承包人(全称):****省优筑建设工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》
及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方
就********市涧河左岸(丝路大道至衡山路)
截污****施工项目工程施工及有关事项协商*致,共同达成如
下协议:
*、工程概况
*.工程名称:********市涧河左岸(丝路
大道至衡山路)截污****施工项目。
*.工程地点:****市区。
*.工程立项批准文号:洛发改审批﹝****﹞**号、洛发改审
批﹝****﹞***号。
*.资金来源:市财政投资。
*.工程内容:工程量清单范围内的所有内容(详见工程量清
单、施工图纸及说明)。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》(附件*)。
*.工程承包范围:
****市涧河左岸(丝路大道至衡山路)截污****,项目起
点为丝路大道,沿涧河左(北)岸向东新建截污管道,最终与衡山
路以东涧河截污管道贯通,新建管道全长*****,管径****~*****。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:/。
选定争议评审员的期限:/。
争议评审小组成员的报酬承担方式:/。
其他事项的约定:/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:/。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第*种方式解
决:
(*)向****仲裁委员会申请仲裁;
(*)向人民法院起诉。
**.补充条款
*、合同工程实施过程中的补充设计和设计变更签证,依据《洛
阳市住房和城乡建设委员会关于规范洛北城区市政工程变更签证的
通知》(洛建〔****〕***号)、《****市市政建设工程指挥部关于
进*步规范和加强市政工程变更签证办理的通知》(洛市政指〔****〕
*号)、《****市市政工程总指挥部关于进*步规范办理工程变更签
证手续的通知》(洛市政总指〔****〕*号)和《****市财政局****
市发展和改革委员会关于印发&**;关于进*步加强政府投资项目评审
管理的规定&**;的通知》(洛财建〔****〕**号)要求的程序执行,其
费用经市财政部门审批后纳入决算总价,变更签证浮动率为**.*%。
单项变更签证增加金额在**元(含)以上、***元以下或占
合同价**%以下的,须就变更签证内容和说明报财政部门备案;累计
变更签证增加金额占合同价**%以上且金额***元(含)以上的,
须就变更签证内容和说明上报主管副市长批示;单项变更签证增加
金额超过****元(含)以上的,由主管副市长批示后转常务副市
长审批。未按以上规定执行的,变更无效。
税金按*般计税法计算(税率*%);费率计取相关文件依据:
豫建设标〔****〕**号(洛建〔****〕***号)、豫建标定〔****〕
**号(洛建〔****〕***号)、豫建设标〔****〕**号(洛建〔****〕
***号)等,夜间施工费、*次搬运费、冬雨季施工费按照定额要求
控制价中以暂列金额形式足额计取,结算时根据相关规定进行调整。
扬尘治理费按照豫建设标〔****〕**号执行。
外购黄土余土及垃圾外运价格按洛财办〔****〕**号文件执行。
*、工程最终造价以市财政审定结果为准。
附件
附件*:工程质量保修书
附件*:承包人主要施工管理人员表
附件*:履约保函(独立保函)格式
附件*:
工程质量保修书
发包人(全称):****
承包人(全称):****省优筑建设工程有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程
质量管理条例》,经协商*致就********市涧
河左岸(丝路大道至衡山路)截污****施工项目(工程全称)
签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担
工程质量保修责任。
质量保修范围包括:道路、桥涵、隧道路面形象,地基基础工
程、主体结构工程,电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程,
以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
本工程施工设计图设计(含设计变更)的全部内容。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修
期如下:
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使
用年限;
*.道路路面为*年;
*.装修工程为*年;
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年;
*.其他项目保修期限约定如下:按国家有关规定执行
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月,缺陷责任期自工程通过竣工
验收之日起计算。若竣工验收达不到合格要求标准的,缺陷责任期
自动延长*年或至管养单位可接收为止。单位工程先于全部工程进
行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之
日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人
可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立
即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管
理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,
采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人
提出保修方案,承包人实施保修。
*.质量保修完成后,由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项:/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,
作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):,承包人(公章):
地址:****市****区长兴街地址:****市太康东路恒生科
**号*众金融广场技园*-*幢****
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
委托代理人(签字):,委托代理人(签字):
电话:****-********电话:****-********
传真:****-********传真:/
开户银行:,开户银行:上海浦东发展银行股
份有限公司****龙门支行
账号:,账号:********************
邮政编码:******,邮政编码:******
附件*:承包人主要施工管理人员表
名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
|
|
|
*、总部人员 |
|
项目主管 |
宋法垒 |
副总 |
|
|
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
项目经理 |
杨国喜 |
项目经理 |
工程师 |
|
项目副经理 |
张淑峰 |
项目副经理 |
工程师 |
|
技术负责人 |
郭丽钢 |
技术负责人 |
工程师 |
|
造价管理 |
郭双峰 |
预算员 |
/ |
|
质量管理 |
宋法垒 |
质量员 |
/ |
|
材料管理 |
郭丽钢 |
材料员 |
/ |
|
计划管理 |
薛倩利 |
资料员 |
/ |
|
安全管理 |
刘玉龙 |
安全员 |
/ |
|
|
郝亚亮 |
测量员 |
|
|
其他人员 |
赵*帆 |
试验员 |
|
|
其他人员 |
杨利国 |
施工员 |
|
|
备注:根据项目要求配齐人员(与投标文件*致) |
备注:根据项目要求配齐人员(与投标文件*致) |
备注:根据项目要求配齐人员(与投标文件*致) |
备注:根据项目要求配齐人员(与投标文件*致) |
备注:根据项目要求配齐人员(与投标文件*致) |
附件*
履约保函(独立保函)
编号:
申请人:****省优筑建设工程有限公司
地址:
受益人:****
地址:
开立人:
地址:
****(受益人名称):
鉴于****(以下简称“受益人”)与
(以下简称“申请人”)于年月日就****市住房和城乡建
设局****市涧河左岸(丝路大道至衡山路)截污****施工项目
工程(以下简称“本工程”)施工和有关事项协商*致共同签订《洛
阳市住房和城乡建设局****市涧河左岸(丝路大道至衡山路)截污
****施工项目施工合同》(以下简称“基础合同”),我方
(即“开立人”)根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承
包人,受益人为基础合同项下之发包人,基于申请人的请求,我方
同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务,向贵方提供
不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称“本保函”)。
*、本保函担保范围:承包人未按照基础合同的约定履行义务,
应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、
诉讼费用等实现债权的费用。
*、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)******
*****元**分元(¥******.**元)。
*、本保函有效期自开立之日起至工程竣工合格后日止,最
迟不超过年月日。
*、我方承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的*日
内无条件支付,前述书面付款通知即为付款要求之单据,且应满足
以下要求:
(*)付款通知到达的日期在本保函的有效期内;
(*)载明要求支付的金额;
(*)载明申请人违反合同义务的条款和内容;
(*)声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开
立人支付责任的情形;
(*)付款通知应在本保函有效期内到达的地址
是:。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人
(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。
*、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。贵方未经我
方书面同意转让本保函或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。
*、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、
被解除,不影响本保函的独立有效。
*、贵方应在本保函到期后的*日内将本保函正本退回我方注
销,但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方,我方在本
保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
*、本保函适用的法律为中华人民共和国法律,争议裁判管辖
地为中华人民共和国****市。
*、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日
起生效。
开立人:(公章)
法定代表人(或授权代表):(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
开立时间:年月日