（**-****—****）
建设工程施工合同
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市****区狮山镇狮城中学
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，双方就狮城中学运动场塑胶跑道修鳝工程施工及有关事项协
商*致，共同达成如下协议：
、工程概况
*.工程名称：狮城中学运动场塑胶跑道修鳝工程
*.工程地点：****市****区狮山镇狮城中学
*.资金来源：****
*.工程内容：本工程位于****市****区狮山镇狮城中学，施工内容包括塑胶跑道拆除改造、
排水沟清游、清理树木等。具体工程内容详见施工图纸和工程量清单。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月*日
计划竣工日期：****年*月**日
工期：**个日历天，实际开工日期以发包人或监理工程师发出的开工通知或开工令为准，
竣（完）工日期不因雨天、假期及办理各方面的手续等因素而延后。如因承包人的原因导致工
期延期的（遇不可抗力因素除外），则每延误*天，承包人须向发包人支付违约金****元，
逾期完工违约金为合同价的*%。
*、质量标准
工程质量执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格验收质量等
级标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）*************元*角*分（￥*******.**元)；
其中：
（*）绿色施工安全防护措施费：
*
人民币（大写）********元*角*分（￥*****.**元）；
（*）人工费
人民币（大写）元）；(￥元）；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）（￥元)；/（￥
（*）专业工程暂估价金额
人民币（大写）元）；（￥元）；
（*）暂列金额：
人民币（大写）元）。（￥
*.合同价格形式：合同总价包于
*、项目经理
承包人项目经理：梁健芳
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）成交通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件
组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容
的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限
*
和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行
转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订
与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市****区狮山镇狮城中学签订。
*、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
购代理机构执*
发包人：****市****区狮山山镇狮城中学（公章）承包人：****（公章）
法定代表人（签字法定代表人（签字）
经办人（签字）：经办人（签字）：
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
地址：狮山镇红星北路*号地址：****市****区桂城街道桂平中路
**号鸿晖都市产业新城*幢****房
邮政编码：******邮政编码：******
经办人：经办人：
电话：电话：
*
传真：传真：
电子信箱：电子信箱
开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司佛
山平洲支行
账号：账号：********************
鉴证单位：
经办人：
鉴证意见：合同条款与采购文件*致
鉴证日期：****年*月**日
*
*
第*部分通用合同条款
通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）第*部分“通用合同条款”
内容，此略。
*
第*部分专用合同条款
*．*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件
（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人
名称：详见监理合同
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名名称：详见设计合同
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：
*.*.*.*永久占地包括：
*.*.*.**临时占地包括：
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：按竞争性碳商文件、本工程设计文件和图纸载明的相关的
施工及验收规范和国家及地方标准的计价规范等。相关标准、规范文件资料由承包人自行筹集，
费用已包含在合同总价中。
*.*标准和规范
*
*.*.*适用于工程的标准规范包括：按竞争性碳商文件、本工程设计文件和图纸载明的相
关的施工及验收规范和国家及地方标准的计价规范等。相关标准，规范文件资料由承包人自行
筹集，费用已包含在合同总价中。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：
发包人提供国外标准、规范的份数：
发包人提供国外标准、规范的名称：
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：下列组成本合同的文件是*个合同整体，彼此应当能相互解
释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：
①合同协议书；
②履行本合同的相关补充协议
③成交通知书；
④投标函及其附录；
专用合同条款及其附件；
通用合同条款；
技术标准和要求；
⑧图纸；
已标价工程量清单或预算书；
其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：图纸开工前提供，标准和规范文件资料由承包人自行筹
集。
发包人向承包人提供图纸的数量：开工前提供*套图纸，如需另行增加图纸，需通过发包
人向设计院购买（承包人应交晒图成本费用）或自行复制（费用自理）
发包人向承包人提供图纸的内容：具体详见发包人提供的设计图纸及工程量清单。
*
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：由其编制的与工程施工有关的文件。
承包人提供的文件的期限为：按发包人要求提供
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供
承包人提供的文件的形式为：发包人指定的形式
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后*日内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款规定执行。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指
令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：狮山镇狮城中学
言继显
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：
承包人指定的接收人为：
监理人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为：
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：出入施工场地道路按现状。办理出入施工场地的道路通行权
由承包人自行负责并承担相关费用。承包人在投标前应充分勘察现场，为实施合同工程所需修
建的场外设施由承包人负责，费用已包含在合同价款内。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工范围外的公共道路按现状，承包人自行办
理施工范围外道路通行及公共设施使用的相关手续，服从当地管理部门的管理：施工过程中
若由于承包人原因导致现状公共道路损坏，承包人须承担全部责任；施工临时道路由承包人
自行考虑和负责。以上费用由承包人自行考虑和负责，已包在本工程合同价中。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：*。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术
规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：承包人可以为实现
合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合
同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于
发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
已包含在签约合同价中。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：详见第**.*.*条款规定。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：详见第**.*.*条款规定。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：言显
身份证号：
职务：总务主任
联系电话：
电子信箱：
通信地址：****市****区狮山镇狮城中学
发包人对发包人代表的授权范围如下：本工程中涉及变更工程、调整合同价格、变更工期、
索赔处理、影响工程款支付与结算等问题须发包人书面确认，发包人代表无权单独作出任何签
证、确认或承诺。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
**.**本次工程施工过程中必须在现场设置公示牌及宣传标语、安全文明施工标语。施工
公示牌必须符合建设部门或交通部门的相关规定。公示牌内容包括工程名称、建安费、规模、
预计工期、各参建单位及责任人、质量监督机构（如有）和主管部门及举报电话等，中此产生
的*切费用均包含于投标报价中，发包人将不再另行支付。
**.**本工程要求摊铺水泥级配碎石层施工时，承包人必须全部采用机械摊铺法进行摊铺，
水泥级配碎石必须采用集中在拌和楼机械拌合。
**.**在合同执行期间，承包人可能需向路政、公路局、交警部门、建设局等报建办理施
工许可，若报建需要编制的施工组织设计、安全评估和缴纳的*切费用均由承包人自行承担，
承包人在投标报价时应充分考虑并计入报价中，发包人将不再另行支付相关费用。
**.**承包人的投标报价已虑交通干扰相关费用，包括到交警部门办理封路手续、围蔽交
通、安装临时交通信号灯、协管员、路牌指引等相关费用，其费用包含在投标报价中，招标人
不另行作增补。本工程位于闹市区域，人流、车流密度大且复杂，无论日间夜间均需设置明显
且足够的安全标志，必要时配置专人现场疏导和看护，发包人将不再为此增加任何费用。
**.**承包人接受当地交通管理、城市管理部门管理并自行办理相关手续和承担相关费用。
承包人施工现场的安全文明措施必须符合****市城市管理要求，发包人将不再为此增加任何费
用。
**.**承包人必须在施工期间为参与本工程施工的所有人员购买意外保险和第*者意外
保险，由此产生的费用与责任由承包人负责，在投标报价时需综合考虑，否则发包人有权作出
相应的处罚。
**.**本项目的承包人在施工过程中，安全防护、文明施工措施必须要严格按照《****市
城市管理委员会关于印发****市建设工程文明施工管理规定的通知》（佛城管委（****）*号）、
《****市扬尘污染防治条例》等要求执行，否则造成的*切损失、经济和法律责任全部由承包
人自己负责。
**
附件*:
工程质量保修书
发包人（全称）：****市****区狮山镇狮城中学
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*
致，签订工程质量保修书。
、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围双方约定如下：承包方所承包施工的全部工程内容
、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*．****为*年；
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．其他项目保修期限约定如下：绿化养护期为**个月，其他项目按*年计算
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
绿化工程如有新种苗木，保养期为**个月；迁移苗木，保养期为*个月。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为*年，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部
工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.承包人提供本项目塑胶跑道产品原厂售后服务承诺，服务期不少于**个月。属于保
修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定
期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
**
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向
当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资
质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有
效期限至保修期满。
本保修书作为施工合同附件，份数与施工合同份数相同。
发包人：（公章）****市****区狮山镇狮城中学承包人：****（公章）
地址：狮山镇红星北路*号地址：****市****区桂城街道桂平中路**
号鸿晖都市产业新城*幢****房
法定代表人（签字）法定代表人或其委托代理人（签字）：
电话：电话：
张号：
账账长号：********************
电子邮箱：电子邮箱：
**
附件*:
廉政协议
发包人（全称）：****市****区狮山镇狮城中学
承包人（全称）：****
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安
全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立
本合同。
第*条双方的权利和义务
（*）双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁
止商业购赔行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受购刑事案件
适用法律若于问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
（*）严格执行施工合同，自觉履行合同约定的相关义务。
（*）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，
应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
第*条发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承
包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。
（*）发包人及其工作人员不得参加承包人安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性
的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受承包人财物；不得接受承
包人提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配
偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人的工作人员不得在承包人兼职，不得向承包人介绍家属或者亲友从事与承
包人有关的经济活动。
（*）发包人的工作人员不得以明显低于市场的价格向承包人购买房屋、汽车等物品；不
**
得以明显高于市场的价格向承包人出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托
人财物。
第*条承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任
何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公
平性的宴请及娱乐活动。
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）承包人不得擅自与发包人工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条
款进行私下商谈或者达成默契。
第*条违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本协议第*、*条，按管理权限，对相关责任人依据有关规
定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位
造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本协议第*、*条。根据具体情节和造成的后果，发包人有
权对承包人采取以下*种或多种处理办法：
*.扣除承包人合同履约担保，
*.终止双方已签订的所有合同；
*.追究承包人合同其他违约责任；
承包人无条件接受发包人处理意见并承担造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法
所得，并承担相应的法律责任。
第*条双方约定
本协议由双方或双方上级单位负责监督。由发包人或其上级单位的纪检监察部门约请承包
人或承包人上级单位相关部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意
见。
第*条合同生效
本合同自合同双方签字盖章后生效，至全部工程竣工验收合格后失效。
第*条条本协议作为施工合同的附件，并具有同等的法律效力。
**
第*条合同份数
本廉政协议作为施工合同附件，份数与施工合同份数相同。
发包人：（公章）****市****区狮山镇狮承包人：（公章）****
城中学*
地址：狮山镇红星北路*号地址：****市****区桂城街道桂平中路
**号鸿晖都市产业新城*幢****房
法定代表人（签字）法定代表人或其委托代理人（签字）
电话：电话：
号：
账账号：********************
电子邮箱：电子邮箱：
**
附件*：
安全生产合同
发包人（全称）：****市****区狮山镇狮城中学
承包人（全称）：****
根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，为在施工合同的实施过程中创造安全、高效
的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，发包人与承包人发包人签订安全生产合同。
*、发包人职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*.按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，
做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比
*.重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施
工，同时验收，投入使用。
*.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*、承包人职责
*.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》，认真贯彻执行中华人民共和国国务院令***
号《建设工程安全生产管理条例》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及
中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》*****-****和发包人安全生产管理制度
等实施安全生产管理，确保安全施工。
*.坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教
育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专
职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产
管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、
布置、检查、总结和评比。
*．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请
的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责
任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，
应按施工人员的*%～*%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故
**
的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、
暴力或妨碍治安的行为。
*.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受
安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者
方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船
艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》
后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
*．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工
人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其
他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动
防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其
经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施
工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预
案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有
关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人
*、违约责任
如因承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。同时，由于承包人安全措施不足原因发
生安全事故的，发包人根据情况的严重性，有权扣减本项目相应数额的安全文明施工措施费，
并追究承包人其他责任。
由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效
本合同作为施工合同附件，份数与施工合同份数相同。
发包人：（公章）****市****区狮山镇狮城中学承包人：（公章）****日晟建设有限
公司
**
地址：狮山镇红星北路*号地址：****市****区桂城街道桂平中路**
号鸿晖都市产业新城*幢****房
法定代表人（签字）法定代表人或其委托代理人（签字）
电话：电话：
账号：账
号：********************
电子邮箱：电子邮箱：
**
附件*:
工程缺陷责任期终止证书
| 工程名称 |
狮城中学运动场塑胶跑道修鳝工程 |
| 原因：工程于年_月且完成工程竣工验收工作，按照合同约定，该工程的缺陷责任期为*年，至年月且终止。现该工程的缺陷责任期已满，且无工程缺陷遗留问题，因此，施工单位申请该工程的缺陷责任期终止。 |
原因：工程于年_月且完成工程竣工验收工作，按照合同约定，该工程的缺陷责任期为*年，至年月且终止。现该工程的缺陷责任期已满，且无工程缺陷遗留问题，因此，施工单位申请该工程的缺陷责任期终止。 |
| 施工单位意见 |
签名（盖章）：日期：年月日 |
| 监理单位意见 |
签名（盖章）日期：年月日 |
| 建设单位意见 |
签名（盖章）：日期：年月日 |
本表*式*份
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
