正本
****年兵团农村公路日常养护资金*第*师****年农村公路
桥梁、涵洞、通道、过水路面修复养护专项工程
施工合同
合同标号：
建设方：第*师****市交通运输事业发展中心
施工方：****
签订地点：****
签订时间：****年*月*日
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中
华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及
相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》
（**-****-****）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）
（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如
下：
*、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款*部分组成。
（*）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计**条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约
合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集
中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（*）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》
等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性
约定。
通用合同条款共计**条，具体条款分别为：*般约定、发包人、承包人、监理人、工程
质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、
合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、
保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考
虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（*）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条
款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的
专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
*.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号*致；
*.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接
修改通用合同条款；
*.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、
完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
*、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线
路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程
具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责
任及合同权利义务。
第*部分合同附件格式
附件*：合同协议书
发包人（全称）：第*师****市交通运输事业发展中心
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****年兵团农村公路日常养护资金—****年农村
公路桥梁、涵洞、通道、过水路面修复养护专项工程施工及有关事项协商*致，共同达成如
下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****年兵团农村公路日常养护资金—第*师****年农村公路桥梁、涵洞、
通道、过水路面修复养护专项工程。
*.工程地点：第*师****市交通运输事业发展中心指定地点。
*.工程立项批准文号：/。
*.资金来源：/。
*.工程内容：本工程现场指定的所有内容。
*.工程承包范围：本工程现场指定的所有内容。
*、合同日期
总合同日期：****年*月**日至****年*月**日止。每项工期总日历天数与根据前述
计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准，合格标准：按通用条款执行。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币:（大写）**********(¥*******.**元)
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）/(¥/元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）/(¥/元)；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）/；
（*）暂列金额：
人民币（大写）/，。
（*）增值税销项税额：
人民币（大写）/，。
*.合同价格形式：单价合同。
*、项目经理及项目负责人
承包人项目经理：潘存国。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限
和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行
转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订
与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
| 人民币（大写） |
/； |
|
|
| 人民币（大写） |
/。 |
| （*）增值税销项税额： |
|
| 人民币（大写） |
/。 |
| 合同价格形式： |
单价合同 |
本合同于****年*月*日签订。
*、签订地点
本合同在****市签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：（公章）承包人：****（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字)
组织机构代码：组织机构代码：******************
地址：地
址：****乌鲁木齐高新区（新市区）长春
中路***号城建大厦超高层商业、办
公综合楼*幢办公室*****室
邮政编码：邮政编码：******
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：****-*******
传真：传真：****-*******
电子信箱：电子信箱：
********@**.***
开户银行：开户银行：乌鲁木齐银行昆仑支行
号：账号：**********************
*
附件*：廉政合同
廉政合同
为做好交通建设工程项目中的党风廉政工作，保证工程优质、干部廉洁和资金安全，根
据中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》、交通运输部《关于在交通基
础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《****维吾尔自治区****公路基础设施建设
廉政规定（试行）》以及有关工程建设、廉政建设等有关规定，（****年兵团农村公路日
常养护资金—第*师****年农村公路桥梁、涵洞、通道、过水路面修复养护专项工程）第/
合同段的项目法人第*师****市交通运输事业发展中心（项目法人名称，以下简称“发
包人”）与施工单位****（施工单位名称，以下简称“承包人”），
特订立如下合同。
第*条发包人和承包人双方的权利及义务
发包人和承包人双方的权利：
（*）严格遵守党和国家、自治区有关法律法规及交通运输部、自治区交通运输厅、自
治区公路管理局的有关政策规定。
（*）严格执行****年兵团农村公路日常养护资金—****年农村公路桥梁、涵洞、通
道、过水路面修复养护专项工程（项目名称）的合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合
同文件另有规定除外），不得损害国家和单位利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，实行责任制。开展廉政宣传教育、廉政文化建设及“阳光工
程”活动（项目驻地悬挂“修路修德、立德为民”廉政理念及阳光工程宣传标语、公示牌，
张贴廉政漫画，设置学习园地、警示教育栏、阳光工程公开栏等廉政学习宣传工作），设立
举报箱、廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报及建议给予处
理，并要求告知处理结果的权利。
第*条发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人及其工作人员的钱物（现金、有价证
券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等），不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工
作人员个人支付的费用等。
（*）发包人及其工作人员不得接受承包人安排的可能影响公正工作的住宿、宴请和娱
乐活动；不得接受承包人提供的合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配
偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工
程分包、劳务等经济活动。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要
求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中
介活动和安排个人施工队*。
（*）发包人有义务给承包人提供廉政教育、廉政文化及“阳光工程”等廉政工作学习宣
传资料。
第*条承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠钱物（现金、有价证券、
信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等）。
（*）承包人不得以任何名义报销应由发包人及其工作人员支付的任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加可能影响公正工作的宴请及娱
乐活动。
（*）承包人不得为发包人及其工作人员配置或提供合同规定外的通讯工具、交通工具和
高档办公用品等。
（*）承包人对发包人及其人员提出的合同规定外的要求，有权予以拒绝。
（*）承包人有义务落实发包人提出的在项目驻地开展廉政教育、廉政文化、廉政理念及
“阳光工程”等宣传教育工作。
第*条违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条规定，按管理权限，依据有关规定给
予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经
济损失的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条规定，按管理权限，依据有关规定给
予相应处理。给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运
输行政主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
第*条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。
第*条本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目交（竣）工验收后止。
第*条本合同作为****年兵团农村公路日常养护资金—****年农村公路桥梁、涵洞、通道、
过水路面修复养护专项工程（项目名称）施工合同的附件，本合同与工程施工合同具有同等
的法律效力，经合同双方代表签署立即生效。本合同对双方违反廉政规定行为的处理，不免
除该项目施工合同中双方约定的责任和义务。
第*条本合同*式*份，甲、乙双方各执*份，送交发包人和承包人的监督单位各*份。
（盖单位章）承包人（全称）：****（盖
发包人（全称）：承包人（全称）：****（盖
单位章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
电话：电话：****-*******
年月日年月日
发包人监督单位（盖章）承包人监督单位（盖章）
*
附件*：安全生产合同
安全生产合同
为在****年兵团农村公路日常养护资金—****年农村公路桥梁、涵洞、通道、过水路
面修复养护专项工程(项目名称)/标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环
境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人第*师****市交通运输事业发展中心
(发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人****(承包人名称，以
下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：
*.发包人职责
(*)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(*)按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管
理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(*)重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同
时施工，同时验收，投入使用。
(*)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(*)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐
患。
*.承包人职责
(*)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家
有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全
技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同
中的有关安全要求。
(*)坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传
教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配
备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、
生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同
时计划、布置、检查、总结和评比。
(*)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请
的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责
任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，
应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产
管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权
按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
(*)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、
暴力或妨碍治安的行为。
(*)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，
必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考
核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊
接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安
全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必
须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施
工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或
以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳
动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证
其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，
施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救
援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及
其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（**）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管
理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣
工验收后失效。
*.本合同正本*份、副本_份，合同双方各执正本*份，副本份，当正本与副
本的内容不*致时，以正本为准。
承包人：****（盖单位章）
发包人：（盖单位章）
（签字)
法定代表人或其委托代理人：（签字)法定代表人或其委托代理人：
年日日
*
**
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：*、交通部发布《公路工程建设项目概算预算编制办法》（*******-****）。
*、交通部发布《公路工程预算定额》（***/*****-****）。
*、交通部发布《公路工程机械台班费用定额》（***/*****-****）
*、新交综[****]**号文《关于发布我区公路工程人工工日单价及有关补充规定的通知》。
*、国家发展计划委员会计投资[****]****号文《关于加强对基本建设大中型项目概算中
“价差预备费”管理有关问题的通知》。
*、财政部税务总局《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税【****】**号）及交
通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》和《公路工程建设项目概算预算
编制办法》中“税金”有关规定的公告（中华人民共和交通运输部公告第**号）的文件规定。
*、新交规【****】*号文《****维吾尔自治区公路工程建设项目估概预算编制办法补充
规定》
*、****公路工程造价管理局公布的《****年*季度乌鲁木齐除税价格信息》、《****年
*季度**地市除税价格信息》。
*、设计图纸及相关说明中的施工组织方案。
人工工资、材料单价及机械台班单价的取定：
*、人工工资：根据新交综[****]**号文《关于发布我区公路工程人工工日单价及有关
补充规定的通知》。
*、材料单价材料原价参照《****年度****公路工程造价信息》（第*期）确定。
*、机械台班单价《公路工程机械台班费用定额》（***/*****-****）。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：/。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款本条执行。
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：按通用条款本条执行。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕
约定进行计量：/。
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：无。
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：按进度付款，工程完工后支付至合同价款的**%，结算审计完成
后支付至结算价的**%，剩余结算价的*%作为质保金，质保期满后无质量问题，支付剩余
*%的质保金。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：无。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：无。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：无。
（*）发包人支付进度款的期限：无。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：无。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款本条执行。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款本条执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用
条款本条执行。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后*天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款本条
执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款本条执行。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：国家规定。
（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（*）无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后*天内完成工程的移交。
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后**天内。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款本条执行。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：结算审计完毕，提交付款申请单**个工作日内。
发包人完成竣工付款的期限：支付审签单审签完毕*个工作日内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款本条执行。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满*天内。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请**天内。
（*）发包人完成支付的期限：申请签发后*天内。
支付办法：
按财建〔****〕***号执行。工程造价以发包人审计部门审定的评审结论作为结算依据。
所有工程的经济签证资料都必须有*方人员（施工方、监理方、发包人）的签字并须加盖单
位公章后，方可进入结算，否则不予进入工程结算。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：竣工验收后**个月。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：无；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式:无。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款
的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:无。
关于质量保证金的补充约定：无。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后**小时内。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：发包人支付承包人违约金按合同价格每日*分之*点*，工期
相应顺延。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：按通用条款
本条执行。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款本条执行。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转
由他人实施的违约责任：按通用条款本条执行。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原
因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款本条执行。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责
任：按通用条款本条执行
（*）其他：/。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约
行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
*．承包人逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的，每逾期*日，均应当向发包人承
担**元整（人民币）的违约金，任何*项逾期达*日或累计出现*次以上（含*次）迟延
履行的，发包人有权解除合同，承包人应当承担因此而造成的发包人的*切损失（包括发包
人因此向第*方支付的赔偿金、违约金）。
*．承包人未经发包人许可停工达*日（含*日）以上的，发包人有权解除合同，承包人
并应当无条件于*日内退场，双方于承包人退场后结算。
*．承包人违反本合同其他任何*项义务，经发包人通知其限期改正，期满后仍未改正的，
发包人有权解除本合同，承包人应当承担因此而造成的发包人的*切损失。
*．对承包人故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的工程质
量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，
均自发包人知道之日起*年内享有对承包人的索赔追偿权利。
*．未经发包人书面同意，承包人不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，发包
人有权解除合同。
*．承包人维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前，发包人有权拒绝支付任何款
项。
*．凡因承包人原因导致本合同解除的，承包人应承担合同暂定价款**％的违约赔偿金，
如该违约赔偿金不足以弥补发包人所受到的损失的（包括发包人因此向第*方支付的赔偿金、
违约金），承包人还应赔偿发包人所受到的损失。
承包人违约的其他情形：按通用条款本条执行。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：支付违约金和赔偿损失；*.未按合同工期竣工，
承包人支付发包人违约金额每日**元整（人民币），同时承担发包人实际损失；*.因承包人
原因造成工程质量不合格，承包人应承担全部经济责任，免费修缮至合格，并按照结算总造
价的**%给发包人支付违约金。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：无。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或
以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款本条执行。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款本条
执行
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用条款本条执行。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：无。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款本条执行。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款本条执行。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无。
选定争议评审员的期限：无。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无。
其他事项的约定：无。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向无仲裁委员会申请仲裁；
（*）向****人民法院起诉。
**.补充条款
**.*本工程使用的各项材料的、设备必须是达到国家及行业标准以及招标时要求，承包
人订货前应提供生产厂家的生产许可证及检验报告，主要材料须提供样品并经发包人及监理
单位确认，符合工程要求，方可使用。如材料不合格或与发包人要求有严重偏差，发包人有
权拒用，若承包人不能按要求退换材料，发包人有权明确，且由承包人承担全部费用。
**.*设计变更必须经发包方和设计单位同意，出具变更手续，未经发包方同意的变更，
不予受理。
**.*承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负责，由
于保护措施不力，造成的损失或因承包人自行提高要求而增加的费用由承包人自行承担。
**.*承包人应严格按照已批准的《施工技术方案》予以施工，如需调整需提前**天向发
包人提出申请，并经批准后方可实施。每个季度发包人将按照经批准实施的《施工技术方案》
对照实际完成工程量的质量、进度等，如达不到经批准实施的《施工技术方案》要求的招标
人将予以处罚，承包人无条件返工、修复至满足设计要求为止，并承担由此产生的*切费用。
**.*违约处罚从履约保证金中扣除，承包人需重新补足履约保证金
**.*
发包人名称：第*师****市交通运输事业发展中心
纳税人识别号：/
发包人地址：****市乌伊公路***-*号
电话号码：***********
开户行：
账号：
承包人名称：****
纳税人识别号:******************
承包人地址：****乌鲁木齐高新区（新市区）长春中路***号城建大厦超高层商业、
办公综合楼*幢办公室*****室
电话号码：****-*******
开户行：乌鲁木齐银行昆仑支行
账号：**********************
**.*合同价款执行“（新建标【****】*号《关于建筑业营业税改增值税调整****设工程
计价依据的实施意见》）”的相关要求。
**.*增值税认证执行《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期间有关问题的通知
国税函》（国税函【****】***）的相关要求，文件中规定增值税*般纳税人取得****年*
月*日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统*发票和机动车销售统*发票，
应在开具之日起***日内到税务机关办理认证，并在认证通过的次月申报期内，向主管税务
机关申报抵扣进项税额。承包人向发包人开具增值税发票后，应派专人在发票开具后及时送
达至发包人，如逾期送达导致发包人损失的，承包人将进行赔偿。
**.*承包方有义务按照规定开具合格的增值税专用发票，发包方在取得合规的增值税专
用发票后才支付款项。不得虚开增值税专用发票，如承包方开具的发票不规范、不合法或涉
嫌虚开，承包方不仅要承担赔偿责任，而且不能免除其开具合法发票的义务。
**.**合同在执行过程中，发包人确定的承包人实际发生的合同约定的价外费用，其进行
结算支付时，承包人也应当开具正规的增值税专用发票。
**.**合同内容发生变更导致的增值税专用发票记载项目发生变化的，应当作废、重开、
补开、红字开具增值税专用发票。如果发包人取得的增值税专用发票尚未认证抵扣，则由开
票方作废原发票，重新开具增值税专用发票；如果原增值税专用发票已经认证抵扣，则由开
票方就合同增加金额补开增值税专用发票，就减少的金额开具红字增值税专用发票。
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：第*师****市交通运输事业发展中心
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，
经协商*致就****年兵团农村公路日常养护资金—第*师****年农村公路桥
梁、涵洞、通道、过水路面修复养护专项工程（工程全称）签订工程质量保修
书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修
责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要
求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、
设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如
下：凡承包范围内的工程项目均属保修范围。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；
*．装修工程为/年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年；
*．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；
*．其他项目保修期限约定如下：/。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为：**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计
算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格
之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故
现场抢修。
*．承包人在施工中必须严格按施工工艺要求操作，维修后的工程如果再出
现质量问题，承包人应在接到发包人通知后*天内修复完毕，并承担由于再次出
现问题而引发的*切影响和经济赔偿的后果。
*．在保修期内，承包人应定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对
存在隐患的质量问题，予以及时解决。承包人先预留保修负责人的书面通信地址
和电话，以便通知承包人进行维修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的
规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由
原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：无。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合
同附件，其有效期限至保修期满。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
