****省建设工程施工合同
工程名称:****
工程地点:****县刘家坪
****编号:桑财采计【****】-***号
法制编号:*****-****-*****号
发包人:****县刘家坪白族乡人民政府
承包人:****
*
****
****年**月
第*部分合同协议书
采购合同编号:
采购人(全称):****县刘家坪白族乡人民政府(甲方)
供应商(全称):****(乙方)
武
为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政
府采购法》及其他有关法律、法规、规章,*双方签订本合同协议书。
*.项目信息
(*)采购项目名称:****
(*)采购计划编号:桑财采计【****】-***号
(*)工程建设内容:新建混凝土路面****,拆除重建砼路面****,白改黑路面****
*,原有波形护栏拆除利旧安装****,整修田间道路****.**,钢构塑木板景观台****,
浆砌块石护脚墙****共**.***,仿木混凝土栏杆****,砼管***。
(*)项目负责人:张波
*.合同金额
(*)合同金额小写:*******.**元
大写:*******任元整
(*)具体标的见附件。
(*)合同价格形式:固定单价合同。
*.履行合同的时间、地点及方式
起始日期***年*月*日,完成日期:*****年日。总日历天数:**天。
地点:****县
方式:
*.付款
按进度付款,评审机构评审前付款不超过合同约定价的**%,余款由采购人指定的相
关机构评审后付款至评审价的**%,剩余*%作为保证金,*年质保期满后结清。
*.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之*解决纠纷:
向人民法院提起诉讼
口提请仲裁
*.组成合同的文件
本协议书与下列文件*起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应
按以下顺序解释:
(*)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
(*)本合同协议书
(*)成交通知书
(*)响应文件
(*)****合同
(*)谈判文件
(*)标准、规范及有关技术文件,图纸。
(*)其他合同文件。
*.合同生效
_生效。
本合同自签订之日起
*.合同份数
本合同*式*份,采购人执*份,供应商执*份,均具有同等法律效力。
*
**.日
年**月_
合同订立时间:****
合同订立地点:****县刘家坪白族乡人民政府
方:(公章)
甲方:(公章)乙
林王
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:****-*******
电话:
传真:传真:
开户银行:****农村商业银行股份有
限公司武陵源支行
帐号:*****************
(*)按专用条款**、**条的计价原则执行。
(*)在投标书综合单价中,包含了部分技术措施费,工程数量的增减,不调整综合单
(*)工程主要材料价格调整按湘价********号文件执行。(即:土建、市政主要材
料价格涨降幅度在+*%,装饰及安装工程主要材料涨隆幅度在+*%以内,材料价格不予调整。
单项主要材料市场价格涨降幅度超过上述规定时该单项主要材料价格按实际市场价格全部
调整。
(*)人工工资有政策性调整,文件发布以前实施的工程量的人工工资执行投标的工资标
准,文件发布后实施的工程量的人工工资,按新文件规定市场工资标准同比例调整工资。
(*)对暂定价子且,按询价方式确定。其中只有主材为暂定价的,调整主材价差,价差
部分按相关文件规定计取各项费用,原综合单价中包含的其它内容和组价方式仍不变。
(*)对新增项目和超(中标)清单工程量的规费,凭补交收据(发票)计入工程总结
*
算。
*总价合同。
总价包含的风险范围:
风险费用的计算方法:
风险范围以外合同价格的调整方法:
*.其他价格方式:
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额:
预付款支付期限:
预付款扣回的方式:
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限:
预付款担保的形式为:
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则:按湘建价********号文件执行。
**.*.*计量周期
按月进行
关于计量周期的约定:
**.*.*单价合同的计量
按通用合同条款
关于单价合同计量的约定:
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:—
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第**.*.*项(总价合同的计
量)约定进行计量:
**.*.*其他价格形式合同的计量
**
其他价格形式的计量方式和程序:
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定:按进度付款,评审机构评审前付款不超过合同约定价的**%,余
款由采购人指定的相关机构评审后付款至评审价的**%,剩余*%作为保证金,*年质保期
满后结清。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:施工方填写付款申请单
**.*.*进度付款申请单的提交
(*)单价合同进度付款申请单提交的约定:
(*)总价合同进度付款申请单提交的约定:
(*)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:
**.*.*进度款审核和支付
(*)监理人审查并报送发包人的期限:*日
*日
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:
(*)发包人支付进度款的期限:
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:
**.*.*支付分解表的编制
*.总价合同支付分解表的编制与审批:
*.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时,应提前**小时提交书面延期要求。关于延
期最长不得超过:**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:按通用合同条款
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:按通用合同条款
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:人
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:按通用合同条款
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容:
(*)单机无负荷试车费用由承包人承担;
(*)无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.*投料试车
**
关于投料试车相关事项的约定:按通用合同条款
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:在竣工初验前*日内必须全面清场
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限:按通用合同条款
竣工结算申请单应包括的内容:按通用合同条款
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工结算申请单的期限:按通用合同条款
发包人完成竣工结算期限:按通用合同条款**.*.*执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按通用合同条款
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:*份
承包人提交最终结算申请单的期限:按通用合同条款
**.*.*最终结清证书和支付
(*)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:按通用合同条款
(*)发包人完成支付的期限:按通用合同条款
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:**个月
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:是
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
(*)质量保证金保函:
(*)相应比例的工程款:*%
(*)双方约定的其他方式:
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式
(*)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付
款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(*)工程竣工结算时*次性扣留质量保证金;工程总价款*%
(*)其他扣留方式:
关于质量保证金的补充约定:
:
**.*保修
**
**.*.*保修责任
工程保修期为:按住建部**号令要求保修。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:*天之内:如限定时间不到,由发
包方请有资质的施工队*进行维修.
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形:
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(*)因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任:
(*)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:按通用条款规定执行
(*)发包人违反第**.*款(变更的范围)第(*)项约定,自行实施被取消的工作或
转由他人实施的违约责任:按通用条款规定执行
(*)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人
原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:
(*)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:按通用条款规定执行
(*)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约
责任:按通用条款规定执行
(*)其他:
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项(发包人违约的情形)约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正
其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:
(*)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的责任:除按合同价款的**%支付违约
金外,发包人有权解除合同,违约金从工程款中扣除。
(*)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的:除无条件更换不合
格材料或设备外,每发现*次,支付违约金*.**元,违约金从工程款中扣除。
(*)因承包人的原因导致工程质量不符合合同要求的:除无条件返工直至达到合同约
定标准外,每发现*次,支付违约金*.**元,违约金从工程款中扣除。
(*)承包人违反第*.*条的约定,未经批准,私自将已按照合同约定进入施工现场的
材料和设备撤离施工现场的:除无条件改正外,每发现*次,支付违约金*.**元,违约
**
金从工程款中扣除。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:工期延误**天以上,发包方有权解除合同。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或
以其名义编制的其他文件的费用承担方式:无偿使用。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:*级以上地震;
**级以上的暴风;*天*****以上或*天*****以上的暴雨:*次积雪深达*****以上等
自然灾害;地震资料以****省地震局提供的资料为准,暴风资料以当地气象部门提供的资料
为准。
**.*不可抗力后果的承担
见补充条款。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后*天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定:_承包人必须依法为工程施工人员交纳工伤保险,投工程
团体人身意外险作为补充。
**.*安全生产责任保险
关于安全生产责任保险的约定:按通用合同条款
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用合同条款
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:是
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:共同选择第*方*名有相应资质资格的争议评审员
选定争议评审员的期限:争议发生后**天内
争议评审小组成员的报酬承担方式:由发包人和承包人各自承担*半
其他事项的约定:
**.*.*争议评审小组的决定
按通用合同条款
合同当事人关于本项的约定:
**
**.*仲裁或诉讼,采用下列方式(*)
(*)向****市_仲裁委员会申请仲裁;
(*)向_****县人民法院起诉。
承包人:****
发包人:****县刘家坪白族乡人民政府
(公章)
法定代表人:****
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
通讯地址及收件人:
通讯地址及收件人:
邮政编码:******
邮政编码:
联系电话:****-*******
联系电话:
传真:****-*******
传真:
电子邮箱:*********@**.***
电子邮箱:
开户银行:****农村商业银行股份有
开户银行:
限公司武陵源支行
帐号:*****************
帐号:
年月_日
年月日
**
(*)向_****县人民法院起诉。 |
承包人:**** |
发包人:****县刘家坪白族乡人民政府 |
(公章) |
法定代表人: |
****法定代表人: |
委托代理人: |
委托代理人: |
通讯地址及收件人: |
通讯地址及收件人: |
邮政编码: |
邮政编码:****** |
联系电话: |
联系电话:****-******* |
传真: |
****-*******传真: |
电子邮箱: |
电子邮箱:*********@**.*** |
开户银行: |
开户银行:****农村商业银行股份有限公司武陵源支行 |
帐号: |
*****************帐号: |
年月日 |
年月_日 |
附件*:工程质量保修书
工程质量保修书
发包人:(全称)****县刘家坪白族乡人民政府
承包人:(全称)****
为保证****(工程名称)在合理使用期限内正常使用,
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑
工程质量保修办法》,经协商*致,签订工程质量保修书,承包人在质量保修期内应按照有
*
关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
*质量保修范围**
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷
系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围,双方约定如下:
(*)按合同条款
按合同条款
(*)
(*)按合同条款
*质量保修期
*.*质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程,按单项工
程分别计算质量保修期。
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程质量保修期如下:
(*)地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;
(*)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为:*年;
*年;
(*)电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为:
(*)供热、供冷系统工程为:*个采暖期、供冷期;
(*)装饰装修工程为*年;
(*)其他项目*年。
*质量保修责任
*.*属于保修范围的项目,承包人应在接到通知后的*天内派人保修,承包人不在约定
期限内派人保修,发包人可自行或指派第*方保修。
*.*发生紧急抢修事故的,承包人在接到通知后,应立即到达事故现场抢修。
*.*在国家规定的工程合理使用期限内,承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全
和质量。凡出现其质量问题,应立即报告当地建设行政主管部门,由设计单位提出保修方案,
承包人应立即实施保修。
**
附件*:工程质量保修书
工程质量保修书
发包人:(全称)****县刘家坪白族乡人民政府
承包人:(全称)****
为保证刘家坪白族乡长征田园综合体配套项且(工程名称)在合理使用期限内正常使用,
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑
工程质量保修办法》,经协商*致,签订工程质量保修书,承包人在质量保修期内应按照有
关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
*质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
*
房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷
系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围,双方约定如下:
按合同条款
(*)
按合同条款
(*)
按合同条款
(*)
*质量保修期
*.*质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程,按单项工
程分别计算质量保修期。
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程质量保修期如下:
(*)地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;
(*)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为:*年;
*年;
(*)电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为:
(*)供热、供冷系统工程为:_*个采暖期、供冷期;
(*)装饰装修工程为*年;
*年。
(*)其他项目
*质量保修责任
*.*属于保修范围的项目,承包人应在接到通知后的*天内派人保修,承包人不在约定
期限内派人保修,发包人可自行或指派第*方保修。
*.*发生紧急抢修事故的,承包人在接到通知后,应立即到达事故现场抢修。
*.*在国家规定的工程合理使用期限内,承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全
和质量。凡出现其质量问题,应立即报告当地建设行政主管部门,由设计单位提出保修方案,
承包人应立即实施保修。
**
*.*质量保修完成后,由发包人组织验收。
*质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费,由造成质量缺陷的责任方承担。
*质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定*致。
*其他
*.*双方约定的其它工程质量保修事项:
无
*.*本工程质量保修书,由发包人承包人在工程竣工验收前签署,作为合同附件,其有
效期限至保修期满。
发包人:
承包人:****
章
法定代表人:
法定代表人:
(签字)
(签字)
年月
日年月
日
**