工程
项目编号：--
施
工
合
同
发包人：（盖章）
承包人：（盖章）
合同签定时间：年月日
第*节合同协议书
合同协议书
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人共同达成如下协议。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）合同协议书；
（*）中选通知书；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）限价审核报告及工程量清单组价文件；
（*）施工图纸；
（*）****合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。
*.签约合同价：人民币（大写）元（¥）。其中含安全文明施工费用，人民币（大写）元（¥）。
*.承包人项目经理：，技术负责人：，安全员。
*.工程质量符合国家及****市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*.承包人应按照发包人指示开工，工期为日历天。
*.本协议书*式*份，甲方执*份，乙方执*份。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人签字：法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日年月日
*.*
*.*
*.*
*.*.第*节通用合同条款
略
*.*.第*节专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：
*.*.*.*承包人：
*.*.*.*项目经理：
*.*.*.*监理人：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*永久工程：
*.*.*.*临时工程：
*.*.*.*单位工程：
*.*.*.*永久占地：
*.*.*.*临时占地：
*.*.*日期
*.*.*.*工期：。
*.*.*.*缺陷责任期：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件的优先顺序：
*.*合同生效的条件
合同生效的条件：
*.*图纸和承包人文件
*.*.*发包人提供图纸的期限、数量：
*.*.*承包人提供的文件范围：
承包人提供文件的期限、数量：
监理人批复承包人提供文件的期限：
*.*.*监理人签发图纸修改的期限：
*.*联络
*.*.*联络送达的期限：
*.发包人义务
*.*提供施工场地
发包人提供施工场地和有关资料的时间：
*.*****义务
发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：。
*.监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*须经发包人事先批准行使的权力：。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.*为他人提供方便
承包人为他人提供条件的内容：承包人应积极配合其它施工单位，在年月日完成所有施工任务。
承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：
*.*履约担保
承包人向发包人提供合同履约担保的金额、方式和提交时间：担保形式：现金或银行保函；金额：按合同价的**%；提交时间：签订合同前提交。
退还时间：工程竣工验收合格后*次性退还（不计息）。
*.*分包
*.*.*分包的内容
当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第*人：
*.*不利物质条件
*.**.*不利物质条件的范围：
*.材料和工程设备
*.*承包人提供的材料和工程设备
*.*.*承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：
*.*.*承包人报送监理人审批的时间：
*.*发包人提供的材料和工程设备
*.*.*材料的名称、规格、数量和价格：/
材料的交货方式、地点和日期：/
工程设备的名称、规格、数量和价格：/
工程设备的交货方式、地点和日期：/
*.*.*材料和工程设备的接收、运输与保管：/
*.施工设备和临时设施
*.*承包人提供的施工设备和临时设施
*.*.*发包人承担修建临时设施费用的范围：/
临时占地的申请：
临时占地相关费用：
*.*发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：
*.交通运输
*.*道路通行权和场外设施
取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：
相关费用：
*.*场内施工道路
*.*.*临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：
*.*.*临时道路和交通设施相关费用的承担：
*.*超大件和超重件的运输
道路和桥梁临时加固改造费用和****有关费用的承担：
*.测量放线
*.*施工控制网
*.*.*发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：
施工控制网的测设：
报监理人审批施工控制网资料的期限：
*.施工安全、治安保卫和环境保护
*.*发包人及承包人的施工安全责任
发包人、承包人应按照现行****市施工安全管理相关文件制度执行。
*.*治安保卫
*.*.*现场治安管理机构或联防组织的组建：施工工程现场治安管理机构承包人自行组建，并且承担其费用。
*.*.*施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：承包人编制。
*.*环境保护
承包人应按照现行主管部门相关规定执行。
**.进度计划
**.*合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：本合同约定的所有工程内容。
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：
监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：
**.开工和竣工
**.*异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：
**.*承包人的工期延误
逾期竣工违约金的计算方法：
逾期竣工违约金的限额：
**.*工期提前
提前竣工的奖励办法：
**.暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任
承包人承担暂停施工责任的****情形：
**.工程质量
**.*工程质量要求
**.*.*达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
**.*.*发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行****市建筑工程相关地方标准。
**.*承包人的质量检查
承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同后，年月日前。
**.变更
**.*变更的范围和内容
变更的范围与内容：
**.*变更程序
变更估价
承包人提交变更报价书的期限：
监理人商定或确定变更价格的期限：
**.*变更的估价原则
当发生工程变更时，工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）规定的计算规则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量，按以下办法计价：
**.*.*限价审核报告的工程量清单子目中有相同项目的，按照相同项目单价计算；
**.*.*限价审核报告的工程量清单子目中有类似项目的，参考类似项目单价计算；
**.*.*限价审核报告的工程量清单子目中无相同项目亦无类似项目的，按照以下原则执行：
按《****市房屋建筑与装饰工程计价定额》（********-****）、《****市仿古建筑工程计价定额》（******-****）、《****市通用安装工程计价定额》（******-****）、《****市市政工程计价定额》（******-****）、《****市园林绿化工程计价定额》（********-****）、《****市构筑物工程计价定额》（*******-****）、《****市城市轨道交通工程计价定额》（******-****）、《****市爆破工程计价定额》（******-****）、《****市房屋****计价定额》（******-****）、《****市绿色建筑工程计价定额》（********-****）、《****市建设工程施工机械台班定额》（******-****）、《****市建设工程施工仪器仪表台班定额》（********-****）、《****市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（******-****）、《****市建设工程费用定额》（******-****）及相关配套文件进行组价，经监理人、跟审单位、发包人审定后执行。
（*）人工单价：按开标当期《****工程造价信息》发布的项目所在地的人工单价执行。
（*）材料单价：
①按开标当期《****工程造价信息》发布的项目所在地的信息价执行；
③开标当期《****工程造价信息》没有的，由承包人申报、监理人会同跟审单位、发包人根据市场行情认质核价确定。
（*）企业管理费和利润：按《****市建设工程费用定额》（******-****）费用标准执行。
（*）规费：按《****市建设工程费用定额》（******-****）费用标准进行计算。
（*）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《****市建设工程费用定额》（******-****）规定及配套文件执行。
**.*承包人的合理化建议
对承包人提出合理化建议的奖励方法：/
**.*暂估价
**.*.*发包人、承包人在采用招标方式选择供应商或分包人时的权利与义务：
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：
**.价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方法：不调整
**.计量与支付
**.*计量
**.*.*计量周期
本合同的计量周期：
**.*.*总价子目的计量
总价子目的计量方法：
**.*.*预付款
预付款额度和预付方法：
**.*.*预付款保函
预付款保函的提交时间：
**.*.*预付款的扣回与还清
预付款的扣回办法：
**.*进度款
**.*.*进度付款申请单
进度付款申请单的份数：
进度付款申请单的内容：
**.*.*进度付款和支付时间：
**.*质量保证金
质量保证金的金额或比例：
质量保证金的扣留方法：
**.*竣工结算
**.*.*工程结算原则：
合同竣工结算价=[Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ****项目结算价+Σ规费+Σ税金±Σ变更、索赔与现场签证结算价]*规定的下浮率±Σ价格调整（如有）±Σ奖励、罚金、违约金及****费用。
具体结算办法如下：
（*）分部分项工程：
①按照竣工图和清单计量原则确定的工程量乘以相应的限价审核报告中工程量清单子目综合单价确定该部分分部分项工程结算价；
（*）措施项目：
①组织措施费按《****市建设工程费用定额》（******-****）执行；技术措施费以项为计量单位的措施项目费包干使用，不以项为计量单位的措施项目费按本竣工结算办法中的分部分工程项约定执行。
②工程变更引起施工方案改变使措施项目发生变化的，经监理人、发包人确定后可对按照变更估价原则（*）目约定执行。
③安全文明施工费按照《****市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》〔****〕**号）、《****市建设工程费用定额》（******-****）、《****市房屋建筑和市政基础设施工程智慧工地管理规定（试行）的通知》（渝建〔****〕*号）的规定进行结算。
（*）****项目：
①材料（工程设备）暂估价：按照清单计量原则约定及对应定额消耗量确定的数量乘以监理人、跟审单位、发包人根据市场行情认质核价确定的价格进行结算。
②专业工程暂估价：
*）对于不属于依法必须招标的暂估价项目：按发包人审定的价格进行结算。
*）对于依法必须招标的暂估价项目：达到招标规模标准的暂估价内容，包括专业工程暂估价和材料设备暂估价均应招标确定，并按暂估价招标文件约定结算。
（*）规费：按《****市建设工程费用定额》（******-****）执行。
（*）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《****市建设工程费用定额》（******-****）、《****市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔****〕***号）规定执行，环境保护税按实结算。
（*）工程变更、索赔与现场签证：
*）工程变更：按照有效的竣工结算资料和清单计量原则确定的工程量乘以相应的按照变更估价原则（*）目约定确定综合单价来确定该部分结算价。
*）索赔：按照变更估价原则和竣工结算办法约定执行。
*）现场签证：按照变更估价原则和竣工结算办法约定执行。
（*）价格调整：按照约定执行。
（*）奖励、罚金、违约金及****费用：按实进行结算。
**.*.*工程实施中发生的工程量变更，必须按招标人的工程管理规定并报相关部门备案或审批后，才能进入结算。
**.*.*本工程结算最终以审计单位审定的金额为准。
**.*最终结清
最终结清申请单
最终结清申请单的份数和提交期限：
**.竣工验收
**.*竣工验收申请报告
竣工资料内容：
竣工资料份数：
**.*验收
实际竣工日期：
**.*施工期运行
需要施工期运行单位工程或工程设备：
**.*试运行
试运行的组织及费用承担：
**.*竣工清场
**.*.*竣工清场：
**.*施工队*的撤离
施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：
**.缺陷责任与保修责任
**.*保修责任
工程质量保修范围、期限和责任：
**.保险
**.*工程保险
投保人：发包人、承包人各自负责自己*方的保险，并承担其保险费用。
投保内容：按照国家目前对发包人、承包人投保险种的要求进行投保。
保险金额、保险费率和保险期限：意外伤害险
**.*第*者责任险
第*者责任险的保险费率：承包人按照保险公司对意外伤害险的保险金额进行投保。
第*者责任险的保险金额：按照建设行政主管部门的规定办理
**.*****保险
需要投保****内容、保险金额、费率及期限等：发生时双方协商
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
不可抗力的范围：按通用条款执行。
**.*不可抗力后果及其处理
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：按照通用条款解释执行。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式（选其*）
*、向****市仲裁委员会建设工程仲裁院申请仲裁；
*、向有管辖权的人民法院起诉。
**.补充条款
*、承包人不得拖欠民工工资，如若拖欠，发包人有权将履约担保金用于支付承包人认可的民工工资（由承包方盖章的工资条或承包方委托代理人签字的工资条）；从工程进度款中扣除。
*、本工程严禁挂靠、转包及违法分包，承包人必须以本企业建制的项目管理班子和施工力量为承建主体，否则，在履行施工合同阶段，发包人有权终止承包合同，追究承包人相应的法律责任。
*、承包人编制的工程竣工结算造价经发包人或其指定审核单位审批后，审减率超过*%部分，审核单位审减效益费由承包人承担（具体承担费用按发包人与指定审核单位签订的合同标准执行）。
*、承包人在施工过程中，未经发包人同意，不得擅自更改竞选文件中填报的项目经理、技术负责人、安全员等主要管理人员，否则发包人有权终止施工合同，没收履约保证金，承包人给发包人造成的损失超过履约保证金的，还应对超过部分进行赔偿。
在工程施工期间，为保证项目实施的连续性、满足工期要求，中标后原则上不更换项目经理如更换须处中标单位违约金***元/次，中标后原则上不更换技术负责人、安全员如更换须处中标单位违约金每人**元/次。
*、本专用合同条款仅拟定主要实质性条款，其余未拟定的内容由发包人和承包人在签订施工合同中具体约定。
附件：*、工程质量保修书；
*.工程建设项目廉政责任书；
*、安全文明生产协议；
*、农民工工资支付承诺。
发包人(盖单位章)：承包人(盖单位章)：
地址：地址：
法定代表人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：
委托代理人(签字或盖章)：委托代理人(签字或盖章)：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
附件*：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家相关部门工程质量保修办法，经协商*致，就签订工程质量保修。
*、工程质量保修范围和内容：
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为工程承包范围：招标范围内全部内容。
*、质量保修期：
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；免费保修期*年。*.层面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年；*.****为*年；*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；*.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；*.****项目保修期限约定如下：按《建设工程质量管理条例》和《房屋建设工程质量保修办法》执行。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
*.质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、其它
双方约定的****工程质量保修事项：按通用条款
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(盖单位章)：承包人(盖单位章)：
地址：地址：
法定代表人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：
委托代理人(签字或盖章)：委托代理人(签字或盖章)：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
附件*：廉政责任书
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址：
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第*条甲乙双方的责任
（*）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（*）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第*条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（*）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第*条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（*）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（*）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第*条违约责任
（*）甲方工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第*条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第*条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第*条本责任书*式*份，甲方执*份，乙方执*份，具有同等法律效力。
甲方单位：乙方单位：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
甲方监督单位（盖章）乙方监督单位（盖章）
年月日年月日
附件*：安全文明生产协议
安全文明生产协议
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
安全生产是*切经济部门和生产企业的首要任务，生产必须保证安全是建筑企业必须遵守的原则，为了贯彻执行“安全第*，预防为主”的安全生产方针，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全和健康，促进生产发展，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：
*、甲方职责：
*.甲方设专职甲方代表，对乙方施工现场及周边进行定期或不定期检察、监督及配合甲方或行政主管部门进行抽查。
*.专职甲方代表在检查中发现安全隐患应及时以口头或书面形式通知乙方项目负责人或乙方专职安全员，并限期进行整改及按相应违约责任处理。
*.专职安全员负责对施工中的安全事故进行协助调查、违约处理工作。
*、乙方职责
*.设专职安全员，驻工地现场，负责现场内及周边安全技术措施计划的编制、实施，并报甲方该项目专职安全员处备案。专职安全员必须持证上岗，不得随意更换，如须更换必须征得甲方同意。
*.乙方必须建立安全生产管理制度，并上墙接受监督检查，对各班组长及工人进行不定期或定期安全思想教育、安全技术交底，在施工中进行自检、交叉检制度，并作好安全生产台帐及记录。
*.乙方必须按《建筑施工安全检查标准》（*****-****）、《安全生产法》等有关通知、要求和安全技术措施计划进行施工、检查，不得违章作业，否则根据有关违约责任进行处理。
*.专职安全员到现场检查时，乙方现场管理人员必须积极配合，不得无理推委，对不重视安全以及出现安全隐患不予消除者，监理单位出具安全整改通知书后，限期内未整改完成甲方对乙方处以每次****元违约金。有效的处罚依据，原则上须经乙方签字，如乙方拒不签字，则甲方现场代表和监理共同签字也视为有效。情节特别恶劣者，甲方将向相关职能部门作书面汇报，并建议今后不再参与甲方组织的施工招标活动。
*.对发生安全事故的必须在**小时内首先上报甲方，如隐瞒不报者，将进行严肃处理。
*、安全文明施工费。该工程的安全文明施工费包含在施工总承包经费中。该工程经认定为安全文明施工不合格工程时，甲方按照扣除施工总承包单位的安全文明施工费，该工程经认定为安全文明施工优质工程时，甲方按照奖励施工总承包单位的安全文明施工费。
*、本协议作为本项目合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。
*、本合同*式*份。甲方执*份，乙方执*份，具有同等法律效力。
发包人：承包人：
法定代表人：法定代表人：
项目分管领导人：经办人：
年月日
附件*：农民工工资付款承诺
农民工工资支付承诺
：
为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包的的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：
*.我公司严格按照《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》等规定雇佣和使用民工，民工工资通过民工工资专户委托银行发放给民工本人，保证不发放给“包工头”。
*.我公司*定按照有关规定将农民工工资足额、直接发放到农民工手中；保证将每月发放的农民工工资表（表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字等印证资料）于每月*日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵单位，否则我司愿意接受贵单位的处理。
*.如果发生违反规定拖欠、克扣或违规冒领等任何应付民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，贵单位将立即停止对我公司任何程款的支付，并每次罚款****元人民币。
特此承诺！
单位全称：（盖章）
法定代表人或委托人：（签字）
年月日
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
