****省华阳闸除险加固工程
施工合同
项目名称：****
项目地点：，安庆市望江县华阳镇
合同编号：，*****—**
发包人：，****省长江河道管理局
承包人：，****
目录
第*部分合同协议书
附件：合同谈判备忘录
第*部分通用合同条款
第*部分专用合同条款
第*部分附件
附件*：廉政协议书
附件*：安全生产责任书
附件*：工程质量终身责任承诺书
第*部分合同协议书
****省长江河道管理局（以下简称“发包人”）、****省长江河道****管理局
（以下简称“项目法人”）为实施****省华阳闸除险加固工程（项目名称）施工标（标
段名称），已接受****（以下简称“承包人”）对****省华
阳闸除险加固工程（项目名称）施工标（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包
人和承包人共同达成如下协议。
*.工程概况
（*）工程名称：****。
（*）工程地点：安庆市望江县华阳镇。
（*）工程规模：华阳闸为中型水闸，主要建筑物级别为*级，设计排水流量*****/*，
引水流量*****/*。华阳闸除险加固工程批复总投资********。
建设任务：拆除原启闭机房，保留并加固原过水箱涵，向华阳河侧采用钢筋混凝
土涵洞式结构接长原闸，新老箱涵交界处新建启闭机房及*侧桥头堡，在启闭机房内河
侧新建堤防与上下游堤防衔接，在原闸堤顶处新建交通桥，新建消能防冲设施等，配套
建设管理区房屋维修、信息化等附属设施。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其它合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为
准。
*.工程承包范围及合同工程量
（*）工程承包范围：（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必
须标注起止里程桩号）拆除原启闭机房，加固原过水箱涵，地基处理，钢筋混凝土涵
洞式结构接长原闸，新建启闭机房及*侧桥头堡，新建堤防与上下游堤防衔接，在原闸
堤顶处新建交通桥，新建消能设施和翼墙等，配套实施管理区房屋维修及附属设施。
（*）主要合同工程量：（以招标文件为准）具体详见招标文件、招标图纸及工程
量清单所载明内容。
*.合同价款
（*）合同价款承包方式：单价承包。
（*）合同总价：人民币（大写）**********元（¥********元），其
中：安全生产费用***.******，暂列金额***.******，暂估价/****。
（*）付款方式：按专业合同条款第**.*条执行。
*.承包人项目经理：唐伯达，技术负责人：程永华。
*.工程质量符合合格标准。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
**.履约保证金
承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约保证金。本合同履约保证金为人
民币（大写）************元（¥*******元）。承包人应保证其履约保证
在发包人颁发合同工程完工证书前*直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后**天
内将履约保证金退还给承包人。
**.合同工期及进度
（*）工期为***个日历天。
（*）为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取*切有效措施，使本合同以下
关键项目进度满足控制性工期要求。
关键项目控制性工期表
| 序号 |
关键项目名称 |
最迟完工日期 |
备注 |
| * |
水泥搅拌桩试桩 |
****年*月**日 |
具备检测条件 |
| * |
闸室段基础处理 |
****年**月**日 |
含检测完成 |
| * |
闸室段顶板及侧墙浇筑 |
****年**月**日 |
|
| * |
水闸主体工程 |
****年**月**日 |
浇筑至启闭机平台高程**.** |
**.发包人提供的材料和设备包括：
**.变更的范围和内容
在履行合同中发生以下情形，按规定进行变更：
（*）取消合同中任何*项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（*）改变合同中任何*项工作的质量或其他特性；
（*）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（*）改变合同中任何*项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（*）为完成工程需要追加的额外工作；
（*）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的/%，关键项目：
单价调整方式：！。（如不调整，空格处均填“”）
**.价格调整
（*）物价波动引起的价格调整：不调整
**.预付款
（*）工程预付款的总金额为签约合同价的**%，分*次支付给承包人。
各次预付款的支付额度与付款时间为：
*）第*次预付款金额为工程预付款总金额的***%，付款时间应在合同协议
书签订后，由承包人向发包人提交发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款
证书报送发包人批准后**天内予以支付。
*）第*次预付款金额为工程预付款总金额的/%，付款时间需待承包人主要
设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监
理人核实后出具付款证书，报送发包人批准后**天内予以支付。
*）
*
（*）工程材料预付款的额度和预付方法约定为：
**.质量保证金
工程完工结算时*次性扣留质量保证金为结算总额的*_%或由承包人提交同等金额
的质量保证担保。
**.缺陷责任
本工程缺陷责任期计算如下：合同工程自工程竣工验收合格之日起*年，绿化养护
期*年，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年，电气管
线、给排水管道为*年，其他项目保修期为*年。
**.争议解决
合同当事人友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组的意见的，
约定的合同争议解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼
**.本协议书*式***份，合同双方各执*份。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
**.本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。
发包人（盖章）：****省长江河道管理局承包人（盖章）：江苏省水利建设
工程有限公司
****年**育究*表人：法定代表人：
（或委托代理人）（或委托代理人）
单位地址：****省芜湖市红花山路*号单位地址：江苦省扬州市广陵产业园
开户银行：开户银行：中国建设银行扬州琼花支行
账号账号：*******************
****年**月**日
项目法人（盖章）：****省长江河道****管理局
负责人：
****年*月**日
签订地点：****省芜湖市签订日期：
*
附件：合同谈判备忘录
****
合同谈判备忘录
****年*月**日，受招标人（****省长江河道管理局）委托，监理人（****省大
禹水利工程科技有限公司）在芜湖市组织召开****合同谈
判会，与施工中标单位（****）就相关事宜进行合同谈判。
会议以华阳闸除险加固工程施工标《招标文件》及中标单位的《投标文件》为基础，
对总体要求、工期要求、合同价款、工程管理、质量管理、安全管理、人员管理、法人
约谈等事项进行协商，形成合同谈判备忘录（附投标补充承诺）作为合同的组成部分。
*、总体要求
（*）全面落实水利工程相关技术规范要求、水利部安全生产标准化要求、相关交
通部门要求、招标约定和投标承诺。
（*）全过程抓好质量、安全、投资、进度、环保水保等方面工作。
*、工期要求
本合同工期为***个日历天。关键节点工期按照招标文件及合同谈判备忘录执行。
| 序号 |
项目名称 |
时间要求 |
备注 |
| * |
水泥搅拌桩试桩 |
****年*月**日完成 |
具备检测条件 |
| * |
闸室段基础处理 |
****年**月**日完成 |
含检测完成 |
| * |
闸室段底板浇筑 |
****年**月**日开始 |
|
| * |
闸室段顶板及侧墙浇筑 |
****年**月**日完成 |
|
| * |
水闸主体 |
****年**月**日完成 |
浇筑至启闭机平台高程**.** |
*、合同价款
（*）本合同总价款为人民币（大写）**********元（￥********元），
含暂列金（大写）********（￥*******元）。
（*）安全生产费用含与安全生产有关的文明施工、标准化工地建设等费用，严格
按照****省水利厅《关于加强全省水利****安全生产费用监督管理的意见》（皖水
监督函〔****〕**号）执行，由建设单位根据施工单位实施过程中措施的落实情况进行
支付。
（*）广域网考勤产生的相关费用，由中标人承担。
（*）除有明示外，分项工程部分为单价承包，临时工程、水土保持措施费、环境
保持措施费总价承包。
（*）本工程上游紧邻在建的华阳河泵站，考虑闸、站同期建设共享围堰的情况，
本工程承包人须自行与华阳河泵站承包人协调解决闸、站共建围堰。本工程招标人按照
内河侧围堰填筑量******计列，长江侧围堰填筑量暂按*******计列，围堰建设及拆除
采用总价承包。若本工程施工过程中，华阳河泵站不同期建设，内河侧围堰实际填筑量
超过上述方量，超出部分按照承包人所报单价计算围堰增加的填筑量费用。若长江侧围
堰超出计列的填筑量，发包人不再追加围堰费用；若施工期长江水位较低不需要建设围
堰，发包人扣除承包人所报的长江侧围堰承包价。
*、工程管理
（*）本工程承包人须应用***技术进行施工全过程建设管理，配备具备***技术
相关经验和技能的专业人员，及时将各阶段数据录入施工管理平台并同步上传至招标人
***全过程建设管理平台，配合发包人做好各监管系统信息上报工作。
（*）承包人应与****年*月**日前报送临时工程（含施工临时便道、供电、供
水等）施工方案；****年*月**日前报送项目实施性施工组织设计（包含总进度计划
及分阶段控制计划、关键工程、重要节点的横道图）及****年资金计划，并由监理人
组织召开专题论证会。
（*）承包人应在****年*月**日前，完成水泥搅拌桩试桩。
*、质量管理
（*）承包人应严格执行上级部门、发包人及监理人颁发的各类技术质量标准、规范
和管理办法，确保本工程质量。
（*）不得允许其他单位或个人以承包人或项目部的名义承揽本工程项目的施工任
务，不得有工程转包或违法分包。
（*）承包人项目部需建立健全质量保证体系，施工现场的质量、进度管理由项目部
统*委派技术、质检人员进行负责。
（*)项目部设立职工培训部门，加强现场施工人员的职业技能培训，切实做好技术
交底工作。
（*)由于承包人的原因造成返工的全部费用均由承包人承担。
（*）混凝土工程要求
外露面混凝土工程实行外观质量*票否决。经监理人、发包人认定外观质量不合格
的，承包人必须无条件拆除返工并承担费用。否则，发包人有权暂停支付合同工程款。
*、人员管理
（*）承包人投标文件承诺的项目部主要管理人员在工程施工期间原则上不得更换，
如因重大自然灾害、人员特殊原因（包括重大疾病、死亡、犯罪、移民等）确须变更的，
应当办理书面手续经发包人同意后变更。除上述情况外，项目部更换项目经理或技术负
责人的每人次支付违约金******，更换其余人员的每人次支付违约金*****。
（*）承包人施工现场人员考勤和公示严格按照省水利厅（皖水建设函（****）**
号）《****省在建水利工程施工现场人员考勤和公示管理办法（试行）》执行。
*、法人约谈
在合同实施期间，若工程进度、质量、安全、廉政、管理等达不到要求，承包人的
法定代表人应随时接受发包人的约谈，不得拒绝和无故拖延，并按发包人要求及时整改
完善。
以上系发包人在合同谈判中重点提出，承包人应严格执行，未提及指出按照招标文
件、投标文件及合同执行，否则发包人将按合同予以处罚，并有权单方面解除施工合同，
由此造成的损失由承包人自行承担并由承包人赔偿可能给发包人造成的损失。
后附：****投标文件补充承诺
江
发包人（盖章）：****承包人（盖章）：江苏省水利建设
工程有限公司，
****年明月**表人：
法定代表人：
（或委托代理人）（或委托代理人）
****年*月**日*日
**年*日
****年**月**日
*
| 发包人（盖章）：**** |
江 |
承包人（盖章）：****， |
| ****年明月**表人： |
|
法定代表人： |
| （或委托代理人） |
|
（或委托代理人） |
| ****年*月**日 |
* |
*日**年****年**月**日 |
**.*.*预付款保函（担保）
（*）工程材料预付款的担保约定为：担保额度为预付款金额的***%，担保方式可以为银行
保函、担保机构担保、保证保险或转账、电汇。
**.*.*预付款的扣回与还清
（*）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的**%时开始扣款，直至合同累
计完成金额达到签约合同价的**%时全部扣清。
*
*=，（*-***）
（**-**）*
式中：*——每次进度付款中累计扣回的金额；
*——工程预付款总金额；
*——签约合同价；
*——合同累计完成金额；
**——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；
**——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
（*）工程材料预付款的扣回与还清约定为：/。
**.*工程进度付款
**.*.*付款周期本项细化为：
（*）进度付款时间及方式：工程进度款按月支付，工程完工验收合格，经结算审计后付至结算
价的**%，剩余结算价的*%缺陷责任期结束后支付（如承包人提交同等金额的质量保证担保后支付
至***%。若质量保证金为现金形式，利息*并退还）。
（*）所有因设计变更、经济签证等引起增加的工程造价原则上待结算审计后再行支付。工程款
支付中合同价不含暂定价和暂估价。
**.*.*进度付款申请单
进度付款申请单的份数：*份。
**.*.*进度付款证书和支付时间
（*）逾期付款违约金：按照贷款市场报价利率（***）支付利息。
本款补充第**.*.*项～**.*.７项：
**.*.*安全生产费用管理与使用
承包人应在开工前编制安全生产措施方案和安全生产费用使用计划（含措施费用明细清单），
安全生产费用由发包人根据承包人实施过程中措施落实情况据实支付，且在开工后*个月支付安
全生产费用的**%。
具体支付方式：由发包人根据承包人实施过程中措施落实情况据实支付，由监理人审核确认、
发包人审批后进行计量与支付。承包人根据工程实际需要采取安全措施超支部分的费用自负，结
余部分归发包人所有。
**.*.*人工费用
发包人按照《关于进*步加强水利建设领域保障农民工工资支付工作的通知》（皖水建设函〔****〕
***号）等规定拨付人工费。人工费用占工程款比例为**%（依据《关于进*步加强水利建设
领域保障农民工工资支付工作的通知》（皖水建设函〔****〕***号），人工费用应不低于当月
工程进度款的**%）。
**.*.*承包人应保存工程计量和支付的记录，并在发包人要求时允许发包人指派的人员进行审
计。
**.*质量保证金
**.*.*工程完工结算时*次性扣留质量保证金为结算总额的*%或由承包人提交同等金额的质
量保证担保。
质量保证担保的形式可以为银行保函、担保机构担保或保证保险。
**.*.*在第*.*.*.*目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余
的质量保证金，发包人应在**天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。
如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。若质量保证金为现金形式，利
息*并退还。
**.*竣工（完工）结算
**.*.*竣工（完工）付款申请单
（*）承包人应提交竣工（完工）付款申请单*式*份。
**.*最终结清
**.**最终结清申请单
（*）工程缺陷责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单*式
*份。
**.*竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按照《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》
（****）要求。
**.竣工验收（验收）
**.*验收工作分类
本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收等；政府验收包括：阶
段验收、专项验收和竣工验收等。验收条件为：满足国家有关相应验收的条件，验收程序为：执
行国家有关相应验收程序的规定。
**.*分部工程验收
**.*.*本工程由发包人主持的分部工程验收为：/，其余由监理人主持。
**.*单位工程验收
**.*.*提前投入使用的单位工程包括：/。
**.*阶段验收
**.*.*本合同工程阶段验收类别包括：按水利水电工程相关验收规定执行。
**.*专项验收
**.*.*本合同工程专项验收类别包括：按水利水电工程相关验收规定执行。
**.*竣工验收
**.*.*本工程需要（需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
**.*施工期运行
**.*.*需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：/。
**.*试运行
**.*.*试运行的组织：/；费用承担：/。
**.缺陷责任与保修责任
**.*缺陷责任期的起算时间
本工程缺陷责任期计算如下：从通过工程竣工验收后开始计算。
**.*缺陷责任期终止证书
合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包
人递交工程质量保修书。
缺陷责任期满后**个工作日内，发包人应向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质
量保证金，但缺陷责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。
**.*保修责任
工程质量保修范围、期限和责任：
**.*.*工程质量保修范围：本合同承包范围。
**.*.*工程质量保修期限：《建设工程质量管理条例》已明确最低质量保修期的按《建设工程
质量管理条例》执行；其余工程质量保修期限从工程通过合同工程竣工验收后*年。
**.*.*质量保修责任：
*.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不
在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地水
行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人
提出保修方案，承包人实施保修。
*.质量保修完成后，由发包人组织验收。
**.保险
**.*工程保险
建筑工程*切险和（或）安装工程*切险投保人：承包人以发包人和承包人共同的名义投保；
投保内容：按有关规定办理；
保险金额、保险费率和保险期限：按有关规定办理，费用由承包人承担，应包含在投标报价
中。
**.*人员工伤事故的保险
**.*.*承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律以及人力资源和社会保障部门、水行政主管部门的相关规定，为其履行
合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
**.*第*者责任险
**.*.*第*者责任险保险费率：按有关规定办理；
第*者责任险保险金额：按有关规定办理，费用由承包人承担，应包含在投标报价中。
**.*其它保险
需要投保的其它内容：按有关规定办理，费用由承包人承担；
保险金额、保险费率和保险期限：按有关规定办理；
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：投保后*天内；
保险条件：按有关规定办理。
**.*.*保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：按责任划分；
发包人负责补偿的范围与金额：按责任划分。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争
议解决方式：应及时向工程所在地人民法院提起诉讼。
第*部分附件
附件*：廉政协议书
廉政协议书
施工合同名称：****
施工合同编号：，*****-**
发包人（甲方）：****省长江河道管理局
承包人（乙方）：****
为加强****省水利水电****中的廉政建设，规范水利水电建设项目中承发包双
方的各项活动，防止各种非法谋取不正当利益的行为，保护国家、集体和当事人的合法
权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的要求，特签订本廉政协议。
第*条甲、乙双方的责任
（*）严格遵守国家关于水利水电****有关法律、法规以及廉政建设的各项规
定。
（*）严格执行工程项目承发包合同文件，认真履行合同规定的权利和义务。
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商
业秘密和合同文件另有规定除外），不得为获取不正当利益而损害国家、集体和对方利
益，不得违反水利水电****管理、勘察、设计、监理、施工的规定和规范。
（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，有责任及时提醒对方，情
节严重的，应向其上级主管部门或纪检、监察、司法等机关举报。
第*条甲方的责任
甲方的领导和工作人员，在****的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处
费、感谢费等。
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或应由个人支付的费用。
（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子
女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。不准工作人员的配偶、子女从事与甲
方工程交易行为有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
| 施工合同编号 |
： |
*****-** |
| 发包人（甲方）： |
|
****省长江河道管理局 |
| 承包人（乙方）： |
|
**** |
（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位宴请和营业性健身、娱
乐等活动。不准接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（*）不准向乙方介绍与****项目有关的设备、材料采购、劳务等经济活动，
不得强行向乙方和相关单位推荐分包单位，不准以任何理由要求乙方购买****项目
施工合同规定以外的材料、设备等。
第*条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和合同规定开展业务工作，严格
执行****的有关政策，并遵守如下规定：
（*）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重
物品和回扣、好处费、感谢费等。
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或应由个人支付的费用。
（*）不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以
及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴
请和营业性健身、娱乐等活动。不准为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公
用品等。
第*条违约责任
甲、乙双方工作人员如有违反本协议有关规定，按照管理权限依据有关法律法规
和规定对责任人和责任单位负责人给予党纪、政纪处分，涉嫌犯罪的.移交司法机关追
究刑事责任。
第*条本协议书的有效期自双方签署之日起至相应承发包合同药了之日止。
第*条本责任书*式*份，甲乙双方各执*份，并分送甲乙双方主管单位纪
****年**月**日
检监察部门各*份。
甲方（盖章）：****省长江河道管理局乙方（盖章）：江苏省水利建设工程
有限公司
****年*退代日人：
法定代表人：
（或委托代理人（或委托代理人）
****年了月山*
日年*月**日
**
附件*：安全生产责任书
安全生产责任书
施工合同名称：****
施工合同编号：，*****-**
发包人：，****省长江河道管理局
承包人：****
为进*步落实施工过程的安全生产主体责任，加强项目安全生产管理工作，有效保
障从业人员人身安全和职业健康，根据《安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管
理条例》、水利部《水利****安全生产管理规定》和****省《建设工程安全生产管
理办法》等法律法规规章，制订本安全生产责任书。
*、目标与要求
*.强化承包人的安全生产主体责任，确保本项目安全生产工作规范有序开展。
*.严格兑现投标文件中有关安全生产方面的承诺。
*.事故控制目标：不发生死亡事故及重伤事故。
*、承包人安全生产责任
*.认真贯彻落实“安全第*，预防为主，综合治理”的方针，严格遵守安全生产法
律法规、规程规范，开展安全生产标准化工地建设。
*.建立健全及落实全员安全生产责任制。承包人法定代表人是本单位的安全生产第
*责任人，项目经理对本项目的施工安全生产全面负责，明确落实各部门、各环节、各
岗位的安全生产责任。
*.健全安全生产管理体系。设立现场安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产
管理人员，保证专职安全生产管理人员有职有权。
*.健全安全生产规章制度。结合本项目特点，建立并完善安全生产责任制、教育培
训、日常检查、隐患排查治理、事故报告等规章制度。
*.提升从业人员安全生产知识技能。认真开展“*级安全生产教育”；保证特种作
业人员持证上岗；各作业场所悬挂安全生产操作规程；施工前必须进行安全技术交底。
*.保证安全生产投入。不得挪用安全生产费用，施工安全生产投入应满足实际需要。
|
*****-** |
| 人： |
****省长江河道管理局 |
| 人： |
**** |
*.建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。构建安全风险管控“*项
机制”，经常开展安全隐患排查治理，认真落实项目主管及安全生产监督等机构的检查
意见并按时反馈整改结果。生产安全事故隐患排查整治方案要做到责任到人、明确时限、
规范程序，保证及时消除事故隐患。
*.制定各类有关安全生产方案或预案。辩识危险源和危险性较大的单项工程，对达
到*定规模的危险性较大工程制定专项施工方案，超过*定规模的危险性较大工程组织
论证；有度汛要求的工程，制定相应的度汛方案；编制应急救援预案，并保持与地方相
关部门联系畅通。
*.严格执行《****省生产安全事故报告和调查处理办法》。事故发生后，应及时向
地方安监部门和本项目安全生产监督机构、发包人报告，采取有效措施抢救人员和财产，
保护事故现场，配合事故调查，妥善处理事故善后工作；严格落实“*不放过”处理
原则。
*、本责任书*式*份，发包人与承包人各存*份，报送安全生产监督机构*
份。
*、本责任书自签订施工合同起执行，至台同工程宏工验收结束止。
****年**月**日
发包人（盖章）：****省长江河道管理局承包人（盖章）：江苏省水利建设工程
有限公司
****年晓是*代表人：
法定代表人：
（或委托代理人）（或委托代理人
****年*月**日年*月**日
**
| 发包人（盖章）：****省长江河道管理局 |
****年**月**日承包人（盖章）：**** |
| ****年晓是*代表人： |
法定代表人： |
| （或委托代理人） |
（或委托代理人 |
| ****年*月**日** |
年*月**日 |
附件*：工程质量终身责任承诺书
工程质量终身责任承诺书
本人唐伯达_担任****省华阳闸除险加固_工程项目的施工单位
项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严格依据
国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对合理使用年限内的工程质量
承担相应终身责任。
承诺人签字：
身份证号：*****************
****年**月**日
注册执业资格：
注册执业证号：
签字日期：****年*月日
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
