项目名称：****市马头镇那塘村板兄屯农村生活污水治理工程
项目编号：********-**-******-****
建设工程施工合同
（**-****-****）
发包人：****市马头镇人民政府
承包人：****鼎威建筑工程有限公司
性有
*
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市马头镇人民政府
承包人（全称）：****鼎威建筑工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用
的原则，双方就****市马头镇那塘村板兄屯农村生活污水治理工程施工及有关事项协商
*致，共同达成如下协议：
工程概况
*.工程名称：****市马头镇那塘村板兄屯农村生活污水治理工程
*.工程地点：****市马头镇那塘村板兄屯
*.工程立项批准文号：
*.资金来源：
*.工程内容：埋设排污波纹管*****：***.***、波纹管*****:***.***、波纹管***
**:***.***，修建检查井、雨水井：**座，埋设***玻璃钢化粪池*个等
*.工程承包范围：设计图纸及工程量清单包含的所有工程量
、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期
天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合国家施工验收规范合格_标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）***********元*角*分（￥*******.**元）
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）*********元*角（￥*****.**元）；
*.合同价格形式：工程采用固定综合单价合同形式进行
*
*、项目经理
承包人项目经理：
周荣车
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）成交通知书（如果有）；
（*）响应函（如果有）；
（*）通用合同条款；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）技术标准和要求；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）图纸；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类
内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的
期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不
进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行
签订与合同实质性内容相背离的协议。
*
*、工程造价结算以政府审核结算报告为依据，按《****市人民政府关于印发****市政
府投资建设项目设计变更及现场签证管理暂行规定的通知》（平政规[******号）执行。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月_**_日签订。
*
*、签订地点
本合同在****市马头镇人民政府签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自合同签订之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份，
****管理办公室执*份，招标代理机构执*份。
发包人：****市马头镇人民政府承包人：****鼎威建筑工程有限公司
（公章）
（公章）
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理
（签字）（签字）
统*社会信用代码：******************统*社会信用代码：******************
地址：****市大学路城东建材市场旁地址：****市马头镇铝城大道东段龙景世家*幢**层****
邮政编码：******邮政编码：******
电话：****-*******电话：****-*******
传真
传真：****-*******
开户银行：****农合行营业部开户银行：中国农业银行****市右江支行
账号：******************账号：*****************
*
第*部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）。
第*部分专用合同条款
*，*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括：投标文件及其附件，招标文件（含补充通知和答疑），
履约保证金缴纳证明，农民工工资保证金缴纳证明；履行合同过程中双方法定代表人（或双
方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的
施工场地。
*.*.*.*永久占地包括：依据设计图纸确定。
*.*.*.*临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：工程所在地的政府及相关主管部门制定的规范性文件。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：国家现行的施工规范、验收规范、验收标准。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无；
*
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无特殊要求。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书
（*）成交通知书
（*）响应函
（*）通用合同条款
（*）专用合同条款及其附件
（*）技术标准和要求
（*）已标价工程量清单或预算书
（*）图纸
（*）其他合同文件
（**）《建设工程工程量清单计价规范（******-****）》及其****实施细则及《关于
建筑业实施营业税改征增值税后****壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标
（****）**号）、《建设工程工程量清单计算规范（******~*****-****）》及其****实
施细则（修订本）。
（*）说明：（*）、（*）、（*）、（*）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、
已标价工程量清单或预算书、其他合同文件*者之*，其优先顺序可根据采取的不同合同
方式由双方约定。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后*天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸*套承包人需要增加图纸套数的，发
包人应代为复制，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：地质勘察报告、施工图以及相应的设计变更文件。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
（*）总进度计划（*）施工组织设计
承包人提供的文件的期限为：图纸会审后*个有效工作日内提供；
承包人提供的文件的数量为：*份
承包人提供的文件的形式为：书面及电子文档
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提供的文件后**天。逾期未进行批复的视
为已同意。
*
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行本合同通用条款。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：项目部所在地发包人项目部或发包人办公室
发包人指定的接收人为：发包人代表或办公室工作人员
承包人接收文件的地点：现场办公室：
承包人指定的接收人为：承包人项目经理。
监理人接收文件的地点：现场办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师
丁
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批
准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关
手续费用和建设费用由发包人承担。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工图纸用地红线为界，地红线以外为场
外，以内为场内。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由发包人承
担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技
术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人
所有，承包人不得向其他人转借、出售或泄露与本项目有关的上述文件资料情况。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅使用于本项目的建设。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
*
允许调整合同价格的工程量偏差范围：据实调整
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：允许调整合同价格的工程量偏差
范围及其调整办法：实际完成工程量超过±**%时允许调整，按*******-****《建设工程
工程量清单计价规范》****壮族自治区实施细则进行调整。
*．发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：主持该项目施工过程中及保修阶段的全过程管
理。负责安全、质量、进度，监督材料、设备的定样，材料价格的确认，以及代表发包人
对工程量造价的核算和工程结算、工程安全、质量、进度、变更、认价、工程量的增减等
所有相关文件的签字确认
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前完成“*通*平”（水通、电通、网络
通、道路通及场地平整），包括工地周围区间道路的畅通，满足承包人施工所需的施工、
材料加工、仓库及施工人员现场居住临时搭建的场地。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款*.*.*条、*.*.*条、
*.*.*条（*）开工前*天将施工用水、电、通讯等管线接送至施工现场。（*）发包人负
责协调办理临时用地和占道许可，开工前确保通往施工现场的公共道路畅通。（*）开工前，
负责与市政及有关部门摸清地下管线，书面交底给承包人。并对资料的真实性、准确性负
责。（*）开工前协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护
工作，并承担相关费用；（*）发包人负责协调处理好现场周边的相邻单位及居住户的关系，
如有纠纷与承包人无关，但承包人有积极配合发包人的义务。由此导致工程无法施工的，
工期顺延，造成承包的损失的由发包人承担。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：
发包人是否提供支付担保：否
*
发包人提供支付担保的形式：无。
*．承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图；完整的施工技术资料；工程结算报告。
承包人需要提交的竣工资料套数：*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，如果发包人要求提供超出合同约
定的资料及数量的费用由发包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前的**个有效工日。
承包人提交的竣工资料形式要求：现场交验给发包人代表人，代表人书面签收。
（*）承包人应履行的其他义务：无。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名周荣车
身份证号：******************
建造师执业资格等级：*级
建造师注册证书号：桂************
建造师执业印章号：桂************
安全生产考核合格证书号：桂建安*（****）*******
联系电话：****-*******
电子信箱：
通信地址：****市马头镇铝城大道东段龙景世家*幢**层****；
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理仅限于工程的现场施工管理，未经承包
人盖章同意不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订
分包合同等从事*切为承包人设立义务或责任的行为。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：**天以上，如投标文件承诺时间超过**
天的，按投标文件执行。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：取消成
交资格。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前*天。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约
金*.***元/人·次。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须经发包人同意。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目主要施工管理人员必须与
*
| 身份证号： |
****************** |
| 建造师执业资格等级： |
*级 |
| 建造师注册证书号： |
桂************ |
| 建造师执业印章号： |
桂************ |
| 安全生产考核合格证书号：桂建安*（****）******* |
|
| 联系电话： |
****-******* |
| 电子信箱： |
|
投标文件承诺*致，否则视为违约。更换施工管理人员必须经发包人书面同意，向发包人
支付违约金*.***元/人·次。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：向发包人支付违约金*.**
元/人·次。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：
主体结构、关键性工作的范围：*
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：
其他关于分包的约定：*。
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：*
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
无
*．监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：按本工程的监理合同中的有关条款
关于监理人的监理权限：按本工程的监理合同中的有关条款
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用合
同条款执行
*.*监理人员
总监理工程师：
姓名：
职务：
监理工程师执业资格证书号：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
关于监理人的其他约定：按通用合同条款执行
*.*商定或确定
*
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：进度付款申请单承包人应在每个计量周期到期后
的*天内向发包人提交已完工程进度款支付申请*式*份，详细说明此周期自己认为有权
得到的款额，包括分包人已完工程的价款。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：
承包人按工程形象进度向发包人提交进度付款申请单时，承包人应配合发包人提供以下资
料：①《工程用款支付证书》：②工程量计量报表（格式按发包方具体要求）；③其他需
要补充说明的材料。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：进度付款申请单提交后*天内
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：
（*）发包人支付进度款的期限：
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：
进度款支付方式：银行转账。
**.*.*支付分解表的编制
*.总价合同支付分解表的编制与审批：
*单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方
式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（*******-****）****壮族自治区实施细则》
的规定执行。
**．验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通
用合同条款执行。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条
款执行
**
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款执行
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：无。
（*）单机无负荷试车费用由无承担；
（*）无负荷联动试车费用由无承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后*天内。
竣工付款申请单应包括的内容：按财政部门要求提交
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后，从发包人收到承包人提交
的结算报告之日起，应在**天内给予审定完毕工程结算造价，逾期视为认可。
发包人完成竣工付款的期限：从工程结算审定确认之日起**天内。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份。
承包人提交最终结算申请单的期限：
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：
（*）发包人完成支付的期限：
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第
*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。（采用银行保函、工程担
保、工程保证保险等方式的发包人不再预留质量保修金，应在竣工结算后**天内付清工程
**
款）
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：工程款的*%；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式：*。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付
款的支付、扣回以及价格调整的金额
（*）工程竣工结算时*次性付清结算款项，质量保证金可采用银行保函、工程担保、
工程保证保险的形式进行担保；
（*）其他扣留方式：无
关于质量保证金的补充约定：质量保证金的返还：工程交付使用至质量缺陷责任期满
后无工程质量问题的，质量缺陷责任期满后**个工作日内退还（无息）（采用银行保函、
工程担保、工程保证保险等方式的发包人不再预留质量保修金，应在竣工结算后**天内付
清工程款）。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后**小时内。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：假如发生发包人供应的材料设备延误、监理单位的错误指挥
等原因，使工程无法继续往下施工，导致承包人工期延误和经济损失的，双方现场核实后
由发包人承担。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期应顺
延。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人应按照中国人民银行
发布的同期同类贷款基准利率的双倍支付违约金。
（*）发包人违反第**.*款（变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或
**
转由他人实施的违约责任：无。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人
原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：延误工期顺延。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约
责任：工期顺延（*）其他：无。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其
违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人出现下列情况之*，则项目的建设应被视为已被放弃：
①书面通知发包人其已终止建设工程，且并不打算重新开始施工；
②未能在本合同约定的开工日期届满后**天内开始建设工程（但因非承包人原因所引
起的除外）；
③未能在任何不可抗力事件结束后**天内恢复建设工程施工（但因非承包人原因所引
起的除外）
④在完工检查日前停止建设工程或者直接或通过专业分包从项目场地撤走全部或大部
分的工作人员，除非上述行为是为了保持或促进项目建设按合同完成所必须的。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）承包人未按本合同通用条款第**.*.*（*）、（*）条内容完成的，承包人无条
件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工
否则发包人有权扣罚该分项工程**%的工程款作为处罚。
（*）承包人有本合同通用条款第**.*.*（*）条情形的，或经监理人检验认为修复质
量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。
（*）承包人有本专用合同条款*.*、*.*条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违
约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚
款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后**天下发罚款通知书（不
再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后*次计量支付时扣除相应
金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本
工程施工竣工验收后**天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包
人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
（*）除上列违约行为外，承包人如存在本合同通用条款、专用条款或其他补充约定的
违约行为的，应承担全部费用并承担相关法律责任及本合同约定的违约责任。
**.*.*因承包人违约解除合同
**
关于承包人违约解除合同的特别约定：（*）承包人有违反以下情况之*的，发包人有
权解除合同，并没收其全部履约保证金。
①承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定
的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；
②承包人违反本合同通用条款第*.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利
转让给其他人，或私自将工程或工程的*部分分包出去的；
③未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、
临时工程或材料撤离工地的；
④由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措
施赶上进度，造成工期延误的；
承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因
导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工
程师认可的全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人
或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人和承包人协商确定
（*）本项目不得违法转包，否则发包人可以不支付任何费用。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：*级以上的地
震；**级以上的持续*天的台风；**年以上未发生过、持续**天高温天气；自然原因发
生的火灾；其他不可抗力原因。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：按国家相关规定执行。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：按国家相关规定执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按国家相关规定执行
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按国家相关规定执行。
**
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否，双方约定，在履行合同
进程中产生争议时，请工程所在地建设行政主管部门进行调解，调解不成时，向工程所在
地人民法院起诉。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无
选定争议评审员的期限：无。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无。
其他事项的约定：无。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）提请/仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方
均有约束力。
（*）向工程所在地人民法院起诉。
**
附件：工程质量保修书
发包人（全称）：
****市马头镇人民政府
承包人（全称）：****鼎威建筑工程有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》，经协
商*致就_****市马头镇那塘村板兄屯农村生活污水治理工程签订工程质量保修书。
、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规，规章规定和双方约定，承担本工程质
量保修责任。
质量保修范围双方约定如下：
按设计图纸施工的全部工程
*、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
*.按国家现行有关规定执行，质量保修期为**个月，质量保修期自工程竣工验收合
格之日起计算。
*.在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工
程的合理使用年限内保修。
*、质量保修保质责任
*、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后*天内派人修理。承
包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣
除，如果实际维修费用超出质量保修金的额度，承包人还需赔偿超出部分的维修金额。
*、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承
包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
*、在保修期内，如发生涉及结构安全的质量问题，发包人和承包人应当立即向当地建
设行政主管部门报告，并采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单
位提出保修方案，承包人负责实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人
身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
*、保修完成后，由发包人组织有关单位人员验收。
*、质量保修金的支付
**
本工程约定的工程质量保修金为施工结算价的*%。
质量保修金不计利息。
*、质量保修金的返还
发包人在应付款中扣出，在工程竣工保修期满后，**日内将质量促修金（不计利息）
余额退回承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通
知书在*天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费
用由承包人负责或由发包人从保修金中扣出。
*、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：无
本协议书*式*份，作为_****市马头镇那塘村板兄屯农村生活污水治理工程施工合
同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
发包人：****市马头镇人民政府
承包人：****鼎威建筑工程有限公司
（公章）（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人
（签字）（签字）
地址：平课市大学路城东建材市场旁
地址：****市马头镇铝城大道东段龙景世家*幢**层****
邮政编码：******
邮政编码：******
电话：****-*******
电话：****-*******
传真
传真：****-*******
**
建设工程合同补充协议书
甲方（全称）：****市马头镇人民政府
乙方（全称）：****鼎威建筑工程有限公司
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于****年*月_**日签
订的《****市马头镇那塘村板兄屯农村生活污水治理工程》（以下简称“原合同”）中
的定义相同。
鉴于《****在自治区国家税务局、自治区财政厅关于落实政府补助类建设工程项目增
值税相关政策的通知》（桂国税发*****】***号）相关政策性调整，甲乙双方本着互利
互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订
立以下补充协议。
、协议内容变更部分为：
原合同工程实行承包人材料设备包干方式，现变更为：本工程实行甲方供应部分材料、
设备，其余部分由乙方自行采购的方式。
*、其他事项说明
甲方供应材料、设备的种类及数量，以实际施工中所发生的项目为准。
*、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效
力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
*、本协议*式*份，甲方执*份，乙方执*份，****管理办公室执*份，招标
代理机构执*份。具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（公章）：乙方（公章）：
****市马头镇人民政府****鼎威建筑工程有限公司
法定代表人法定代表人
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
年月日年月日
**
| 甲方（公章）： |
乙方（公章）： |
| ****市马头镇人民政府 |
****鼎威建筑工程有限公司 |
| 法定代表人 |
法定代表人 |
| 委托代理人（签字）： |
委托代理人（签字）： |
| 年月日 |
年月日 |
中标（成交）通知书
****鼎威建筑工程有限公司：
经评定，编号为********-**-******-****采购文件中的****市马头镇那塘村板兄屯农村
生活污水治理工程-分标*，确定你公司中标（成交），中标（成交）价格为*******.**元。
自此通知书发出之日起**天内，与采购人签订****合同。合同签订前，需按本项目采购
文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本（合同格式见采购文件），报我机构项目联系人
确认。
采购人联系人：****
电话：****-*******
代理机构联系人：梁梅
电话：****-*******
邮箱：***********@***.***
管理有限公司
****茂盛工程项目
武
*年**月**日
*
*/*
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
