****县****
****县义圩镇义圩村公共照明建设项目
施工合同
合同编号：********-**-******-****
人民
东
田
发包人：闽东县义圩镇人民政府
*
*****
承包人：****
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县义圩镇人民政府
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、
公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
、工程概况
*.工程名称：****县义圩镇义圩村公共照明建设项目。
*.工程地点：****县义圩镇。
*.工程立项批准文号：
*.资金来源：****。
*.工程内容：本项目为路灯改造，（详见施工图纸及工程量清单包含的内容）。
*.工程承包范围：
本项目为路灯改造，（详见施工图纸及工程量清单包含的内容）。
*.承包方式：甲方提供部分材料，乙方包工及采购部分材料的承包方式。
*、合同工期
计划开工日期：****年_月_*日；计划竣工日期：****年_*月_*日；工期总日历
天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天
数为准。
*、质量标准
工程质量符合现行国家工程施工质量验收规范的合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.本项目采购上限控制价：***元（含***元）以下项目的采购上限控制价为经有资质的
造价机构审定的预算价乘以（*-建设单位与施工单位商定的优惠率）；***元（不含***元）—***
*元（含****元）项目的采购上限控制价为经有资质的造价机构审定的预算价；****元（不含***
*元）—****元（含****元）项目以县财政投资评审中心审定的预算价作为采购的上限控制价。因
此，本项目专业类别为市政工程，属于/
（*）***元（含***元）以下项目：经有资质的造价机构审定的预算价为人民币（大写）
（￥／元），本项目采购上限控制价为人民币（大写）（￥/元）。
（*）***元（不含***元）—****元（含****元）项目：经有资质的造价机构审定的预算价
为人民币（大写）/（￥*元），本项目采购上限控制价为人民币（大写）（￥*元）。
（*）****元（不含****元）—****元（含****元）项目：经县财政投资评审中心审定的预
算价作为采购的上限控制价，本项目采购上限控制价为人民币（大写）（￥元）
*.本项目施工合同价：本项目****年*月*_日在采购代理机构****睿和工程咨
询有限公司（****壮族自治区****市右江区龙景街道平安路欢乐购超市*楼***号）开标、评标，采用
竞争性碳商的方式进行。经谈采购专家小组对竞标单位评审及采购单位、采购监督单位确认，最终确定
****为中标人。中标成交价即本项目施工合同价为人民币（大写）*****任
*****元*角*分（￥******.**元）。
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）
元）
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）（￥元）
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）元）；
￥元）；
（*）暂列金额
人民币（大写）（￥_元)。
*.合同价格形式：
*.本项目竣工结算价：****元（不含****元）以下项目的最终结算价格为发包人审定的竣工结
算价或发包人委托有资质的中介机构机构审定的竣工结算价乘以（*-中标优惠率）再减去采购人与施工
单位进行进*步谈判取得的优惠价；****元（含****元）—****元（含****元）项目工程款结
算价为按有关规定由审计部门审定的结算价乘以（*-发包人与施工单位商议确定的优惠率）。
*、项目经理
承包人项目经理：马清贤
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）《****壮族自治区财政厅****壮族自治区乡村振兴局等*部门关于印发****财政衔接推进乡
村振兴补助资金管理细则的通知》（桂财规（****）*号）
（*）《自治区扶贫办自治区财政厅关于做好疫情防控期间财政专项扶贫资金项目管理工作的通
知》（桂开办发（****）**号）；
（*）****县财政局《转发****壮族自治区财政厅关于公布****政府集中采购目录及标准（****年
版）的通知》（东财采（****）*号）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（**）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，
应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支
付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违
法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实
质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于月_日签订。****
年月
*、签订地点
本合同在****县义圩镇人民政府_签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字，盖单位公章之日起生效，签字须亲笔签字，不得只盖印章。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
（本页以下无正文）
*
（此页为签章页）
发包人：****县义圩镇人民政府（公章）承包人：****（公章）
法定代表人或其委托代理法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：***************-***
地址：地址：****壮族自治区****市****县油城路
小塘*巷与油城路交叉口第*排第*间天地楼
邮政编码：邮政编码：******
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：***********
传真传真
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：桂林银行股份有限公司*市****支行
账号：账号：
******************
*
第*部分通用合同条款
通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（******—****）的通用合同条款。
…略…·.
*
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：合同履行过程中，发包人和承包人有关工程的洽商、变更等书面
协议或文件等视为本合同的组成部分
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称详见委托监理合同
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称：详见设计合同
资质类别和等级：
联系电话：/
电子信箱：
适信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：通服条款规定的发包方品供的施场地。
*.*.*.*永久古地包括：依据设计图纸确定
*.*.*.**临时占地包括：双方在合同履行过租中确定
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：执行通用条款
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：
发包人提供国外标准、规范的份数：
发包人提供国外标准、规范的名称：*
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供基础施工图
发包人向承包人提供图纸的数量：*套
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图
*.*.*承包人文件
*
需要由承包人提供的文件，包括：施工方案等施工技术文件；
承包人提供的文件的期限为：开始施工前*天内；
承包人提供的文件的数量为：**份
书面；
承包人提供的文件的形式为：
发包人审批承包人文件的期限：*天内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指
令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：****县义圩镇人民政府
发包人指定的接收人为：另行通知
承包人接收文件的地点：
承包人指定的接收人为：
监理人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为：
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部
权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费
用。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及
反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款_。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用
条款。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整
允许调整合同价格的工程量偏差范围：
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名
*
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，
协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技
术签证，审核工程进度报表
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施：见场的期限要求：
*.*.*提供施丁条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包方将指定点，并满
足施工要求，接点至施工规场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月底向发包人或发
包人指定的第*方缴纳水电费（价格执行施工当地价格）
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资来源证明的期限要求：
发包人是否提供支付担保：/
发包人提供支付担保的形：*
承包人
*.*示位人的…级义务
*)承包人提交的交工资门*内：承包人发包人证整冷工图纸及竣工图电子文理
*
承包人需要提交的竣工资料委数：*年
承包人提交的俊工资料的费用承担：由承包人承担
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后*个月内。
承包人提交的废工资料形式要求：书面及电子文档
（*）承包人应履行的其他义务：双方另行确定
*.*项目经理
*.*.*项目经理
姓名马清贤
身份证号：
建造师执业资格等级：*级建造师
建造师注册证书号：桂************
建造师执业印章号：
安全生产考核合格证书号：桂建安*（****）*******
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
承包人对项目经理的授权范顺如下：另行通知。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。
*
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：产生的*切后果由承
包人负责，并承担由此产生的*切费用。。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经发包人或监理批准同意，擅自离
岗的视为承包人违约，每擅自离岗*天向发包人交纳罚金****元，罚金上限额度为合同价的*%；项目
经理连续擅自离岗超过**天，发包人有权单方解除合同。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员*
致，并在开工日期前到任。在监理人向承包人颁发竣工证明材料前，项目经理不得同时兼任其他任何项
目的项目经理（符合桂建管（****）**号和桂建管（****）**号文除外）。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调
换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金**元/人·次（人民币）。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前*天
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称
职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚
金，处罚标准：技术负责人**元／人·次（人民币）：专业工程师**元/人·次（人民币）。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目经理需报发包人和监理批准同意后
方可离开施工现场，其他主要施工管理人员需报监理批准同意并报发包人备案后方可离开施工现场。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其
它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处**元/人·次（人民币）
违约金：擅自更换专职安全员处****元/人·次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处****
元/人·次（人民币）违约金。。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经发包人或监理批准同意，握
自离岗的视为承包人违约，每擅自离岗*天向发包人交纳罚金****元，罚金上限额度为合同价的*%；
项目经理连续擅自离岗超过**天，发包人有权单方解除合同；其他施工管理人员擅自离开施工现场，
向发包人交纳罚金****元/人?天（人民币），某人连续擅自离岗超过**天，发包人有权要求承包人无
条件更换该岗位的人员。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：本工程的主要（主体）工程和关键性工作不得分包，部分子项、*星工程技
术复杂或施工工艺要求高且承包人无能力或无资质的，经发包人批准后可以分包。
主体结构、关键性工作的范围：由发包人另行确定。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：另行约定。
其他关于分包的约定：另行约定。
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：另行约定。
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前
由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：
*
（*）合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的
全部人员和机械的。
承包人违约的其他情形：
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任_。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编
制的其他文件的费用承担方式：
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用台同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后_天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：—按通用条款执行
**.*其他保险
关于其他保险的约定：
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行
**.支付农民工工资
**.*农民工工资支付要求
在合同执行期间，承包人必须保证业主按合同规定支付的各项工程建设资金专款专用，不允许挪作
它用或私自调走资金，承包人收到业主支付的款项后，必须优先支付工人特别是农民工的工资，其次是
材料价款以及工程建设直接的成本。
**.*农民工工资支付专用账户
根据《关于印发****壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用帐户管理办法》（桂薪联发
[****]*号），工程建设领域的工人工资支付实行专户管理，以银行转账方式支付工资。承包人（含专
业分包、劳务分包等）对建设项目中的工人工资和其他款项实行分开银行账户管理，在商业银行设立工
人工资支付专用账户用于支付工资。工人工资支付专用账户内的资金除发放工人工资外，不得用于其他
用途。工人工资支付专用账户开立后，应向人力资源社会保障部门和建设项目主管部门备案。工人工资
支付专用账户的开立、使用和管理应按照人民银行相关规定执行。
**.*台账建立与管理
承包人应当建立劳动用工管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同（集体合同）、劳务合同、
工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存*年以上备查。并按月及时将工人工
资支付明细表报建设单位、施工总承包单位和当地劳动保障监察部门备案。
**
**.*农民工工资保证金
为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目专用合同条款约定的时间和
金额缴存农民工工资保证金。农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，
出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。*旦其
出现拖欠工程款导致中标单位无法按时足额支付农民工工资时，可由业主根据相关规定从其农民工工资
保证金中先予支取。
**.*其他
涉及农民工工资保证金其它未尽事宜或与其他文件不*致之处按《关于建立交通行业农民工工资
保证金制度的通知》（桂劳社发（****）***号）、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：*
其他事项的约定：
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
**.*仲裁或诉讼
因合同及台同有关项发生的争议时：
（*）请项目管馆建设行政主管有关部门调息：
（*）提项目管辖仲裁委员会仲裁。
**.*补充条款
*.承包人有以下情况之*者，将视为违约，发包人有权采取以下措施处理，并视情节轻重处予违约
处罚金。
*.合同签订之日起**日内，承包人无法技合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全
部人员和机械时，视为违约，发包人有权解除合同，没收其全部履约保证金，发包人有权另行发包工程。
*.主要机械的数量、型号，应与合同相符，若监理工程师认为合同规定的进场机械不能满足施工进
度要求，有权指令承包人增加机械投入，承包人不得拒绝。
*.未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约处罚金金额为版
约保证金金额的*%～**%（视情节严重而定）。
*.所有以上违约处罚金金额均在承包人的履约保证金（包括银行利息）及计量支付款内扣除，监理
工程师预先下发统*格式含有违约处罚意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后*
*天下发违约处罚通知书（不再陈述违约处罚理由）。承包人履约保证金被扣罚后，发包人从承包人最
近*次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。
*.承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，竣工验收后**天内可申请返还全
部或部分违约处罚金（不包括利息）。
*.工程款的使用
*.*本工程资金属地方财政、业主贷款等，承包人在施工期间必须保证资金的专项使用，不得挪作
他用，并自觉接受业主和银行的监督，否则将视为承包人违约。
**
*.*承包人对外支付其他工程款，必须按以下规定报批，违者将视情节轻重，给予罚（等额）款、
没收履约保证金、终止合同等。
*.*承包人购买用于本工程的各种材料，施工机械设备、配件等，凡是每次支付的货款金额在**
元以上，**元以下者，须凭购货发票或购（订）货合同、协议。
*.*对外支付额****元人民币的，必须报经业主批准，承包人的开户银行才给予受理。
*.*凡进入本工程工作的妇女应持有计生证，否则不准安排工作，禁止使用童工。
（此页以下无正文）
**
附件*：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：****县义圩镇人民政府
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就****县
义圩镇义圩村公共照明建设项目。（工程全称）签订工程质量保修书。
、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括路灯，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：在承包人承
包的范围内，属于承包人责任造成的工程质量问题，由承包人承担质量保修责任
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.桥梁工程为桥梁健道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限
*.道路工程为*（建议路基、路面、桥面为*年）：
*.排水（门水）工程大！*车（建议道路工程中的排水工程为*年）；
绿化为单位工格设工收合格个月
*地下防水工程为*年（建议为*年）；
*.其他附属工程为*年
*.其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、铁陷责任期
工程缺陷责任期为**个月（最长不超过**个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期满之日起*天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在
约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设
行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出
保修方案，承包人实施保修。
**
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
*、承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中
扣留用于质量保修的各项支出。
*、工程质量保证金比例：工程结算价的*%
*、工程质量保证金的退还：按照合同约定退还质量保证金。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至
保修期满。
发包人：****县义圩镇人民政府（公章）
承包人：****（公章）
地址：
地址：****壮族自治区****市****县油城路小
塘*巷与油城路交叉口第*排第*间天地楼
法定代表人（签字
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
委托代理人（签字）：
电话：
电话：****-*******
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：桂林银行股份有限公司****市****支行
账号：
账号：******************
邮政编码：
邮政编码：******
**
| 发包人：****县义圩镇人民政府（公章） |
承包人：****（公章） |
| 地址： |
地址：****壮族自治区****市****县油城路小 |
| 法定代表人（签字 |
塘*巷与油城路交叉口第*排第*间天地楼法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： |
委托代理人（签字）： |
| 电话： |
电话：****-******* |
| 传真： |
传真： |
| 开户银行： |
开户银行：桂林银行股份有限公司****市****支行 |
| 账号： |
账号：****************** |
| 邮政编码： |
邮政编码：****** |
附件*：廉政合同
廉政合同
根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效
优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目建设单位：****县义圩镇人民政
府（以下简称“甲方”）与项目施工单位：****（以下简称“乙方”），特订
立如下合同。
*.甲乙双方的权利和义务
（*）严格遵守党和国家的有关法律法规及中纪委监察部的有关规定。
（*）严格执行本项目工程的合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有
规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法
违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利及义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向共上级有关部门举报、建议给予处理并要求
告知处理结果的发利
.甲方的义务
(*）课方及其工作人员不得紧要或接好方约礼金、证券和带用物品，车方报销任何
由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（*）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、
交通工具和高档办公用品等。
（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁婆活动、配偶子女的工作安
排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）甲方工作人及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经
济活动等。
（*）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同
规定外的材料和设备。
（*）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排
个人施工队*。
*.乙方义务
（*）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行财或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，
(*)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（*）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
**
（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*.违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组
织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组
织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方
*至*年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位
的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定
范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为甲乙双签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为本项目工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。
*.本合同作为主合同附件，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工
程竣工验收后失效。
博
发包人：****县义圩镇人民政府（公章）
承包人：****（公章）
地址：
地址：****壮族自治区****市****县油城
路小塘*巷与油城路交叉口第*排第*间天地楼
法定代表人（签字
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
委托代理人（签字）：
电话：
电话：****-*******
传真：传真：
开户银行：
开户银行：桂林银行股份有限公司****市****支行
账号：
账号：******************
邮政编码：
邮政编码：******
**
| 发包人：****县义圩镇人民政府（公章） |
承包人：****（公章） |
| 地址： |
地址：****壮族自治区****市****县油城路小塘*巷与油城路交叉口第*排第*间天地楼 |
| 法定代表人（签字 |
法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： |
委托代理人（签字）： |
| 电话： |
电话：****-******* |
| 传真： |
传真： |
| 开户银行： |
开户银行：桂林银行股份有限公司****市****支行 |
| 账号： |
账号：****************** |
| 邮政编码： |
邮政编码：******** |
附件*:安全生产合同
安全生产合同
为在本项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，
建设工程的项目建设单位：****县义圩镇人民政府（以下简称“甲方”）与项目施工单位：****博臣建
筑工程有限公司（以下简称“乙方”），特此签订安全生产合同。
*、甲方职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*.按照“安全第*、预防为主”和紧持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产
与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时
验收，投入使用。
*.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
、乙方职资
.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规应，认真执行工程承包台同
中的有关安全要求。
*.坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全
员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人
另，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必
项票态和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和浮比
*.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的
安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，
人人有贵。项目负责人是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的*%*%配备安
全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发
布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治
安的行为。
*.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，
熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事
电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等
特殊工科的人员，经过专业培训，获得《安全换作合格证》后，方准持证上阅。施工现场如出现特种作
业无证作现象，项目负责人必须承担管理责任。
**
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟
悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他
人，或允许、容忍上述同样行为
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿
戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完
好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须
具有相关的安全标志牌。
**.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发
生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有
关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同作为主合同附件，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣
工验收后失效。
*
*
*
发包人：****县义圩镇人民政府（公章）
承包人：****（公章）
*****
地址：地址：****壮族自治区****市****县油城路小
塘*巷与油城路交叉口第*排第*间天地楼
法定代表人（签字）
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
委托代理人（签字）：
电话：
电话：****-*******
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：桂林银行股份有限公司****市****支行
账号：
账号：******************
邮政编码：
邮政编码：
******
**
| 地址： |
***** |
承包人：****（公章）地址：****壮族自治区****市****县油城路小 |
| 法定代表人（签字） |
|
塘*巷与油城路交叉口第*排第*间天地楼法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： |
|
委托代理人（签字）： |
| 电话： |
|
电话：****-******* |
| 传真： |
|
传真： |
| 开户银行： |
|
开户银行：桂林银行股份有限公司****市****支行 |
| 账号： |
|
账号：****************** |
| 邮政编码： |
|
邮政编码：******** |
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
