****年农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金
****市江口镇第*初级中学场地硬化、围墙工程
建设工程施工合同
(**-****—****)
华联学****第**号
合同编号:
发包人:****市教育局
承包人:****
签订时间:****年*月**日
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理局
第*部分合同协议书
发包人(全称):****市教育局
承包人(全称):****
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工及有关事项协商*致,共同达成如下
协议:
*、工程概况
*.工程名称:****年农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金****市江口镇第*
初级中学场地硬化、围墙工程
*.工程地点:****市江口镇第*初级中学校区内。
*.工程项目建议书:
*资金来源:****
*.工程内容:新建场地硬化****平方米,新建围墙***米。具体详见施工图纸和工程
量清单。
附《承包人承揽工程项目*览表》(附件*)。
*.工程承包范围
****年农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金****市江口镇第*初级中学场地
硬化、围墙工程,新建场地硬化****平方米,新建围墙***米。具体详见施工图纸和工程
量清单。
本项目按*般计税法计税。
*、合同工期
计划开工日期:****年**月**日。(以开工令为准)
计划竣工日期:****年**月**日。
工期总日历天数:**日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期
天数不*致的,以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合:达到国家施工验收规范合格标准
施工安全文明标准化:达到国家现行安全文明施工标准
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为
人民币(大写):*******任*****元*角*分(¥*******.**元);
其中:
(*)安全文明施工费:
人民币(大写):***任****元*角*分(¥*****.**元);
(*)建安劳保费金额
人民币(大写)*********元*角*分(¥*****.**元);
(*)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)¥元);
(*)专业工程暂估价金额:
人民币(大写)(¥元);
(*)暂列金额
人民币(大写)元)。
(¥*
*.(*)工程款支付账户:
户名:****
开户银行:****北部湾银行****支行
账号:***************
(*)安全生产费用支付专用账户:
户名:****安全生产费用专户,
开户银行:中国建设银行股份有限公司****广场支行
账号:********************
(*)农民工工资支付专用账户:
户名:****农民工工资支付专用账户,
开户银行:工行********西山支行
账号:*******************.
*.合同价格形式:固定总价合同。
*、项目经理
承包人项目经理:辛政华。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)技术标准和要求;
(*)已标价工程量清单或预算书;
(*)图纸;
(*)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同*类内
容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进
行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市教育局签订。
**、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方有签署权限的代表签字并加盖单位公章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包人执*份,承包人执*份,招标代
理机构执*份。
*
***
心***
发包人:公章)承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
(签字)(签字)
统*社会信用代码:********-*统*社会信用代码:******************
地址:西山镇县府街地址:********市机关招待所*楼
邮政编码:******邮政编码:******
法定代表人:法定代表人:谢露成
委托代理人:委托代理人:
电话:****-*******电话:****-*******
传真:****-*******传真:****-*******
电子信箱:*****@***.***电子信箱:********@***.***
开户银行:农行****市支行开户银行:****北部湾银行****支行
账长号:*****************账号:***************
第*部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同(示范文本)》(**—****—****)。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括:履行合同过程中双方总经理以上管理者(或双方工地代表人)
书面确认的与本工程施工有关对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人
名称:*****通工程监理咨询有限公司
电话:****-*******
通信地址:南宁市青秀区民族大道***号凤岭·新新家园*区新新大厦**层****
号
*.*.*.*设计人:
名称:智诚建科设计有限公司
资质:甲级
电话:****-********
通信地址:贵州省铜仁市*山区仁山街道办事处大众创业*众创新产业园主楼*栋**
楼*****
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括
作为施工现场组成部分的其他场所包括:临时工人宿舍、临时办公场地、实验室、
材料堆放场、材料加工场及施工便道用地等。
*.*.*.*永久占地包括:按照设计图纸确定
*.*.*.**临时占地包括:双方在合同履行过程中确定
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件:国家现行的《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共
和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合
同纠纷案件适用法律问题的解释》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理
条例》、贵政办(****)*号文及工程所在地现行的地方性法规和地方政府规章等。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括:适用于本工程国家现行有关的国家标准及规范、行业
标准,工程所在地现行的地方性标准、规范、规程等,详见施工图。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称:
发包人提供国外标准、规范的份数:
发包人提供国外标准、规范的名称:
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:无
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:
(*)合同协议书
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)技术标准和要求
(*)已标价工程量清单或预算书
(*)图纸
(*)其他合同文件
(**)《建设工程工程量清单计价规范(******-****)》及其****实施细则及《关于
建筑业实施营业税改征增值税后****壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标
(****)**号)、《建设工程工程量清单计算规范(******~*****-****)》及其****实施
细则(修订本)。
说明:(*)、(*)、(*)、(*)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价
工程量清单或预算书、其他合同文件*者之*,其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双
方约定。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:合同生效后**天内
发包人向承包人提供图纸的数量:*式*份全套图纸,承包人需要增加图纸套数的,发
包人提供图纸由承包自行复制,复制费用由承包人承担:
发包人向承包人提供图纸的内容:完整的施工设计图纸文件
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计、工程进度计划书、主要施工方法和措
施;
承包人提供的文件的期限为:开工前*天内;
承包人提供的文件的数量为:*份
承包人提供的文件的形式为:书面形式;
发包人审批承包人文件的期限:收到文件后*天内
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:承包人应在施工现场另外保存*套完整的图纸和承包人文件,
供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指
令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点:****市改善办资料室
发包人指定的接收人为:梁坤梅
华联公司
承包人接收文件的地点:
承包人指定的接收人为:辛政华
监理人接收文件的地点:项目所在地监理人办公室
监理人指定的接收人为:陈永忠
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:发包人协助承包人取得出入施工现场所需的批准手续和全
部权利,以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利,承包人承担相关手
续费用和修建道路、桥梁以及其他基础设施的建设费用,此等费用无论承包人是否在投标报
价中单独列支,发包人均认为此项费用包含在投标报价中,由承包人承担此等费用
*
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:以现场实际施工条件为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:以现场
实际施工条件为准,由承包人负责并承担相应费用。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承
担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术
规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:按《通用合同
条款》*.**.*条执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:按《通用合同条款*.**.*条执行
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按《通用合同条款》*.**.*
条执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:按《通用合同条款》*.**.*条执行。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:
承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签
约合同价中。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时,是否调整合同价格:不调整
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法:无。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表:
姓名:郭裕
职务:干部
联系电话:****-*******
电子邮箱:*****@***.***
通信地址:教育局改善办
发包人对发包人代表的授权范围如下:
代表发包人按发包人认可的施工设计图纸、施工组织设计、工程进度计划和本工程相关
合同及国家现行有关的国家标准及规范、行业标准,工程所在地现行的地方性标准、规范、
规程等法律法规进行全部现场施工管理
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:开工日期*天前移交。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:由承包人自主联系电源及通信源,由
本工程承包人接入施工现场,其安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费、
通信费,无论承包人是否在投标报价中单独列支,发包人均认为此项费用包含在投标报价中,
由承包人承担所有费用。
由承包人自主联系提供水源,由本工程承包人接入施工现场,其安装费、管材、设备购
置费及施工过程中发生的所有水费,无论承包人是否在投标报价中单独列支,发包人均认为
此项费用包含在投标报价中,由承包人承担所有费用。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:无。
发包人是否提供支付担保:无。
发包人提供支付担保的形式:无
发包人提供的支付担保格式见合同附件*
*.承包人
*.*承包人的*般义务
(*)承包人提交的竣工资料的内容:
提供符合法律规定和合同约定及工程所在地行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资
料。
承包人需要提交的竣工资料套数:*套竣工图、*套竣工资料和电子版竣工图及资料光
盘*张。
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收合格后**天内
承包人提交的竣工资料形式要求:书面形式及电子文档
(**)承包人应履行的其他义务
①承包人应按发包人的要求配合施工管理工作,按发包人要求的时间提供周、月、季度计划、
工程报告、工程报表等工程管理资料。
②承包人应积极主动核对图纸中的技术数据,充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问
题(例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等)和发包人(包括监理)不正确的指令,承
包人发现后有口头或书面告知义务,否则造成工程质量、安全、进度损失,也不能免除承包
人的责任。
③承包人应按照工程所在地政府相关规定,建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。
如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发群体性事件发生,导致民工围堵发包人及
当地政府及行政主管部门等的,发包人有权解除合同,并要求承包人退场并赔偿发包人的经
济损失。
*承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间,如发包人要求为其他承包
人提供分表接口的,承包人应予无条件同意。
*承包人不得因工程施工影响了重要公共设施的安全。承包人进入居民住宅区施工,需
做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染,
承包人应该有专人负责跟踪打扫;居民住宅区的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护
工作:现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除:不允许在园区道路上搅拌砼及砂浆。
必须遵守居民社区的相关制度,服从工程所在地行业行政主管部门对施工现场生活
区、作业区、办公区的市政管理、施工现场管理、卫生管理等规定。
*.*项目经理
*.*.*项目经理
姓名:辛政华;
身份证号:******************
建造师执业资格等级:*级建造师
建造师注册证书号:桂************;
安全生产考核合格证书号:桂建安*****)*******
联系电话:****-*******
电子信箱:********@***.***;
通信地址:********市机关招待所*楼
响了发包人代表或监理人员行为并获得超出合同规定以外的额外费用,则发包人除按有关规
定严肃处理当事人(含发包人人员和监理人员)外,承包人对上述行为造成的工程损害、发
包人的经济损失等,承包人应负*切责任,并予赔偿。情节严重者,发包人有权终止承包人
在本合同项下的承包。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法
(*)承包人未按本合同通用条款第**.*.*(*)、(*)条内容完成的,承包人无条件返
工处理,修复至工程质量要求并承担相关费用,并在发包人规定的时间内完成返工,否则发
包人有权扣罚该分项工程**%的工程款作为处罚。
(*)承包人有本合同通用条款第**.*.*(*)条情形的,或经监理人检验认为修复质量
不合格而承包人拒绝再进行修补的,发包人将扣除承包人全部质量保修金。
(*)承包人有本专用合同条款*.*、*.*条违约责任的,发包人有权扣除承包人的违约金。
违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的
指令,如承包人不及时采取措施纠正,则在指令下达后**天下发罚款通知书(不再陈述罚
款理由)。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后*次计量支付时扣除相应金额补足履
约保证金。承包人在合同期内,完成合同规定的全部工程,且质量合格,在本工程施工竣工
验收后**天内可申请返还全部或部分罚款,返还金额由监理人审核,发包人批准。罚款金
额返还时不包括银行利息。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:承包人有违反以下情况之*的,发包人有权解除
合同,并向承包人进行索赔,承包人需赔偿发包人由此引起的经济损失及承担由此引起的法
律责任。
(*)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定
的进度计划有效地开展施工准备,造成工期延误的:
(*)承包人违反本合同通用条款第*.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转
让给其他人,或私自将工程或工程的*部分分包出去的;
(*)未经监理人批准,承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、
临时工程或材料撤离工地的;
(*)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程,而又未采取有效措施
赶上进度,造成工期严重延误的;
(*)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,或由于法律、财务等原因导
**
致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的
*)合同签订之日起**日内,承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程
师认可的全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或
以其名义编制的其他文件的费用承担方式:由承包人承担相应费用
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:战争、离子辐射
或放射性污染、*级以上地震。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定:由承包人投保建筑工程*切险或安装工程*切险并承担相应
费用。
**.*其他保险
关于其他保险的约定:发包人和承包人各自为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险
并支付保险费,包括其员工及为履行合同聘请的第*方的人员。由承包人投保第*都责任险
并承担相应费用,保险金不足以补偿损失的,应由承包人负责补偿。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:是。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:由承包人书面通知发包人和监理人
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:不同意
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:
选定争议评审员的期限:
争议评审小组成员的报酬承担方式:
其他事项的约定:
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:
**
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第*种方式解决
(*)提请/仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对合同双
方均有约束力。
(*)向工程所在地人民法院起诉。
**.补充条款
**.*禁止使用童工。
附件
附件*:承包人承揽工程项目*览表
附件*:承包人主要施工管理人员表
附件*:承包人用于本工程施工的机械设备表
附件*:工程质量保修书
附件*:中标通知书
**
附件*:承包人承揽工程项目*览表
单位工程名称 |
建设规模 |
建筑面积(平方米) |
结构形式 |
层数 |
生产能力 |
设备安装内容 |
合同价格(元) |
开工日期 |
竣工日期 |
****市江口镇第*初级中学场地、道路硬化 |
|
**** |
|
|
|
|
*******.** |
****-**-* |
****-**-* |
****市江口镇第*初级中学围墙 |
|
***米 |
|
|
|
|
******.** |
****-**-* |
****-**-* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
*******.** |
|
|
附件*:****年农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金****市江口镇第*初级
中学场地硬化、围墙工程
项目管理机构配备情况表
岗位 |
姓名 |
职称 |
执业或职业资格证明 |
执业或职业资格证明 |
执业或职业资格证明 |
执业或职业资格证明 |
岗位 |
姓名 |
职称 |
证书名称 |
级别 |
证号 |
专业 |
项目经理 |
辛政华 |
高级工程师 |
建造师 |
*级 |
******** |
建筑工程 |
项目技术负责人 |
韦胜文 |
工程师 |
工程师 |
中级 |
******** |
建筑工程 |
施工员 |
岑国尹 |
工程师 |
施工员 |
中级 |
*********** |
工民建 |
质量员 |
张军健 |
工程师 |
质量员 |
中级 |
*********** |
工民建 |
材料员 |
谢明序 |
工程师 |
材料员 |
中级 |
*********** |
工民建 |
安全员 |
杨杏坤 |
技术员 |
安全员 |
技术员 |
*********** |
工民建 |
造价员 |
梁创 |
工程师 |
造价员 |
中级 |
桂********* |
工程造价 |
取样员 |
吴锡安 |
技术员 |
取样员 |
技术员 |
************** |
工民建 |
**
附件*:承包人用于本工程施工的机械设备表
序号 |
设备名称 |
型号规格 |
数量 |
国别产地 |
制造年份 |
额定功率(**) |
生产能力 |
用于施工部位 |
备注 |
* |
数字*用表 |
**-** |
|
中国**** |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
* |
工业用真效值*用表 |
**-** |
* |
中国桂林 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
* |
绝缘电阻测试仪 |
**-* |
* |
中国陕西 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
|
无线电调频对讲机 |
*** |
* |
中国湖南 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
* |
活塞式压力计 |
|
* |
中国**** |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
气动综合校验台标准差压发生器 |
****** |
** |
中国****中国**** |
******** |
|
良好良好 |
土建和安装工程土建和安装工程 |
|
* |
履带式液压单斗挖掘机 |
斗容量* |
* |
中国**** |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
* |
双锥反转出料混凝土搅拌机 |
出料容量**** |
* |
中国上海 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
混凝土振捣器 |
平板式 |
* |
中国上海 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
混凝土振揭器 |
输送量**/* |
* |
中国桂林 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
混凝土输送泵车 |
输送量**/* |
* |
中国广东 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
|
**灰浆搅拌机 |
拌筒容量**** |
* |
中国上海 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
履带式推土机 |
|
* |
中国**** |
**** |
**** |
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
轮胎式装载机 |
斗容量* |
* |
中国湖南 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
载货汽车 |
**\**\** |
* |
中国广东 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
|
**自卸汽车 |
**\** |
* |
中国广东 |
**** |
** |
良好 |
土建和安装工程 |
|
|
**机动翻斗车 |
** |
* |
中国江西 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
|
**平板拖车组 |
*** |
|
中国**** |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
手提砂轮机 |
砂轮直径*** |
* |
中国**** |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
|
**钢筋调直机 |
直径**** |
* |
中国**** |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
钢筋切断机**钢筋弯曲机 |
直径****直径**** |
** |
中国上海中国上海 |
******** |
|
良好良好 |
土建和安装工程土建和安装工程 |
|
|
**立式钻床 |
钻孔直径**** |
* |
中国桂林 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
|
**摇臂钻床 |
钻孔直径**** |
* |
中国广东 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
|
**普通车床 |
直径*长度********** |
* |
中国上海 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
|
**管子切断机 |
***** |
|
中国**** |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
|
**管子套丝机 |
***** |
* |
中国湖南 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
|
**管子切断套丝机 |
***** |
* |
中国广东 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
|
**螺栓套丝机 |
|
* |
中国广东 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
|
**弯管机 |
****~*** |
* |
中国江西 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
|
**木工圆锯机 |
直径***** |
* |
中国广东 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
*砂轮切割机 |
*** |
* |
中国**** |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
石料切割机 |
*.***以内 |
|
中国湖南 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
|
**角向磨光机 |
|
* |
中国广东 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
电动打磨机 |
|
* |
中国广东 |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
交流电弧焊机 |
|
* |
中国江西 |
**** |
****.*\****.*\***** |
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
对焊机 |
|
* |
中国**** |
**** |
***** |
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
电渣焊机 |
|
* |
中国**** |
**** |
电流***** |
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
热熔焊接机 |
Φ***** |
* |
中国**** |
**** |
|
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
试压泵 |
|
* |
中国广东 |
**** |
压力***** |
良好 |
土建和安装工程 |
|
** |
电锤 |
|
* |
中国广东 |
**** |
**** |
良好 |
土建和安装工程 |
|
*
**
附件*:
工程质量保修书
发包人(全称):****市教育局
承包人(全称):****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商*致就
****年农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金****市江口镇第*初级中学场地
硬化、围墙工程签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间
和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约
定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
****年农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金****市江口镇第*初级中学
场地硬化、围墙工程主要建设内容为经评审的施工图范围内及工程量清单包含的施工
内容。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年:
*.装修工程为*年:
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期
*.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年
*.其他项目保修期限约定如下:*年
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部
工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算
缺陷责任期终止后,发包人应*次性退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
**
*.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起**小时内派人保修。承
包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,修理费用从质量保修金内扣除。
*.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地
建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设
计人提出保修方案,承包人实施保修。
*质量保修完成后,由发包人组织验收
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
*、双方约定的其他工程质量保修事项:无
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期
限至保修期满。
*
门
发包人:(公章承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人
(签字)(签字)
****年*月**日****年*月**日
*
附件*:中标通知书
****
****年农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金
****市江口镇第*初级中学场地硬化、围墙工程(项目编号:
********-**-*****-****)
成交通知书
****:
贵单位参加了本招标机构组织的****年农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金
****市江口镇第*初级中学场地硬化、围墙工程(项目编号:********-**-*****-****)
的竞争性碳商采购活动,经评审小组成员评定,确定贵单位为成交单位,成交金额:人民币
*************元*角*分元整(¥*******.**),现将有关事项通知如下:
*、接到本通知后,请于*个工作日内与业主单位(****市教育局,联系人:****联
系电话:***********)签订合同,延期自负。
*、签订合同详细地点:与业主自行协商。
*、按照竞争性碳商文件规定,成交人在签订合同前,须向****
*次性提交招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(****)****号)、
《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格(****)***
号)文件规定收取,由成交人向采购代理机构支付
上述款项,请按下列开户名称、开户银行和银行帐号转入或现金交纳,以收到银行进帐
单或发票为据,否则不予签订合同
开户名称:****
开户银行:****北部湾银行股份有限公司****分行
开户账号:***************
*、届时请带齐下列证件
(*)中标通知书(正本)
(*)招标文件上规定的文件材料(含法定代表授权书)
(*)单位公章或合同专用章
(*)本单位的开户银行、账号及开户名称
特此通知。
****
****年*月**日
**