建设工程施工合同
工程名称****县哨冲镇****年他达****交易场所建设
及人居环境提升项目
发包人（全称）：****县哨冲镇人民政府
承包人（全称）：****和络建筑工程有限公司
合同订立时间：****年*月**日
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县哨冲镇人民政府
承包人（全称）：****和络建筑工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****县哨冲镇****年他达****交易场所建设及人居
环境提升项目工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****县哨冲镇****年他达****交易场所建设及人居环境提升项目。
*.工程地点：****县哨冲镇他达村。
*.工程立项批准文号：石巩固振兴组〔****〕*号。
*.资金来源：中央****。
*.工程规模及内容：（*）硬化村内道路长***米宽*.*米；（*）新建*****污水收集
管网***米，*****污水收集管网***米，格栅井**个，Ф***检查井**个；（*）新建农
特产品交易场所****平方米（拆除老烟叶收购点建筑****平方米，支砌挡墙***立方米，
土夹石回填****立方米，场地硬化****平方米，排水沟***米，铝瓦顶钢结构屋面****
平方米）；（*）拆除清整危临建设建筑***平方米；（*）新建设旦气村集中养殖区*项动
力电*项。。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：
发包人提供的招标文件、招标文件的补充文件、招标答疑、工程量清单及施工图所示范
围；发包人另行安排的工作。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日
计划竣工日期：****年*月**日
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不
*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
符合国家及行业验收标准，*次性验收合格。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）**********元*角*分(¥*******.**元)；
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）/(¥/元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）/(¥/元)；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）/(¥/元)；
（*）暂列金额：
人民币（大写）/(¥/元)。
*.合同价格形式：单价合同。
*、项目经理
承包人项目经理：浦优注册编号：云****************。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容
的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限
和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行
转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订
与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****县哨冲镇人民政府签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章且加盖单位章（公章或合同专用章）
后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：****具哨冲镇人民政府承包人：****和络建筑工程有限公司
（公章）（公章）
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）（签字或盖章）
统*社会信用代码：******************统*社会信用代码：******************
地址：****县哨冲镇兴哨路*号地址：****省****彝族自治州蒙自
市迎祥南街书香丽园*号商铺
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
开户银行：****县农村商业银行营业部开户银行：中国建设银行股份有限公司蒙自
明珠路支行
账号：****************账号：********************
| 发包人：****具哨冲镇人民政府 |
承包人：****和络建筑工程有限公司 |
| （公章） |
（公章） |
| 法定代表人或其委托代理人 |
法定代表人或其委托代理人： |
| （签字或盖章） |
（签字或盖章） |
| 统*社会信用代码：****************** |
统*社会信用代码：****************** |
| 地址：****县哨冲镇兴哨路*号 |
地址：****省****彝族自治州蒙自市迎祥南街书香丽园*号商铺 |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
| 电话： |
电话： |
| 开户银行：****县农村商业银行营业部 |
开户银行：中国建设银行股份有限公司蒙自明珠路支行 |
| 账号：**************** |
账号：******************** |
第*部分通用合同条款
本条款若与（**-****-****）版不*致的以（**-****-****）版中条款为准
*.*般约定
*.*词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
*.*.*合同
*.*.*.*合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件
包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附
件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
*.*.*.*合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”
的书面文件。
*.*.*.*中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
*.*.*.*投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文
件。
*.*.*.*投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
*.*.*.*技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地
方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
*.*.*.*图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的
设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照
法律规定审查合格。
*.*.*.*已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明
价格的工程量清单，包括说明和表格。
*.*.*.*预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算
文件。
*.*.*.**其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的
文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
*.*.*.*发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承
人。
*.*.*.*承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人
及取得该当事人资格的合法继承人。
*.*.*.*监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监
督管理的法人或其他组织。
*.*.*.*设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应
工程设计资质的法人或其他组织。
*.*.*.*分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订
分包合同的具有相应资质的法人。
*.*.*.*发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人
权利的人。
*.*.*.*项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履
行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
*.*.*.*总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
*.*.*.*永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
*.*.*.*临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施
工设备。
*.*.*.*单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功
能的永久工程。
*.*.*.*工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设
备和装置。
*.*.*.*施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不
包括工程设备、临时工程和材料。
*.*.*.*施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所
组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
*.*.*.*临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
*.*.*.*永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
*.*.*.**临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
*.*.*日期和期限
*.*.*.*开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约
定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第*.*.*项〔开工通知〕约定发出的符合法律规
定的开工通知中载明的开工日期。
*.*.*.*竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约
定的竣工日期；实际竣工日期按照第**.*.*项〔竣工日期〕的约定确定。
*.*.*.*工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定
所作的期限变更。
*.*.*.*缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保
证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。
*.*.*.*保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收
合格之日起计算。
*.*.*.*基准日期：招标发包的工程以投标截止日前**天的日期为基准日期，直接发包
的工程以合同签订日前**天的日期为基准日期。
*.*.*.*天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从
次日开始计算，期限最后*天的截止时间为当天**:**时。
*.*.*合同价格和费用
*.*.*.*签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明
施工费、暂估价及暂列金额等。
*.*.*.*合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的
金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
*.*.*.*费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应
分摊的其他费用，但不包括利润。
*.*.*.*暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不
能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
*.*.*.*暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的*笔
款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工
中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证
确认等的费用。
*.*.*.*计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的*星工作或需要采用计
日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的*种方式。
*.*.*.*质量保证金：是指按照第**.*款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷
责任期内履行缺陷修补义务的担保。
*.*.*.*总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在
已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
*.*.*其他
*.*.*.*书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用*
种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
*.*法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性
法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、
规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
*.*.*发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专
用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
*.*.*发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应
当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充
分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
*.*合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件
的优先顺序如下：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容
的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性
质确定优先解释顺序。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包
人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第*.*.*项〔开工通知〕
载明的开工日期前**天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第*.*.*
项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
*.*.*图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理
人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的
通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且
不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
*.*.*图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相
应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
*.*.*承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专
用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后*天内审查完毕，监理人对承
包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承
包人根据合同约定应当承担的责任。
*.*.*图纸和承包人文件的保管
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(*)种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向发包人所在地人民法院起诉。
**.补充条款：
**.*若发包人工程款暂不到位，承包人不得自行停工影响工期，必须按照要求的节点时
间完成节点目标；同时也不得向发包人索取利息和其他费用。若承包人擅自停工的由承包人
承担*切经济损失及责任且发包人有权更换承包单位，不再支付承包人剩余工程款。
**.*工程实施期间保证做好资金协调和维稳工作，确保不因资金支付问题发生任何闹事
现象。如发生全权由承包单位处理及承担违约责任并按***元/次承担违约金。
**.*承包人必须保证资金专款专用，绝不挪作他用，在收到工程预付款和进度款前必须
列出开支计划，确保设计、材料、分包的支付，并接受发包人的监督。若发生挪作他用或不
按开支计划合理使用工程资金，承包人按挪用金额的**%承担违约金，并在下次工程款拨付时
扣回挪用款及违约金，若还未改正或采取有效补救措施的，发包人有权停止支付工程款项，
直接支付材料供应商及民工工资，承包人应承担因此引起的*切责任。且承包人不能因此而
停止工程的施工，同时需对发包人进行经济赔偿。给发包人造成损失的，由承包人赔偿给发
包人造成的损失。
**.*在工程实施过程中，承包人不能因材料价格审核、进度款审核等方面存在争议而拖
延材料采购及工程施工，否则造成的工期延误责任按工期延误违约责任承担。
**.*承包人必须按照相关规定做好危险性较大分部分项工程相关事宜，其各种费用已包
含在合同价款中，不再另行计算。
**.*本工程在实施过程中由承包人报送的*切经济文件，均应由发包人及承包人签字盖
章，否则无效。
**.*投标人在投标报价中若存在严重不平衡报价（与招标人的招标控制价偏超过±**%
认定为严重不平衡报价），结算时建设单位和审计部门有权进行调整，综合单价调整原则：
*、当实际完成清单工程量与招标清单工程量无变化的，则以投标报价进行结算；
*、当某清单项目投标报价远低于市场价，若实际完成清单工程量大于合同工程量，则该
清单项以投标报价作为调整价格依据；
*、当某清单项目投标报价远低于市场价，清单工程量取消或减少超过**%时，该清单项
调整原则为审计部门出具的招标控制价按投标下浮率下浮作为调整依据。
*、当某清单项目投标报价远高于市场价，若实际完成工程量大于合同工程量，则该清单
项超出合同工程量部分以市场价（或招标控制价按投标下浮率下浮后价格）作为调整依据；
*、当某清单项目投标报价远高于市场价，若实际完成工程量小于合同工程量，则该清单
项以投标报价作为调整价格依据；
市场价：按投标当期适用的计价定额和价格信息（按《****省建设工程造价计价标准（****
版）》、及相关配套文件，材料价格按施工期《****县建筑材料价格信息》、《红河州工程
建筑材料设备价格信息》、《****省建设工程材料及设备价格信息》顺序计取，其它工程主
要材料按发包人、承包人、监理人*方询价价格计取）进行组价的综合单价或建设单位、审计
部门、施工单位共同认可的市场价格。
其他未尽事宜，经双方协商以书面形式确认为准。
发包人（公章）：****县哨冲镇人民政府承包人（公章）：****和络建筑工程有限公司
法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：兴仓
附件
附件*：工程质量保修书
附件*：施工安全协议书
附件*：廉政管理协议书
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****县哨冲镇人民政府
承包人（全称）：****和络建筑工程有限公司
为保证****县哨冲镇****年他达****交易场所建设及人居环境提升项目
在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商*致，对签订工程质量保修书。承
包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
*、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括详见《第*章协议书》工程内容中所述。具体质量保修内
容双方约定如下：
质量管理执行国务院第***号令。保修办法执行建设部第**号令。
*、质量保修期
质量保修期从工程实行竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工
程分别计算质量保修期。
双方依据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
*、建筑工程为*年，绿植工程为*年。
其他约定：
质量保证金的扣留方法：质保期满后*个月内*次性退还。
*、质量保修责任
*、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后*天内派人
修理。承包人在不约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从
质量保修金内扣除。
*、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水、燃气漏气等），承包人接
到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费
用由发包人承担。
*、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构
的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人
应承担损害赔偿责任。
*、质量保修金的支付
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算价款的_
*%质量保修金，并于结算后*日内缴发包人银行帐户，存银行利率为*。
*、质量保修金的返还
按第*条执行。
*、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：无
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
工
络
承包人（公章）：南和络建筑工程有限
发包人（公章）：****县哨冲镇人民政府
公司
*****
法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：
附件*：
建设工程施工安全协议书
发包人（全称）：****县哨冲镇人民政府
承包人（全称）：****和络建筑工程有限公司
为确保****县哨冲镇****年他达****交易场所建设及人居环境提升项目的
顺利进行，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华
人民共和国安全生产法》和其他有关法律、行政法规、条例、文件，遵循平等、自
愿、公平和诚实信用的原则。经双方协商，签订本工程施工安全协议书：
第*条发包人的权利和义务
*、坚持“安全第*、预防为主、综合治理”，认真贯彻落实安全生产的方针
政策和法律法规，严格履行建设单位安全生产职责，规范建设行为。
*、履行法定基本建设程序。及时办理安全监督、开工安全生产条件审查等手
续，领取施工许可证（含依法分项发包工程）后方开工建设。
*、工程开工前依法向有关部门查询施工现场及相邻区区域内各类地下管线资
料、气象和水文观测资料、相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料。整理好后，
开工前及时向施工单位移交，并保证资料的真实、准确、完整；开工后督促施工单
位采取有效保护措施。
*、依法发包。遵守有关工程发包、招投标的法律法规及规定，将工程发包给
具有相应资质等级及具备安全生产条件的施工、监理等单位，对规定必须招标的工
程项目严格依法依规进行招标，不将工程肢解发包，不强迫承包方以低于成本价竞
标。工程中标后严格执行合同约定。对项目开工后有依法分项发包的工程，及时办
理安全监督手续。
*、不对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合工程建设安全生产法
律、法规和强制性标准规定的要求，不随意压缩合同约定的工期。
*、依法确定工程项目安全作业环境及安全施工措施所需费用，并保证资金按
照合同足额支付、落实。
*、不明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防
护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
*、委派建设单位项目负责人代表本单位严格落实建设方项目安全生产管理责
任。
*、及时协调处理各承包单位间的安全生产工作，严格要求监理、施工单位履
行安全职责。
*、督促施工、监理人加强对施工现场重大危险源管理，履行建设单位对超过
*定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案的审批程序。
**、项目建设过程中，严格执行安全监督程序，及时办理安监机构要求的相
关手续；工程竣工前办理终止安全监督手续。
**、组织和督促项目监理、施工单位开展安全生产检查及隐患整改，落实各
级部门安全生产相关文件、会议要求。
**、严格履行法律法规及标准规范规定的其他安全责任。
第*条承包人的权利和义务
*、承包人必须具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生
产等条件，有相应等级的资格证书。
*、承包人主要负责人依法对本施工单位的安全生产负全面责任，建立健全安
全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保
证安全生产所需要的资金投入，对所承担的工程项目进行定期不定期和专项安全检
查，并做好安全检查记录。承包人项目负责人应由取得相应资格证的人员担任，对
建设项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，
确保安全生产费用的有效使用，不得挪作他用。并根据工程的特点组织制定安全生
产施工措施，消除安全隐患，及时、如实报告安全生产事故。
*、承包人必须建立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，专职安
全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患应当及时向
项目负责人和安全生产管理部门报告，对违章指挥、违章操作的应立即制止。
*、特种设备操作人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取
得特种作业操作资格证书的人员上岗作业，特种作业人员名单报发包人安全生产管
理部门登记备案。
*、承包人在施工组织设计中必须编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，
对基坑支护、抽排水、土方开挖、支模板、扎钢筋、起重吊装、脚手架等危险性较
大的单项工程，必须分部分项编制专项施工方案，并附安全验算结果，经技术负责
人、总监理工程师签字后实施，由专职安全员进行现场监督，并报发包人安全管理
部门存档。
*、承包人在开工前，负责管理的技术人员必须对有关安全施工的技术要求向
施工作业的班组、作业人员作出详细的安全交底，并由双方签字确认，并报发包人
安全管理部门存档。
*、承包人在施工现场入口处、脚手架、起重设备、临时用电设施、出入通道、
基坑边沿等危险部位设置安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
*、承包人的现场办公区、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公
区、生活区的位置应当符合安全性的要求。职工的膳食、饮水、休息场所应符合卫
生标准。
*、承包人应遵守国家有关环境保护法律、法规的规定，坚持文明施工，在施
工现场采取防护措施（封闭围挡），防止或减少粉尘、废气、废水、建筑垃圾、噪
音、振动和强施工照明对人和环境的危害和污染。
*、承包人应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险
岗位的操作规程和违章操作的危害，施工单位不得违章指挥和强令作业人员冒险作
业。在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权停止作业或在采取必
要的措施后撤离危险区域。
**、承包人采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工用具及配件，必须
具备有生产（制造）许可证、产品合格证，在进入现场使用前必须进行查验，同时
有专人管理，定期检查、维修和保养，建立相应的资料档案，报发包人安全部门存
档。对超过使用时间、保质时间的应及时停止使用或报废。
**、承包人在使用起重机械和整体提升脚手架、模板时，必须由相应资质的
检验检测机构进行验收，验收合格后方使用，同时向有关部门登记，登记标志置于
设备显著位置。
**、承包人必须定期不定期对下属所有员工进行安全教育培训，安全培训情
况必须记入个人工作档案；安全生产培训不合格的，不得上岗。
**、承包人必须为施工现场作业人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限
以工程开工之日起至竣工验收合格止。
**、承包人必须建立意外事故应急救援预案，完善各项应急救援措施，并组
织员工进行应急救援预案演习。
**、承包人在工程施工期间必须加强安全生产管理，严格落实各项安全管理
制度的实施，采取强有力的措施控制伤亡事故，减少*般事故，杜绝重、特大事故，
确保工程*死亡。
第*条违约责任
*、如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*、由于承包人原因导致的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用，
因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
*、承包人因施工方案或施工过程中出现安全隐患而造成的误工、停工、返工，
所产生的*切政治、经济、名誉损失由承包人全部承担，违反《中华人民共和国安
全生产法》的，按照《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故
行政责任追究的规定》以及《安全生产违法行为行政处理办法》的相关规定进行处
理。
第*条其他
*、由双方负责人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验
收后失效。
*、合同其他所有条款不变，*律按原施工合同约定执行。
*、建设工程施工安全协议书为施工合同附件，由发包人承包人双方共同签署。
*、订立地点：****县哨冲镇镇人民政府
*、订立时间：****年*月**日
程
络
山
发包人（公章）：****县哨冲镇人民政府承包人（公章）：****和络建筑工程有限
公司
法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：
附件*：
廉政管理协议书
发包人（全称）：****县哨冲镇人民政府
承包人（全称）：****和络建筑工程有限公司
为了加强工程项目建设中的廉政管理，确保工程项目高效优质按时竣工投产，
经甲乙双方同意签订廉政管理协议书并作为甲乙双方共同遵守的廉政行为准则。
*、发包人廉政管理职责
*.发包人有责任向承包人介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
*.发包人有责任对单位工程项目人员进行廉政教育。
*.发包人人员应严格遵守本单位制定的《员工手册》，如违反此规定除给予当
事人批评教育外，视情节轻重、后果大小给予相应的经济或纪律处罚。
*.发包人人员参加承包人单位的宴请及各种会议，需经主管领导同意，会议所
发的礼品、礼券（现金）均应按发包人有关规定执行。
*.发包人人员在工程项目建设中发现承包人单位有不廉政的行为，应及时采取
措施，终止其不廉政行为的继续发生，并报告主管领导。
*、承包人廉政管理职责
*.承包人应了解发包人单位有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。
*.承包人有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括发包人单位制定的
《职员手册》等有关廉政方面的制度和规定），按时出席发包人召集的廉政管理会
议。
*.承包人不得宴请发包人人员或向发包人人员赠送各种礼品、礼券（现金），
如承包人确有特殊情况需宴请发包人人员或向发包人人员赠送礼品、礼券（现金）
应先征得发包人单位主管领导的同意并报送发包人人员的名单，如有违反规定除批
评教育外，情节轻微的，承包人应根据违反规定的人数按每人***-***元向发包人
支付违约金；后果严重的（任何*方或其员工被追究刑事责任的，或者影响工程质
量的，或者有其他严重后果的），承包人应承担工程建设项目预算总价*.*%的违约
金，由发包人在工程款中直接扣除，发包人并有权终止工程项目施工合同，由此给
发包人单位造成的损失均由承包人单位承担。
*.承包人在工程项目建设中采用不正当的手段拉拢发包人人员，损害发包人利
益，根据具体情节和造成的后果扣除承包人单位在工程项目预算总价的*-*%为违约
金，发包人并有权终止工程项目合同，由此给发包人单位造成的损失均由承包人单
位承担。
*.如承包人在工程项目建设中赔赔发包人人员，被公安机关立案查处的，发包
人有权取消或终止工程项目施工合同。由此给发包人单位造成的损失均由承包人单
位承担，并向发包人单位承担经济赔偿责任。
*.承包人在工程项目建设中发现发包人人员有不廉政行为，应及时采取措施，
积极有效地终止其不廉政行为的连续发生，并及时告知发包人单位主管领导。
*.承包人任何人员向发包人人员行赔，无论是发包人索赔，还是承包人主动行
赔，*旦此事被确认，承包人均自愿在原合同基础上另行承担违约金。
发包人（公章）：****县哨冲镇人民政府承包人（公章）：-****和络建筑工程有限
公司
法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
