金海街道汇丰北路南侧、金海公路西侧房屋拆除服务项目的合同公告-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

*、合同编号：*******************

*、合同名称：金海街道汇丰北路南侧、金海公路西侧房屋****服务项目的合同

*、项目编号：*********************-********

*、项目名称：金海街道汇丰北路南侧、金海公路西侧房屋****服务项目

*、合同主体

采购人（甲方）：****市****区人民政府金海街道办事处（本部）

地址：****市****区博丰路***号

联系方式：***-********

供应商（乙方）：****

法定代表人：王伟(男)

地址：****南****经济小区*区**号

联系方式：***********

*、合同主体信息

*.主要标的信息：

主要标的名称：金海街道汇丰北路南侧、金海公路西侧房屋****服务项目

数量：*.**

单价（元）：*******.**

规格型号（或服务要求）：施工范围:详见磋商文件施工工期:施工工期:**日历天项目经理:张华执业证书信息:*级建造师（建筑专业）注册编号：沪****************

*.合同金额（元）：

*******.**

*.履约期限、地点等简要信息：

*.采购方式：竞争性磋商

*、合同签订日期：****年**月**日

*、合同公告日期：****年**月**日

*、其他补充事宜：

附件信息：

金海街道汇丰北路南侧、金海公路西侧房屋****服务项目的合同(*******************).***

金海街道汇丰北路南侧、金海公路西侧

房屋****服务项目的合同

合同统*编号：*******************

合同内部编号：

合同各方：

甲方：****市****区人民政府金海街道办乙方：****

事处（本部）

法定代表人：王伟（男）

地址：****市****区博丰路***号地址：****南****经济小区*区**号

邮政编码：******，邮政编码：******

电话：***-********，电话：***********

传真：，传真：

联系人：范沪萍，联系人：王伟

第*节合同协议书

根据《中华人民共和国****法》、《中华人民共和国民法典》之规定，

本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商*致，同意按下述条款和条件签署

本合同：

*、工程概况

*.工程名称：金海街道汇丰北路南侧、金海公路西侧房屋****服务项目。

*.工程地点：****市****区金海街道。

*.工程立项批准文号：/。

*.资金来源：****资金。

*.工程内容：金海街道汇丰北路南侧、金海公路西侧房屋****。

*、合同工期

计划开工日期：****年**月**日。（具体开工时间以甲方开工令为准）

计划竣工日期：****年**月**日。

工期总日历天数：**日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算

的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。

*、质量标准

工程质量符合*次验收合格率***%标准。

*、签约合同价与合同价格形式

*.签约合同价为：

本合同价格为*******元整（***********元整）。

其中：

（*）安全文明施工费：

人民币（大写），(¥元)；

（*）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写），(¥元)；

（*）专业工程暂估价金额：

人民币（大写），(¥元)；

（*）暂列金额：

人民币（大写），(¥元)。

*.合同价格形式：单价合同。

*、项目经理

承包人项目经理：，。

*、合同文件构成

本协议书与下列文件*起构成合同文件：

（*）中标通知书（如果有）；

（*）投标函及其附录（如果有）；

（*）专用合同条款及其附件；

（*）通用合同条款；

（*）技术标准和要求；

（*）图纸；

（*）已标价工程量清单或预算书；

（*）其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

*类内容的文件，应

以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

*、付款方式

竣工验收合格且审价结束后*次性支付至审定金额（审定金额不超合同金

额），如遇财政复审，最终结算金额以复审结果为准，若最终复审金额低于已

支付金额，乙方无条件在规定时限内退回差额（具体支付以甲方资金到位情况

为准）。

*、承诺

*.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定

的期限和方式支付合同价款。

*.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

*.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行

签订与合同实质性内容相背离的协议。

*、词语含义

本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。

*、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订纸质补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**、合同生效

本合同自双方盖章后生效。

**、合同份数

本合同*式份，甲乙双方各执*份。*份送同级****监管部门备案。

签约各方：

甲方（盖章）:，乙方（盖章）：

日期：****-**-**日期：****-**-**

合同签订点:网上签约

第*节通用合同条款

通用合同条款直接引用住房城乡建设部和国家工商行政管理总局共同印发

的《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）第*部分“通用合同条

款”。

第*节专用合同条款

（发包人与承包人可以根据工程实际情况自行调整专用合同条款中的相应内容）

*.*般约定

*.*词语定义

*.*.*合同

*.*.*.*其他合同文件包括：*、施工期间双方签署的相关文件及资料；*、磋商

文件及附件（答疑纪要、磋商文件补充文件、工程量清单）；*、中标通知书；*、

本合同协议书；*、本合同专用条款；*、响应文件及其附件；*、本合同通用条

款；*、质量保修书；*施工图纸及设计变更；**、补充合同；**、双方协商*

致的其他书面文件；**、标准、规范及其有关技术文件。

*.*.*合同当事人及其他相关方

*.*.*.*监理人：

名称：，；

资质类别和等级：，；

联系电话：，；

电子信箱：，；

通信地址：，。

*.*.*.*设计人：

名称：，；

资质类别和等级：，；

联系电话：，；

电子信箱：，；

通信地址：，。

*.*.*工程和设备

*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括发包人现场指定的地址。

*.*.*.*永久占地包括：/。

*.*.*.*临时占地包括：/。

*.*法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国

建筑法》及其他有关法律、行政法规等。

*.*标准和规范

*.*.*适用于工程的标准规范包括/。

*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

*.*合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：*、施工合同协议书；*、中标通知书；*、投标书

及其附件；*、施工合同专用条款；*、施工合同通用条款；*、标准、规范及有

关技术文件；*、图纸；*、工程量清单；*、工程报价单或预算书；**、双方有

关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为施工合同的组成部分。

*.*图纸和承包人文件

*.*.*图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前*天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：开工前提供*套施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日

期、目录、已有的变更联系单编号等。

*.*.*承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度

计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方

案等的技术标准不低于投标承诺，且修改或优化方案报监理人、发包人批准；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到发包人签发的开

工令后*天内，专项施工方案在相应部分施工前*天；发包人对承包人的施工

组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和全速修改时，承包人应*天内提供修

正完成并重新提交；每月**日前向发包人提交下*个月进度计划；

承包人提供的文件的数量为：*式*份；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后**天内。

*.*.*现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：详见通用条款。

*.*联络

*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证

书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当

事人。

*.*.*发包人接收文件的地点：双方另行约定；

发包人指定的接收人为：双方另行约定。

承包人接收文件的地点：双方另行约定；

承包人指定的接收人为：双方另行约定。

监理人接收文件的地点：双方另行约定；

监理人指定的接收人为：双方另行约定。

*.*交通运输

*.*.*出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人办理承包人范围的工作人员施工出入证。

*.*.*场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按相关规定执行。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

该部分产生的费用由承包人承担。

*.*.*超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承

包人承担。

*.*知识产权

*.*.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制

的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归

属：按通用条款执行。

*.*.*关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

*.*.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执

行。

*.*.*关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

*.*.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担

工程款中扣回。

*.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理

费。

*.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按规定须承包人办理的，应按当

地有关要求办理，费用包含在合同价内。

风险费用的计算方法：已包含在合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

*、总价合同。

总价包含的风险范围：/，。

风险费用的计算方法：/，。

风险范围以外合同价格的调整方法：，/。

*、其他价格方式：/

**.*预付款

**.*.*预付款的支付

预付款支付比例或金额：按合同协议书。

预付款支付期限：合同签订后*个工作日内。

预付款扣回的方式：/，。

**.*.*预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/，。

预付款担保的形式为：/，。

**.*计量

**.*.*计量原则

工程量计算规则：工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加

的施工内容按实计算，工程量计算规则按照****清单计算规则。

**.*.*计量周期

关于计量周期的约定：*个月。

**.*.*单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：本工程为固定单价合同，综合单价参考投标文件中的

投标单价，工程量按实计取。

**.*.*总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同

的计量〕约定进行计量：/。

**.*.*其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

**.*工程进度款支付

**.*.*付款周期

关于付款周期的约定：/，。

**.*.*进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/，。

**.*.*进度付款申请单的提交

（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：竣工验收合格且审价结束后*次性

支付至审定金额（审定金额不超合同金额），如遇财政复审，最终结算金额以复

审结果为准，若最终复审金额低于已支付金额，乙方无条件在规定时限内退回差

额（具体支付以甲方资金到位情况为准）。

（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定/。

**.*.*进度款审核和支付

（*）监理人审查并报送发包人的期限：**天。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：**天。

（*）发包人支付进度款的期限：**天。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

**.*.*支付分解表的编制

*、总价合同支付分解表的编制与审批/。

*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

**.验收和工程试车

**.*分部分项工程验收

**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：**小时。

**.*竣工验收

**.*.*竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按发包方要求。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

/。

**.*.*移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：另

行约定。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：另行约定。

**.*工程试车

**.*.*试车程序

工程试车内容：/，。

（*）单机无负荷试车费用由/承担；

（*）无负荷联动试车费用由/承担。

**.*.*投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/，。

**.*竣工退场

**.*.*竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证明书后*天内。

**.竣工结算

**.*竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在完成合同范围内施工内容，经竣

工验收合格，并取得工程质量监督报告后**天内向发包人和监理人提交竣工结

算申请单，并提交完整的工程结算资料*套。超过**天未提交竣工结算资料，

经发包人催告后**天，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资

料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。

竣工结算申请单应包括的内容：工程结算书；竣工图、设计变更单及清单；工程

签证单及材料、设备材料核价单；开竣工报告及竣工验收结果资料、施工组织设

计；施工合同及招投标文件复印件；其它涉及工程造价的相关资料（如有）。

**.*竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：另行约定。

发包人完成竣工付款的期限：另行约定。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的结算价有

异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按

照第**条〔争议解决约定〕处理。

**.*最终结清

**.*.*最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：*。

承包人提交最终结算申请单的期限：/。

**.*.*最终结清证书和支付

（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用

条款执行。

（*）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

**.缺陷责任期与保修

**.*缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：按国家相关规定。

**.*质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：否。在工程项目竣工前，承包人按专

用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

**.*.*承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第/种方式：

（*）质量保证金保函，保证金额为：/；

（*）/%的工程款；

（*）其他方式:/。

**.*.*质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第/种方式：

（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包

括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；

（*）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

**.*保修

**.*.*保修责任

工程保修期为：执行国家相关规定。

**.*.*修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：/。

**.违约

**.*发包人违约

**.*.*发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

**.*.*发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：

双方另行约定。

（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行约

定。

（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的

工作或转由他人实施的违约责任：双方另行约定。

（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因

发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另

行约定。

（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行约定。

（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工

的违约责任：双方另行约定。

（*）其他：/。

**.*.*因发包人违约解除合同

承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不

纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

**.*承包人违约

**.*.*承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：/。

**.*.*承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。

**.*.*因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承

包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

**.不可抗力

**.*不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

/，。

**.*因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的

支付。

**.保险

**.*工程保险

关于工程保险的特别约定：/。

**.*其他保险

关于其他保险的约定：/，。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

**.*通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

**争议解决

**.*争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

**.*.*争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/，。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/，。

**.*.*争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

**.*仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：

（*）向仲裁委员会申请仲裁；

（*）向工程所在地人民法院起诉。

**.其他补充条款

甲方与乙方自行沟通

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

金海街道汇丰北路南侧、金海公路西侧房屋拆除服务项目的合同公告

公告内容：