西*镇****年补蚌村委会管网延伸建设项目
施業
*
*合同
发包人：弥勒市西*镇人民政府
承包人：****
*
日期：*〇**年*月
合同协议书
编号：
发包人（全称）：弥勒市西*镇人民政府
法定代表人：雷云海职务：镇长
法定注册地址：弥勒市西*镇
承包人（全称）：****
法定代表人：罗勇
法定注册地址：****省****族自治州弥勒市弥阳镇中山
路以西和谐颐园**-*号商铺
发包人为建设西*镇****年补蚌村委会管网延伸建设项目（以
下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、凌工、
交付并维修其任何缺陷的总承包施工的投标。依照《中华人民共和国
招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑
法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信
用的原则，双方共同达成并订立如下协议。
*、工程概况
工程名称：西*镇****年补蚌村委会管网延伸建设项目
项目工程地点：弥勒市西*镇；
工程内容：西*镇****年补蚌村委会管网延伸建设项目包括管
道安装工程、水池建设工程等（具体详见工程量清单）
*
*、工程承包范围
承包范围：本项目工程量清单所包含的全部工程内容，具体详见
工程量清单。
*、承包方式
固定综合单价
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日
计划凌工日期：****年*月*日
工期总日历天数**天，自监理人发出的开工通知中载明的开工
日期起算。在施工出现不可抗拒的自然因素工期顺延。
*、质量标准
符合国家及行业现行质量验收规范及标准，达到*次性验收合格。
*、合同形式
本合同采用固定综合单价合同形式。
*、签约合同价
金额（小写）：￥：*******.**
（人民币）；
（大写）******元整。
*、承包人项目经理
姓名：郑浩文；职称：工程师
身份证号：******************
工程师编号：云****************
*、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件：
*、本协议书；
*、中标通知书；
*、投标函及投标函附录；投标预算及编制说明
*、专用合同条款；
*、通用合同条款；
*、技术标准和要求；
*、已标价工程量清单；
*、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约
定次序在先者为准。
*、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
**、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷
责任期内对工程缺陷承担维修责任。
**、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支
付合同价款。
**、本协议书连同其他合同文件*式*份；*正*副，甲乙双
方各持*份（*正*副），均具有同等的法律效力。
**、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协
议第*条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组
成部分。
发包人：弥勒市西*镇人民政府承包人：****鑫合营建设工程有限
*
*
公司
皖*******
法定代表人法定代表人
或委托代理人
日期：****年**月**日
通用合同条款
发包方和承包方*致同意本建筑工程施工合同书的“通用合同条
款”适用****版《建设工程施工合同（示范文本）》“通用合同条
款”。
*条款内容详见****版《建设工程施工合同（示范文本）》
（**-****—****）“通用合同条款部分”
专用合同条款
、词语定义及合同文件
*.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：效力高低按《协议书》第*条的顺序
执行，如本合同在执行过程中，对合同的执行内容有特别约定和补充
的，将按其相应效力执行。
*.语言文字和适用法律、标准及规范
*.*本合同使用汉语。
*.*适用法律和法规
适用法律、法规的名称：《中华人民共和国建筑法》、《中华人
民共和国合同法》，《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共
和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、建设部****
年第**号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办
法》、*部委****年第**号令《工程建设项目施工招标投标办法》、
中华人民共和国建设部令第***号（****）《建筑工程施工发包与承
包计价管理办法》及财建（****）***号文等国家及****省颁布的现
行法律、法规和条例。
*.*适用标准、规范
需要明示的法律、行政法规：国家相关法律、法规、行业规范
适用标准、规范的名称：国家及****省现行的有关法律法规。
国内没有相应标准、规范时的约定：如有发生，甲乙双方协商解决。
*、双方*般权利和义务
*.项目经理
姓名：郑浩文；职称：工程师；
发包人或监理方发现承包人派驻现场的人员不能满足项目实施
要求，有权要求承包人更换或增派相关人员，承包人应立即执行，否
则将视承包人违约。
*.承包人工作
*.*承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（*）应提供计划、报表的名称及完成时间：工程进度计划；施工
机械、材料进场计划，承包人每周*前提出当周完成的工程量月报及
下周的进度计划各*份。
（*）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由
承包人自行负责，并承担相关的全部费用。
（*）关于解决本工程农民工权益保障的机制保证：因承包人原因
（对于承包人用工侵犯农民工权益，农民工的劳动生活条件没有得到
依法保障的，如出现克扣拖欠工资，农民工上访事件等行为。）所产
生的*切法律后果由承包人承担。
*、施工组织设计和工期
*.进度计划
*.*承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：
*.*群体工程中有关进度计划的要求：承包方每月**日向发包
方上报完成工程量。
*
*.工期延误
*.*双方约定工期顺延的其他情况：承包人必须严格按承诺的工
期完成本工程全部工作内容（如遇到阴雨天气或特殊情况，工期将顺
延）。
*、质量与检验
符合国家及行业现行质量验收规范及标准，达到*次性验收合
格，力争优良。
*.隐蔽工程和中间验收
由监理方和发包方代表现场确定签证。
*.工程验收：工程完工后报发包方组织验收。
*.打压试验费用的承担：承包方承担。
*、安全施工
按发包人和承包人双方签订安全施工责任书执行。
*、合同价款与支付
**.合同价款及调整
**.*本合同价款采用（*）方式确定。
（*）采用固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围：*.
材料价格市场波动风险；*.政策性调价风险；*.临时停水停电由承包
人自行考虑相关措施，费用自理；*.已有清单项目工程量增加的风险，
即在实施过程中，已有清单项目的工程量无论发生如何变化（包括工
程设计变更、施工条件变更、签证等引起的变化），结算时合同清单
中综合单价均不予以调整。
**.*双方约定合同价款的其他调整因素：
*、本工程采用固定综合单价，若工程量发生增减变化，据实
调整；
*、由于设计变更和现场签证所产生的本工程造价的增加，其结
算价格的方法为：
*、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更
合同价款；
*、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更
合同价款；
*、如有新增加的工程项目按现行定额计价原则进行调整；
**、工程预付款：按合同价**%支付，金额：******.**元。
**、工程量的确认
由发包方、承包方、监理方现场核实签字确认
**、工程款（进度款）支付
（*）本项目按进度支付，每月**号报甲方进行进度审核，经*
方验证同意后支付进度款。凌工验收结算付至合同工程款的***%，
审计完成后剩余工程款待上级资金到位后支付。项目竣工后预留*%
为质量保修金，保修期为*年（保修金为合同总造价的*%,不计利息），
待质保期满后工程无质量问题全额无息退还。如质量保质期内出现工
程质量问题，乙方必须无条件返工，返工的*切费用由乙方承担。本
工程所发生的*切税费由中标单位负担；所有竣工财务结算发票必须
是税务部门开具的完税发票。
（*）中标单位在施工期间，无故停止施工或单方提出中止合同，
按所完成的合格工程**%结帐，剩余**%作为赔偿金。业主有权另选
施工单位。
（*）服从指挥，尊重监理，重视现场签证和隐蔽工程检查，完
成工程量由*方（西*镇人民政府、村委会、施工单位、监理单位）
共同实地收方书面签章认定（*式*份），按合同单价进行结算。
（*）质保期内（工程竣工验收合格之日起*年），中标单位无
条件免费保修，人为因素除外，中标单位接到业主通知后**小时内
无偿给予修复，如中标单位未能在规定时间内履行修复义务，业主有
权另请其他工程队进行维修，维修费用在中标单位预留的*%工程款
内支付。
*、材料设备使用
**.承包人采购材料设备的约定
（*）本工程所使用的全部材料在发包人和监理单位的监督下由
承包人自行采购，所购材料必须符合设计技术规范及国家质量标准，
必须使用满足技术规范和质量要求的合格产品，并经甲方认可的监理
单位验收后方可使用。对设备和建材制品（包括但不限于给排水、电
气、土建部分所使用材料），承包人必须提供生产厂家相关产品的生
产许可证、质量证书和产品材料清单，如需检测的还应提供相应的检
测报告；并经发包人、监理单位看样，书面认可后方可订货使用，以
确保工程质量，杜绝不合格材料进场。材料的检验试验费由承包人承
担。
（*）在合同履行中，承包人无故要求变更投标承诺和变更投标报
价（含单价、合价和总价）的，发包人不给予调整，可视情况终止合
同，由此造成发包人的实际损失由承包人承担赔偿责任。发包人可将
有关情况报建设行政主管部门，由建设行政主管部门依照有关法律、
法规给予相应处罚，并作为不良市场行为记录。
**.*承包人通过对现场勘察，应结合本工程的实际情况，对施
工现场做周密布置，除充分考虑上述规定外，还应对现场施工用水的
排放及排污做统*安排。若因排水、排污妨碍沿线居民正常生活或工
农业生产，*切责任由承包人承担。
**.*若工程师对承包人所用材料有疑虑，以****省质量技术监
督局或其他专业资质机构鉴定结果为准，若检验合格，检验费用由发
包人承担；反之，由承包人承担。
**.*本项目工程结算经发包人和承包人双方认可的结算为准。
**.*承包人确保工期的完成，所发生措施费、加班等费用由承
包人自行负责。
**.*与其他施工单位的相关配合费用由承包人自行解决。
**.发包方应按时支付承包方进度工程款，因发包方不按时支付
工程进度款造成工程延误和影响，由发包方承担。
**.承包方全权行使工地现场安全管理工作，并全面负责在施工
过程中所有安全责任若发生任何安全事故，由承包方承担所有因事故
造成的损失。
**、关于实际工程量验收
由发包方组织工程管理人员、监理人员、承包方按照合同约定及
设计要求进行验收。
**
建筑工程质量保修书
发包人：弥勒市西*镇人民政府
承包人：****
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质
量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商*致，对西
*镇****年补蚌村委会管网延伸建设项目签订保修书。
工程保修范围和内容
承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双
方约定，承担本工程保修责任。
保修责任范围包括全部工程范围以及双方约定的其他项目。
*、保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的
保修期为*年；
*、保修责任
*.属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日
起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以
委托他人修理。
*.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到
达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量
保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防
范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，
承包人实施保修。
**
*.质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共
同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：弥勒市西*镇人民政府承包人：****鑫合营建设工程
有限公司
法定代表人
法定代表人
或委托代理人：或委托代理人：
**
****年**月**日
**
安全生产合同
为在西*镇****年补蚌村委会管网延伸建设项目施工合同的实
施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工
作，本项目业主弥勒市西*镇人民政府（以下简称“甲方”）与承包
人****（以下简称“乙方”）特此签订安全
生产合同。
*、甲方职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包
合同中的有关安全要求。
*．按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”
的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检
查、总结和评比。
*．重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：
同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
*．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生
产的精神。
*．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现
的各种安全隐患。
*、乙方职责
*.严格遵守国家、地方及行业有关安全生产的法律法规的规定，
认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
有的
*.坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，
加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全
生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人
员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、
生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，
**
做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产
工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，
*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人
有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应
按施工人员的*%～*%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治
安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布
指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发
生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
*.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加
施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全
技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于
从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动
车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培
训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特
种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够
的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙
方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他
人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全
检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品
的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安
全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和
**
劳动保护用品严禁使用。
*：施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定
相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生
产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于
特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有
关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
**.乙方应按合同规定，加强技术管理，保证本工程现场的施工
安全，教育本单位职工文明施工，配备*定的安全生产设施，遵守现
场安全施工的规定，遵守国家的有关法令和法规，遵守工地附件村寨
的挝规民约。凡工程中出现的*切工伤事故和安全事故由乙方负责，
甲方概不负责。
**.（*）、工程建设所需的机械、器材、建筑材料、水、电等乙
方自行采购处理；
（*）乙方必须按时保证工人工资的发放，不得出现上访现象。
（*）乙方在施工中要严格按照施工图进行施工，如乙方不按照
施工图进行施工甲方有权终止合同，不作任何补偿；
（*）甲方有权派人进行工程质量的全程施工监督，如乙方机械
不健全，施工能力有限甲方有权终止合同，不作任何补偿；
（*）钢筋需采购大厂出的，并付产品的合格证。
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同作为施工合同的附件，与施工合同分数相同。由双方法定
代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收
后失效。
**
*、争议的解决方式
本合同履行过程中如甲乙双方发生纠纷，*般由双方协商解决。
协商不成，提请有关部门调解和仲裁，也可直接向法院起诉，但发包
单位和承包单位的其它合同责任义务，不得因正在进行仲裁或诉讼过
程中改变。
承包人：去鑫合港建设工程
发包人：弥勒市西*镇人民政府
有限公司
法定代表人法定代表人
或委托代理人：或委托代理人
日期：****年**月**日
**
廉政合同
根据建设部《关于在基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》
以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政
建设，保证工程建设高效、优质，保证建设资金的安全和有效使用以
及投资效益，建设工程的项目法人弥勒市西*镇人民政府（以下简称
“甲方”)与承包人****（以下简称“乙方”），
特订立如下合同：
*.甲乙双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及住建部的有
关规定。
（*）严格执行西*镇****年补蚌村委会管网延伸建设项目的合
同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法
律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体
利益，违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公
布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提
醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关
部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
*、甲方的义务
（*）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券
和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付
的费用等。
（*）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；
**
不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、
婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便
等。
（*）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的
材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（*）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或
推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
（*）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞聲，不准利用职权
从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队*。
*、乙方的义务
（*）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行赔或馈赠礼金、
有价证券、贵重礼品。
（*）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单
位或个人支付的任何费用。
（*）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及
娱乐活动。
（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工
具和高档办公用品等。
*、违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，
依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机
关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，
依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，
应予以赔偿；情节严重的，甲方建议房建工程建设主管部门给予乙方
**
*至*年内不得进入其主管的房建工程建设市场的处罚。
（*）双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关
负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙
方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同
规定范围内的裁定意见。
（*）本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验
收后止。
（*）本合同作为西*镇****年补蚌村委会管网延伸建设项目施
工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签
署立即生效。
品
发包人：弥勒市西*镇人民政府承包人：****鑫合营建设工程
有限公司
法定代表人法定代表人
或委托代理人：或委托代理人：
日期：****年**月**日
**
功能介绍
换一批
中标单位近一年业绩表现 
放大
缩小
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
