建设工程监理合同
工程名称:飞来峡镇独树村委会田心村小组村庄道路
硬底化
委托人(全称):****市****区飞来峡镇人民政府
监理人(全称):****
****
第*部分合同协议书
委托人(甲方)****市****区飞来峡镇人民政府与监理人(乙
方)****经双方协商*致,签订本合同。
*、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况
如下:
*、工程名称:****
*、工程地点:飞来峡镇独树村委会田心村小组
*、工程内容:本项目位于飞来峡镇独树村委会田心村小组,本
项目起点桩号为**+***,终点桩号为**+***,路线全长*.****,县
体工程内容详见****工
程施工图及工程量清单。
*、工程预算价:***元。
*、监理费总额:监理费参照国家发展和改革委员会、建设部文
件(发改价格[****]***号)规定计算,经双方充分协商,监理费总
额为:¥****.**元(大写:人民币****元整)
*、监理费的支付:工程完工后*次性支付监理费¥****.**元。
、本合同中的有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》中
赋予它们的定义相同。
*、下列文件均为本合同的组成部分:
①合同协议书;
②本合同通用条款;
③本合同专用条款;
④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
(真票)(真票)出
**
*回合
****
第*部分通用条款
词语定义、适用范围和法规
第*条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:
(*)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(*)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的*方以及其合法
继承人。
(*)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的*方,以及其合法继承人。
(*)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(*)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行
本合同的全权负责人。
(*)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同
的当事人。
(*)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的
监理工作范围和内容。
(*)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双
方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到
阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
(*)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自
己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
(**)“日”是指任何*天*时至第*天*时的时间段。
(**)“月”是指根据公历从*个月中任何*天开始到下*个月相应日期
的前*天的时间段。
第*条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以
及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第*条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定
使用*种以上(含*种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文
字。
监理人义务
第*条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委
托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理
合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按
合同约定定期向委托人报告监理工作。
第*条监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人
*
*
(**
*()
()
中国
表*第
**
*
****
人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定
的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
(*)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本
的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。
(*)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委
托人报告。
(*)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应事
先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在**小时内向委托人
作出书面报告。
(*)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同
约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不
符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包
人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
(*)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工
程施工合同规定的竣工期限的签认权。
第**条监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出
变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事
先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通
知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包
人调换有关人员。
第**条,在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要
求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,
再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,
以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调
整或仲裁机构仲裁时,应当提供作证的事实材料
委托人权利
第**条委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。
第**条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和
设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
第***条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。
第***条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内
的专项报告。
第***条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承
包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直
到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
*
****
监理人责任
第***条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中,如
果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期双方应进*步约定相应
延长的合同期。
第***条监理人在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理人过
失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第
***条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。
第***条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交
货)时限,不承担责任。监理人不承担由于承包人引起的安全生产事故导致的民
事赔偿责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担
责任。但对违反第*条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。
第***条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿
由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任
第***条委托人应当履行委托监理合同约定的义务。
监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向责任
方要求补偿损失。
合同生效、变更与终止
第**条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致
发生了附加工作或延长了持续时间。则完成监理业务的时间由双方协定相应延
长。
第***条在委托监理合同签订后,若发生不可抗力因素使得监理人不
能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人。若因监理人之原因
致使委托人遭受损失,则委托人有权向监理人追究其受损的*切损失。
第***条监理人向委托人办理完竣工验收或工种移交手续,承包人和
委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,监理人对工程质量具
有*年保质责任。保修期间的责任,双方在专用条款中约定。
第***条当事人*方要求变更或解除合同时,应当在**日前通知对
方,因解除合同使*方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责
赔偿。
变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合
同仍然有效。
****
第***条监理人在应当获得监理报酬之日起**日内仍未收到支付单
据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第***条及第***
条已暂停执行监理业务时限超过*个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通
知,发出通知后**日内仍未得到委托人答复,可进*步发出终止合同的通知,
如果第*份通知发出后**日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或
继续暂停执行全部或部分监理业务。
第***条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其因
积极履行善后工作以及恢复执行监理业务的工作。
第***条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可
向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后**日内没有收到
答复,可在第*个通知发出后**日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行
终止。监理人承担违约责任。
第***条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责
任。
监理报酬
第***条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合
同专用条件中约定的方法计算,并按约定的时间和数额支付。
第***条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之
日起,还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后*日起计算。
第**条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
其他
第***条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设
备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。
第***条在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘
用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。
第***条监理人应在监理工作过程中提出合理化建议,使委托人得到
经济效益。
第***条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承
包人的任何报酬或者经济利益。
监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
若监理人违反本条规定私自收受财物或进行与委托人利益相冲突的活动,
则应赔偿委托人因此遭受的*切损失并应支付本合同总款项**%的违约金给委
托人。
****
第***条监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人
亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
第***条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅为本工
程使用或复制此类文件。
争议的解决
第***条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方
应当协商解决,如未能达成*致,可提交主管部门协调,如仍未能达成*致时,
根据双方约定提交仲裁机构仲裁,或向项目所在地人民法院起诉。
*
****
第*部分补充条款
委托人的安全责任
第*条委托人应当向监理人提供施工现场及比邻区域内供水、排水、供
电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻
建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,并保证资料的真实、准确、完整。
第*条委托人不得对监理人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和
强制性标准规定的要求,不得压缩合同约定的工期。
第*条委托人在签订施工合同时,应当按《****市建设工程安全防护、
文明施工措施费管理办法》(清建[*******号)确定建设工程安全作业环境及安
全施工措施所需费用,并做到按进度及时支付。
第*条委托人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施
工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
监理人的安全责任
监理人有对项目施工的安全文明行为监督权,对本项目安全生产应尽管理责
任,监理人承担因自身原因造成的安全文明施工的*切责任。
*
****
授权委托书
****市****区飞来峡镇人民政府:
兹有****负责的飞来峡镇独树村委会
田心村小组村庄道路硬底化工程监理项目,现授权委托广州市诚铁监
理咨询有限公司佛冈分公司在当地开具****费发票及收取飞来
峡镇独树村委会田心村小组村庄道路硬底化****款项事宜。
特此委托!
附:佛冈分公司账户资料
户名:****佛冈分公司
开户行:****佛冈农村商业银行股份有限公司
账号:*****************
被授权公司印章:
*
行
****佛冈分公
佛冈分公司
******
授权单位印章:
****
**
*
日
非*贸
*************