②人工、材料的数量按定额的消耗量计算。
③以上人工、材料价差调整部分只计取税金,单独计算,不下浮,计入结算价。
**.*法律变化引起的调整:基准日期以后变化由发包人承担,但由承包人原因
导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担,合同价下降的由发包人受
益。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围:本工程结算价的计算方式同投标价的计算方式。除风险
范围以外约定的调整外,以下内容按承包人的投标承诺*次性包定:
(*)综合单价;
(*)施工组织措施费费率;
(*)施工技术措施费,以项报价的,按该项的总价包干计算,以量报价的,按该项
的单价包干计算;
(*)规费费率;
(*)计日工综合单价(工数经发包人签证,综合单价按技术工***元/工日、普工***
元/工日计取,不下浮);
(*)其他可能发生的费用:
*.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明
和施工安全等问题等产生的费用,由承包人和有关管理部门、人员联系,自行解决。因
此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失,发包人可从承包
人的工程款中扣回。
*.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。
风险费用的计算方法:已包含在合同价格内。
风险范围以外合同价格的调整方法:(*)《建设工程工程量清单计价规范》(**
*****-****)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(*******-****)、《通用安装
工程工程量计算规范》(*******-****)、《市政工程工程量计算规范》(*******-****)、
《园林绿化工程工程量计算规范》(*******-****)、《****省建设工程计价规则(****
版)》、《****省房屋建筑与装饰工程预算定额》(****版)、《****省通用安装工程
预算定额》(****版)、《****省市政工程预算定额》(****版)、《****省园林绿化
和仿古建筑工程预算定额》(****版)等****省****版计价依据、有关计价调整的通知
(浙建建〔****〕**号)等省、市有关文件及发包人提供的工程量清单中说明的工程量
计算规则计算,由承包人计量、发包人及有关部门审核。
(*)因市场价格波动引起的调整按本专用合同条款第**.*款的约定调整。
(*)发包人提供的工程量清单项目漏项、缺项、差错、工程变更引起的新增项目、
工程量清单局部变更工程量清单项目特征描述与施工图纸不*致,与已标价工程量清单
项目不同或相类似项目,其综合单价的确定方法按本专用合同条款**.*.*(*)款约定执
行。
(*)因分部分项工程量清单漏项、缺项或非承包人原因的工程变更,引起措施项目
发生变化,造成施工组织设计或施工方案变更,原措施费中已有的措施项目,按原措施
费的组价方法调整;原措施费中没有的措施项目,由承包人根据措施项目变更情况,按
专用合同条款**.*.*(*)款约定方法调整。但合同中注明*次性包定的措施项目,不作
调整。
(*)未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用,根据施工现场实际参照
专用合同条款**.*.*(*)款约定方法确定或签证。
*、总价合同。
总价包含的风险范围:/。
风险费用的计算方法:/。
风险范围以外合同价格的调整方法:/。
*、其他价格方式:/。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额:签约合同价的**%,金额********元。其中含专用条款*.*.*
条所列的安全文明施工费*******元;
预付款支付期限:开工通知下达并按投标承诺的人员、机械设备进场后*天内。
预付款扣回的方式:不扣回,作为工程款。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限:/。
预付款担保的形式为:/。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则:工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的
施工内容按实计算,工程量计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》(**
*****-****)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(*******-****)、《通用安装
工程工程量计算规范》(*******-****)、《市政工程工程量计算规范》(*******-****)、
《园林绿化工程工程量计算规范》(*******-****)、《****省建设工程计价规则(****
版)》、《****省房屋建筑与装饰工程预算定额》(****版)、《****省通用安装工程
预算定额》(****版)、《****省市政工程预算定额》(****版)、《****省园林绿化
和仿古建筑工程预算定额》(****版)等****省****版计价依据、有关计价调整的通知
(浙建建〔****〕**号)等省、市有关文件及发包人提供的工程量清单中说明的工程量
计算规则计量。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定:按月计量。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:按通用合同条款执行,工程变更按规定办理完毕的,计
入当期工程价款。但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:/。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第**.*.*项〔总价合同的计
量〕约定进行计量:/。
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序:/。
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定:工程进度款分工资性工程进度款(即民工工资)和其他工程
进度款*类,分别按下列约定拨付:(*)、关于工资性工程进度款的支付约定:按月支
付。(*)、关于其他工程进度款的付款周期约定:按月支付。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:按通用合同条款执行。
**.*.*进度付款申请单的提交
(*)单价合同进度付款申请单提交的约定:按通用合同条款。
(*)总价合同进度付款申请单提交的约定:/。
(*)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:/。
**.*.*进度款审核和支付
(*)监理人审查并报送发包人的期限:按通用合同条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:按通用合同条款。
(*)工资性工程进度款:每月根据实际发生的民工工资且不低于当期工程款的**%,
凭民工工资清单和考勤清单,由承包人上报,经发包人审核后,拨付至承包人开设的农
民工工资专用账户(详见**.*条款的账号)。在足额支付前期和当期农民工工资后,
工资专用账户自有资金结余较多的,经发包人和承包人协商*致并报行业主管部门备案
后,在下*期工程进度款总额不变的前提下,建设单位可适当降低人工费分账比例。
其他工程进度款:发包人向承包人支付当期按**.*、**.*款计量工程量价款的**%
工程价款(含已发放的工资性工程进度款)。
竣工验收合格后**天内支付至合同价格的**%工程价款(含预付款、已发放的工资
性工程进度款、其他工程进度款);由于发包人原因造成无法组织竣工验收的,在项目
完成预验收,并对存在的质量问题整改完毕后,承包人向发包人提交工程竣工报告超过
*个月的,先支付至合同价格**%工程价款(含预付款),剩余*%的工程价款在竣工验收
合格后**天内支付(含预付款)。其余按通用合同条款执行。
发包人支付进度款的期限:在发包人确认计量结果后**天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:支付应付工程进度款的利息,利率按
中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率,时间为从约定应付之日起至支付之日止计
算利息。
(*)发包人签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书,不表
明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果,仅为本
期工程款支付依据。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批:/。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:/。
**.*支付帐户:
发包人应将合同价款(每月支付的农民工工资除外)支至合同协议书中约定的承包
人帐户:开户行:****泰隆商业银行********支行帐号:*******************。
承包人在,银行开设本工程农民工工资款专用账户,账号:,。
承包人保证工资款专款专用,并每月将工资款通过银行直接发放到每个农民工个人银行
账户,不得挪作他用,工资发放不足部分由承包人另行调剂解决。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时,应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:**小时。
工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录,还应留置验收部位、验收过程、主
要验收人员相片、影像等资料。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:按通用合同条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:不
计违约金。
因发包人原因,未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告**天内完成验收,
或完成验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:按通用合同条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:不计违约金。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:每延误*天支付违约金****元,
并承担发包人由此造成的相关损失。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容:根据发包人书面通知。
(*)单机无负荷试车费用由承包人承担;
(*)无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定:按照通用合同条款。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后*天内。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人应在完成合同范围内施工内容,参建各方(建设、监理、施工、勘察、设计
单位等)对工程验收并签署工程质量合格文件后**天内向发包人和监理人提交竣工结算
申请单,并提交完整的工程结算资料*套。
承包人超过**天未提交竣工结算资料,经发包人催告后**天,承包人还不提交竣工
结算资料的,发包人可根据自己资料办理竣工结算,且视为承包人认可竣工结算结果。
**.*竣工结算审核
(*)发包人结算审核时间:发包人收到承包人提交的竣工结算报告及完整的结算资
料后,在*个月内审核完毕,并签发竣工结算证书,否则,视为发包人认可竣工结算报
告。
由发包人原因逾期审核责任:向承包人支付违约金,违约金为工程结算后应付工程
款的利息,利率按中国人民银行发布的同期同类活期存款基准利率,利息计算时间为应
付工程款日至支付工程款日止。
(*)发包人在签发竣工结算证书后**天内,扣留工程质量保证金后完成对承包人的
竣工付款(如需有关部门审核的项目,先付至工程结算款的**%,待有关部门审核后付清
扣留工程质量保证金后的结算款)。发包人逾期支付竣工结算款的违约金的计算方式:
支付应付竣工结算款的利息,按应付款额的月*‰支付利息;逾期超过**天,超过部分按
应付款额的月**‰支付利息,时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
(*)承包人对发包人签认的结算价有异议的,发包人可先支付承包人无异议部分结
算款。异议部分重新进行复核或按照第**条〔争议解决〕约定处理。
结算特殊要求:工程结算由中介机构或相关部门审核,审核费按《****省物价局关
于进*步完善工程造价咨询服务收费的通知》(浙价服〔****〕**号)文计算,其中结
算超过*%核减率(超过送审造价*%以外的核减额)和核增造价引起的追加收费(核增、
核减不相互抵扣),由承包人承担,并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介
审核机构。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:满足发包人及相关部门审查要求。
承包人提交最终结算申请单的期限:按照通用合同条款。
**.*.*最终结清证书和支付
(*)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:按照通用合同
条款。
(*)发包人完成支付的期限:按照通用合同条款。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:缺陷责任期**个月,其余按通用合同条款执行。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:扣留质量保证金。在工程项目竣工前,承包人按
专用合同条款第*.*条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式:
(*)质量保证金保函(指银行保函、融资担保公司保函或者保险公司保单),保证
金额为:*.*%的工程结算价款;
(*)*.*%的工程结算价款;
(*)其他方式:/。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式:
(*)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预
付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(*)工程竣工结算时*次性扣留质量保证金;
(*)其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定:采用直接扣留工程结算价款时,利率按中国人民银行
发布的同期同类活期存款利率计取,在每期质量保证金返还时计算。
**.*.*质量保证金的退还
工程实际竣工验收合格后满*年返还质量保证金的**%,满*年返还质量保证金的
**%,达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量保修期后返还全部预留的质量保
证金。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为:按房屋建筑工程保修年限有关规定。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:**小时内。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形:发包人逾期支付预付款的违约金的计算方式:支付应付预
付款的利息,按应付款额的月*‰支付利息,时间为从约定应付之日起至支付之日止计算
利息。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(*)因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任:开始计
算第*天后承包人已进场施工设备租赁费及施工人员窝工费。
(*)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:支付违约金,违约金
为应付工程款的利息,利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率,利息计算时
间为应付工程款日至支付工程款日止。
(*)发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第(*)项约定,自行实施被取消的工作
或转由他人实施的违约责任:承担给承包人造成的损失。
(*)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包
人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:承担给承包人造成的损失,
超过*天可工期顺延。
(*)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:承担给承包人造成的损失,
超过*天可工期顺延。
(*)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违
约责任:承担给承包人造成的损失,超过**天可工期顺延。
(*)其他:无。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其
违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:
(*)机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位;
(*)本工程在实施过程中,如承包人的施工队*素质、力量、现场管理班子、现场
安全文明施工不符合投标文件的承诺,造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标
所承诺的要求;
(*)承包人允许其他人挂靠经营、私自转包;
(*)承包人未达到投标时所承诺的诚信和技术标准。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:
(*)机械设备未按投标承诺到位,每项扣除履约担保金*%;
(*)现场安全文明施工不符合投标文件承诺,扣减相应安全文明施工费用;承包人
原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求,发包人有权要求承包
人调整充实施工力量、更换项目班子,及至解除施工合同,所有履约担保金归发包人,
并赔偿发包人损失。
(*)发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包,所有履约担保金归发包人,同时
赔偿发包人损失,并责令退出工地。
(*)未达到投标所承诺的诚信与技术标准,按每*项扣减履约担保金的**%。
(*)工程延误超过了合同工期,延误责任由承包人承担。工期不予顺延,由工期延
误引起人工、材料价格(变更项目除外)上涨由承包人承担,按原合同约定价格结算;
价格下降归发包人受益,按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期**天以上时,可
解除施工合同。
(*)承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同,发包人可通
知承包人全部解除合同,所有履约担保金归发包人,同时赔偿发包人损失。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:/。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包
人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:使用施工现场的材料、设备按实结算,
使用施工机械、器具按租赁费结算,临时工程折算成费用按完成造价比例计算,无偿使
用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:**年*遇洪
水、暴风雪、干旱、罢工、政府禁令。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定:/。
**.*工伤保险
关于工伤保险的特别约定:工伤保险按温政办发〔****〕***号执行。
**.*其他保险
关于其他保险的约定:按照通用合同条款。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:按照通用合同条款。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:按照通用合同条款。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:/。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:提交争议评审时再选定。
选定争议评审员的期限:按照通用合同条款执行。
争议评审小组成员的报酬承担方式:按照通用合同条款执行。
其他事项的约定:/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:按照通用合同条款执行。
**.*.*争议评审小组决定的效力:按通用合同条款执行。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(*)种方式解决:
(*)向****仲裁委员会申请仲裁;
(*)向工程所在地人民法院起诉。
**.补充条款
(*)承包人须做工程施工所需的维护、安全等工作,应加强设置安全防护网、围栏
等工作。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由承包人承担责任及所
发生费用。
(*)承包人收取款项时开具增值税发票。
(*)本工程施工期间若因政策原因导致增值税税率发生变更的,则税率按相应的政
策规定调整。
(*)承包人应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务,质量保修期自工程
竣工验收合格之日起计算,维修后部位的保修期自重新验收合格后重新计算。
(*)本工程施工用水、用电由承包人自行解决,其费用已在单价中综合考虑,因停
水、停电原因的工期延长不予批准,因此发生的相关费用不再另行增加。
(*)本工程渣土外运工程量暂按****.***³计算,结算时按实调整。运至松门苍山
门塘渣土消纳点,运距暂按**公里计算。渣土外运综合单价结算时不再调整(消纳点发
生变更的除外)。
(*)本工程渣土消纳费综合单价暂按**元/*³计算(根据****市市容环卫服务有
限公司关于松门苍山门塘渣土消纳单价事项办理)。渣土消纳工程量暂按****.***³计算,
结算时按实调整。渣土的消纳费仅计税金,不下浮。
(*)沟槽基坑回填利用挖出土方回填夯实,运距综合考虑。土方压实系数:本工程
土石方工程量均按天然密实度考虑,不考虑松散、压实系数,投标人报价时综合考虑,
结算时不作调整。
(*)本工程所有混凝土均采用商品混凝土计入,商品混凝土泵送费、运输费已综合
考虑,结算时不做调整。
(**)本工程砂浆均按预拌砂浆计入,运距综合考虑,结算时不作调整。
(**)本工程钢筋定尺长度按**计算,砼墙、柱竖向主筋接头直径≥**按电渣压力
焊考虑,其余构件均按绑扎考虑(除钢筋直径≥**时采用套筒机械连接外),实际施工不
同时综合考虑,结算按此口径计算不作调整。
(**)门窗的清单综合单价中均包括*金配件、门窗试验费、非标窗设计图及深化
等*切费用,结算时费用不作调整。
(**)滴水线及外墙装饰分割线条包含在外墙涂料综合单价中,结算时不作调整。
(**)金属屋面的屋脊、女儿墙泛水,钢板墙板面的窗台造型泛水包含在综合单价中,
结算时不作调整。
(**)本工程模板支架实际施工需按现行施工规范及当地相关要求执行,实际施工
不同时综合考虑,结算时均不作调整。
(**)本工程场地静压桩施工配合费*次性包干,包括打桩时有大块石置换土,大
块石清运,大块石凿碎,施工所需的场地塘渣回填,堆土挖平等工作内容,结算时不作
调整。
(**)本工程静压试桩配合费*次性包干,包括不限于场地应达到检测单位检测所
需场地要求,包括不限于场内道路填筑、平整或铺钢板,静压试桩场地塘渣回填、平整,
试桩平台及吊车位铺设路基钢板、柴油发电机、检测用电线电缆、用电用水、挖运、外
运及相关材料设备搬运等完成该项工作所需的*切费用,结算时不作调整。
(**)本工程打桩如需在场地周边设置应力释放孔等有效措施,由此产生的费用综
合考虑,结算时费用不作调整。
(**)本工程因设计说明中地面做法表中厚度完成面不*致,现完成面统*按完成
面为**厚(**厚地砖+**厚水泥砂浆结合层+**厚找平层),塑胶地板完成面为**厚(*
厚地胶+*厚自流平+**混凝土找平层),地毯及复合地板完成面为**厚(**地板+*厚自流
平+**混凝土找平层)计入。找平层结算不作调整(包干)
(**)本工程相关调试等费用,各设备及系统均已包含相关费用。
(**)本工程制冷设备:要求按图纸施工,确保该系统的完整性,质保服务为*年。
质保期内所有制冷设备常规检查、调整维修、保养等均由承包人负责。
(**)本工程中的苗木养护期为*年,成活率需达***%,苗木必须符合设计要求。