********化工学院现代****化工机械工程
训练中心扩建工程施工
招标文件
招标人:********化工学院
招标代理机构:****
日,期:****年**月
目录
第*章招标公告
第*章投标人须知
第*章评标办法
第*章合同条款及格式
第*章工程量清单
第*章图纸
第*章技术标准和要求
第*章投标文件格式
第*章
招标公告
********化工学院现代****化工机械工程训练中心扩建工程
施工招标公告
投资项目代码 |
****-******-**-**-****** |
****-******-**-**-****** |
****-******-**-**-****** |
投资项目名称 |
********化工学院现代****化工机械工程训练中心扩建工程 |
********化工学院现代****化工机械工程训练中心扩建工程 |
********化工学院现代****化工机械工程训练中心扩建工程 |
招标项目名称 |
********化工学院现代****化工机械工程训练中心扩建工程施工 |
********化工学院现代****化工机械工程训练中心扩建工程施工 |
********化工学院现代****化工机械工程训练中心扩建工程施工 |
标段(包)名称 |
\\ |
公告性质 |
正常 |
资格审查方式 |
资格后审 |
资格后审 |
资格后审 |
招标项目实施(交货)地点 |
****市****区官渡街道办官渡*路***号大院 |
****市****区官渡街道办官渡*路***号大院 |
****市****区官渡街道办官渡*路***号大院 |
资金来源 |
自有资金 |
资金来源构成 |
自有资金 |
招标范围及规模 |
工程总投资核定为***.******,建安工程投资***.**********。招标范围:基础工程、主体工程、装饰工程、给排水、电气照明、弱电、消防、防雷、等工程。工程概况:本项目为********化工学院官渡校区扩建的教学实验用房,新建楼的占地面积***.**平方米,建设规模****.*平方米、地上*层,建筑高度**.*米。现有场地树木移植和混凝土地坪拆除;采用预应力管桩基础、钢筋混凝土框架结构;蒸压加气混凝土砌块砖墙;公共区域贴防滑砖、玻化砖,实训室贴玻化砖、涂地坪漆;内墙刮涂料墙面、陶瓷砖墙面;外墙装饰有瓷砖;天花刮涂料;屋面采用涂膜防水、卷材防水及刚性防水,聚苯板保温隔热层;铝合金窗、防火门、卷帘门;引接电缆,安装配电箱、配管、电线、开关、照明、弱电;安装排水管等。成教楼和仪表楼的改造面积约****平方米主要包含拆除局部墙体、门窗、地面、外墙面空调;安装门窗;墙面、天面刮涂料;改造电气照明和弱电等。具体以审批通过的施工图、工程量清单为准。 |
工程总投资核定为***.******,建安工程投资***.**********。招标范围:基础工程、主体工程、装饰工程、给排水、电气照明、弱电、消防、防雷、等工程。工程概况:本项目为********化工学院官渡校区扩建的教学实验用房,新建楼的占地面积***.**平方米,建设规模****.*平方米、地上*层,建筑高度**.*米。现有场地树木移植和混凝土地坪拆除;采用预应力管桩基础、钢筋混凝土框架结构;蒸压加气混凝土砌块砖墙;公共区域贴防滑砖、玻化砖,实训室贴玻化砖、涂地坪漆;内墙刮涂料墙面、陶瓷砖墙面;外墙装饰有瓷砖;天花刮涂料;屋面采用涂膜防水、卷材防水及刚性防水,聚苯板保温隔热层;铝合金窗、防火门、卷帘门;引接电缆,安装配电箱、配管、电线、开关、照明、弱电;安装排水管等。成教楼和仪表楼的改造面积约****平方米主要包含拆除局部墙体、门窗、地面、外墙面空调;安装门窗;墙面、天面刮涂料;改造电气照明和弱电等。具体以审批通过的施工图、工程量清单为准。 |
工程总投资核定为***.******,建安工程投资***.**********。招标范围:基础工程、主体工程、装饰工程、给排水、电气照明、弱电、消防、防雷、等工程。工程概况:本项目为********化工学院官渡校区扩建的教学实验用房,新建楼的占地面积***.**平方米,建设规模****.*平方米、地上*层,建筑高度**.*米。现有场地树木移植和混凝土地坪拆除;采用预应力管桩基础、钢筋混凝土框架结构;蒸压加气混凝土砌块砖墙;公共区域贴防滑砖、玻化砖,实训室贴玻化砖、涂地坪漆;内墙刮涂料墙面、陶瓷砖墙面;外墙装饰有瓷砖;天花刮涂料;屋面采用涂膜防水、卷材防水及刚性防水,聚苯板保温隔热层;铝合金窗、防火门、卷帘门;引接电缆,安装配电箱、配管、电线、开关、照明、弱电;安装排水管等。成教楼和仪表楼的改造面积约****平方米主要包含拆除局部墙体、门窗、地面、外墙面空调;安装门窗;墙面、天面刮涂料;改造电气照明和弱电等。具体以审批通过的施工图、工程量清单为准。 |
招标内容 |
本项目主要建设内容:(具体以工程量清单为准)施工总承包,标段划分定为*个施工合同。 |
本项目主要建设内容:(具体以工程量清单为准)施工总承包,标段划分定为*个施工合同。 |
本项目主要建设内容:(具体以工程量清单为准)施工总承包,标段划分定为*个施工合同。 |
工期(交货期) |
***日历天 |
***日历天 |
***日历天 |
最高投标限价 |
*******.**元 |
*******.**元 |
*******.**元 |
是否接受联合体投标 |
否 |
否 |
否 |
投标资格能力要求(包括但不限于资质人员、业绩等要求) |
投标人资格要求 |
投标人须具备建筑工程施工总承包*级或以上资质,营业执照和施工企业安全生产许可证有效;****省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记,且投标人拟派人员必须已经在该平台录入。 |
投标人须具备建筑工程施工总承包*级或以上资质,营业执照和施工企业安全生产许可证有效;****省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记,且投标人拟派人员必须已经在该平台录入。 |
投标资格能力要求(包括但不限于资质人员、业绩等要求) |
项目经理资格要求 |
拟委任的项目经理须持有建筑工程专业*级或以上建造师注册证书,具备有效的安全生产考核合格证*证,目前未在其它在建项目担任项目经理。 |
拟委任的项目经理须持有建筑工程专业*级或以上建造师注册证书,具备有效的安全生产考核合格证*证,目前未在其它在建项目担任项目经理。 |
是否采用电子招标投标方式 |
是 |
获取招标文件的方式 |
下载招标文件的网络地址 |
****省公共资源交易平台(****市)(*****://***.******.***.**/****-******/#/******/*****) |
|
|
|
获取招标文件的方式 |
网上下载 |
获取招标文件开始时间 |
****年**月**日**时**分 |
获取招标文件截止时间 |
|
****年**月**日**时**分 |
递交投标文件截止时间 |
****年**月**日**时**分 |
投标文件递交方式 |
平台建设工程招投标业务系统”。 |
投标人应将电子投标文件须于递交投标文件截止时间前上传并保存到“****市公共资源交易 |
开标时间 |
****年**月**日**时**分 |
开标地点 |
路金源盛世*、* |
****市公共资源交易中心开标厅(****市油城*号楼*层开标大厅)。 |
发布公告媒介 |
****省招标投标监管网、****省公共资源交易平台(****市) |
****省招标投标监管网、****省公共资源交易平台(****市) |
****省招标投标监管网、****省公共资源交易平台(****市) |
|
招标人 |
********化工学院 |
联系地址 |
****市****区官渡街道办官渡*路***号大院 |
****市****区官渡街道办官渡*路***号大院 |
招标人联系人 |
**** |
联系电话 |
****-******* |
****-******* |
招标代理机构 |
**** |
联系地址 |
****市****区双山*路*号大院**栋***房之* |
****市****区双山*路*号大院**栋***房之* |
招标代理联系人 |
**** |
联系电话 |
****-******* |
****-******* |
招标监督机构 |
****市建设工程招标投标办公室 |
联系电话 |
****-*******、****-******* |
****-*******、****-******* |
其他依法应当载明的内容 |
*.本项目招标文件于****年**月**日发出,投标人自行登录****省公共资源交易平台(****市)网站(*****://***.******.***.**/****-******/#/******/*****)首页“建设工程-招标公告”,下载招标文件及相关资料。符合本项目资格要求的投标人根据招标文件要求编制投标文件,可直接参与本项目的投标。*.“信用中国”网站(***.***********.***.**)查询:投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的,投标活动依法予以限制,不接受其投标。*.****省外企业须在“进粤企业和人员诚信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记,且投标人拟派人员必须已经在该平台录入。*.投标人若对招标文件有疑问,在招标文件《投标人须知》规定时间内办理数字证书登*****市公共资源交易平台建设工程招投标业务系统进行网上提问,要求招标人对招标文件予以澄清。招标人(或招标代理)将对投标人的问题统*做出澄清和解答,并发布在****省公共资源交易平台(****市)站。投标人应自行留意招标人(或招标代理)发 |
*.本项目招标文件于****年**月**日发出,投标人自行登录****省公共资源交易平台(****市)网站(*****://***.******.***.**/****-******/#/******/*****)首页“建设工程-招标公告”,下载招标文件及相关资料。符合本项目资格要求的投标人根据招标文件要求编制投标文件,可直接参与本项目的投标。*.“信用中国”网站(***.***********.***.**)查询:投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的,投标活动依法予以限制,不接受其投标。*.****省外企业须在“进粤企业和人员诚信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记,且投标人拟派人员必须已经在该平台录入。*.投标人若对招标文件有疑问,在招标文件《投标人须知》规定时间内办理数字证书登*****市公共资源交易平台建设工程招投标业务系统进行网上提问,要求招标人对招标文件予以澄清。招标人(或招标代理)将对投标人的问题统*做出澄清和解答,并发布在****省公共资源交易平台(****市)站。投标人应自行留意招标人(或招标代理)发 |
*.本项目招标文件于****年**月**日发出,投标人自行登录****省公共资源交易平台(****市)网站(*****://***.******.***.**/****-******/#/******/*****)首页“建设工程-招标公告”,下载招标文件及相关资料。符合本项目资格要求的投标人根据招标文件要求编制投标文件,可直接参与本项目的投标。*.“信用中国”网站(***.***********.***.**)查询:投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的,投标活动依法予以限制,不接受其投标。*.****省外企业须在“进粤企业和人员诚信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记,且投标人拟派人员必须已经在该平台录入。*.投标人若对招标文件有疑问,在招标文件《投标人须知》规定时间内办理数字证书登*****市公共资源交易平台建设工程招投标业务系统进行网上提问,要求招标人对招标文件予以澄清。招标人(或招标代理)将对投标人的问题统*做出澄清和解答,并发布在****省公共资源交易平台(****市)站。投标人应自行留意招标人(或招标代理)发 |
*.本项目招标文件于****年**月**日发出,投标人自行登录****省公共资源交易平台(****市)网站(*****://***.******.***.**/****-******/#/******/*****)首页“建设工程-招标公告”,下载招标文件及相关资料。符合本项目资格要求的投标人根据招标文件要求编制投标文件,可直接参与本项目的投标。*.“信用中国”网站(***.***********.***.**)查询:投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的,投标活动依法予以限制,不接受其投标。*.****省外企业须在“进粤企业和人员诚信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记,且投标人拟派人员必须已经在该平台录入。*.投标人若对招标文件有疑问,在招标文件《投标人须知》规定时间内办理数字证书登*****市公共资源交易平台建设工程招投标业务系统进行网上提问,要求招标人对招标文件予以澄清。招标人(或招标代理)将对投标人的问题统*做出澄清和解答,并发布在****省公共资源交易平台(****市)站。投标人应自行留意招标人(或招标代理)发 |
|
布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则,造成的*切后果由投标人自行承担。*.对于本项目的招标公告和招标文件存在任何违规或不公平内容,投标人可向招标人提出异议。*.投标文件的递交:本项目采用电子开评标方式,所有投标单位使用“**数字证书”登录****市公共资源交易平台建设工程招投标业务系统准时在线参与开标会,监督人员、招标人、交易中心工作人员及招标代理*方现场开标。*.*电子投标文件的递交:投标人应在递交投标文件截止时间前,用“**数字证书”登录****市公共资源交易平台建设工程招投标业务系统,上传带有电子签章的加密电子投标文件。投标文件须于递交投标文件截止时间前上传并保存到“****市公共资源交易平台建设工程招投标业务系统”。如果投标文件非因交易平台系统异常导致未能在投标截止时间前上传完毕的,该投标文件将视为无效投标文件。*.*电子投标文件的解密:开标时间到后,由招标代理机构在交易系统发起远程解密指令,投标人须在发起远程解密指令后**分钟内(以开标时招标代理机构发起解密实际时间为起始时间**分内)自行完成电子投标文件的解密。因投标人原因造成未在规定时间内进行电子投标文件解密或解密失败的,视为投标文件无效。*.*投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为****年**月**日**时**分。*.投标人须自行登录****省公共资源交易平台(****市)(*****://***.******.***.**/****-******/#/******/*****)网站首页“服务指南”“企业登记办理指引”查看“**数字证书办理指南”,办理**数字证书及电子签章,以便后期制作电子投标文件。电子投标文件制作疑问请咨询****市公共资源交易中心技术人员(联系电话:****-*******)。*.开标期间至评标结束,请各投标人保持联系电话畅通,以便联系,如因联系电话无法接通,造成无法处理相关事宜的,责任自负。*.投标人缴交资料费人民币***元。**.投标人按规定的格式及内容要求签署《投标人声明》。 |
附件:
********化工学院现代****化工机械工程训练中心扩建工程施工拒绝投标单
位名单(部分)
|
|
拒绝投标期 |
拒绝投标期 |
备注 |
序号 |
单位 |
起始日期 |
截止日期 |
备注 |
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
** |
|
|
|
|
** |
|
|
|
|
** |
|
|
|
|
** |
|
|
|
|
** |
|
|
|
|
** |
|
|
|
|
说明:*.在拒绝投标期内,拒绝上述单位参与********化工学院现代****化工
机械工程训练中心扩建工程施工的投标。
*.若上述单位及拒绝期限发生变化的,则以最新书面文件为准。
*.上述单位名单未含被人民法院列为失信被执行人企业。
第*章
投标人须知
第*节投标人须知前附表
条款 |
条款名称 |
编列内容 |
*.*.* |
招标人 |
名称:********化工学院地址:****市官渡*路***号大院联系人:****电话:****-******* |
*.*.* |
招标代理机构 |
名称:****地址:****市****区双山*路*号大院**栋***房之*联系人:****电话:****-******* |
*.*.* |
项目名称 |
********化工学院现代****化工机械工程训练中心扩建工程施工 |
*.*.* |
建设地点 |
****市****区官渡街道办官渡*路***号大院 |
*.*.* |
建设规模 |
本项目为********化工学院官渡校区扩建的教学实验用房,新建楼的占地面积***.**平方米,建设规模****.*平方米、地上*层,建筑高度**.*米。现有场地树木移植和混凝土地坪拆除;采用预应力管桩基础、钢筋混凝土框架结构;蒸压加气混凝土砌块砖墙;公共区域贴防滑砖、玻化砖,实训室贴玻化砖、涂地坪漆;内墙刮涂料墙面、陶瓷砖墙面;外墙装饰有瓷砖;天花刮涂料;屋面采用涂膜防水、卷材防水及刚性防水,聚苯板保温隔热层;铝合金窗、防火门、卷帘门;引接电缆,安装配电箱、配管、电线、开关、照明、弱电;安装排水管等。成教楼和仪表楼的改造面积约****平方米主要包含拆除局部墙体、门窗、地面、外墙面空调;安装门窗;墙面、天面刮涂料;改造电气照明和弱电等。具体以审批通过的施工图、工程量清单为准。 |
*.*.* |
工程报价方式及投标最高报价值 |
本项目采取工程量清单报价方式,招标控制价为*******.**元。其中绿色施工安全防护措施费为******.*元,暂列金额为******.**元,暂估价/元。投标人必须按照投标清单方式且低于本项目工程招标控制价的**%(下浮率&**;*%)进行报价,各单位工程的投标报价不得高于该单位工程的招标控制价,绿色施工安全防护措施费,暂列金额,暂估价须按招标控制价公布的数据进行报价,不符合上述规定的报价将视为无效的投标报价,其投标将被否决。各单位工程的招标控制价详见第*章《工程量清单》。 |
附*:项目施工技术负责人简历表
姓名 |
|
年龄 |
|
学历 |
学历 |
|
职称 |
|
职务 |
|
拟在本合同任职 |
拟在本合同任职 |
|
毕业学校 |
|
|
|
专业 |
专业 |
|
工作年限 |
|
职称资格证书编号 |
职称资格证书编号 |
职称资格证书编号 |
职称资格证书编号 |
|
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
时间 |
参加过的类似项目 |
参加过的类似项目 |
参加过的类似项目 |
担任职务 |
发包人及联系电话 |
发包人及联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:*、本表后附拟委任项目施工技术负责人的身份证、职称证复印件、至少包含****年**
月至****年**月的社保管理机构的证明材料(含社保管理机构的查询机器打印件)。
*、如果有,提供如下资料复印件:
(*)
(*)
*、以上复印件须加盖投标人单位章。
投标人:(盖章)
项目施工技术负责人:(签字)
日期:_______年_____月____日
附*:安全负责人简历表
姓名 |
|
年龄 |
|
学历 |
学历 |
|
职称 |
|
职务 |
|
拟在本合同任职 |
拟在本合同任职 |
|
毕业学校 |
|
|
|
专业 |
专业 |
|
工作年限 |
|
证书编号 |
证书编号 |
证书编号 |
证书编号 |
|
|
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
|
时间 |
参加过的类似项目 |
参加过的类似项目 |
参加过的类似项目 |
担任职务 |
|
发包人及联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:*、本表后附拟派安全负责人的身份证及安全生产考核合格证(*证)、至少包含****年**月
至****年**月的社保管理机构的证明材料(含社保管理机构的查询机器打印件)。如果安全生产
考核合格证已按新规定办理信息公开,则提交有*维码的网上信息系统证明的打印件;未办理信息
公开的则提交证书复印件。
*、以上复印件须加盖单位章。
投标人:,(盖章)
安全负责人:(签字)
日期:_______年_____月____日
附*:质量负责人简历表
姓名 |
|
年龄 |
|
学历 |
学历 |
|
职称 |
|
职务 |
|
拟在本合同任职 |
拟在本合同任职 |
|
毕业学校 |
|
|
|
专业 |
专业 |
|
工作年限 |
|
证书编号 |
证书编号 |
证书编号 |
证书编号 |
|
|
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
|
时间 |
参加过的类似项目 |
参加过的类似项目 |
参加过的类似项目 |
担任职务 |
|
发包人及联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:*、本表后附拟派质量负责人的身份证及岗位证、至少包含****年**月至****年**月的社
保管理机构的证明材料(含社保管理机构的查询机器打印件)。
*、以上复印件须加盖单位章。
投标人:,(盖章)
质量负责人:,(签字)
日期:_______年_____月____日
附*:财务负责人简历表
姓名 |
|
年龄 |
|
学历 |
学历 |
|
职称 |
|
职务 |
|
拟在本合同任职 |
拟在本合同任职 |
|
毕业学校 |
|
|
|
专业 |
专业 |
|
工作年限 |
|
证书编号 |
证书编号 |
证书编号 |
证书编号 |
|
|
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
|
时间 |
参加过的类似项目 |
参加过的类似项目 |
参加过的类似项目 |
担任职务 |
|
发包人及联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:*、本表后附拟派财务负责人的身份证、至少包含****年**月至****年**月的社保管理机
构的证明材料(含社保管理机构的查询机器打印件)。
*、以上复印件须加盖单位章。
投标人:,(盖章)
财务负责人:,(签字)
日期:_______年_____月____日
*、投标人声明
关于遵守招标文件和履行施工合同的声明
本招标项目招标人及招标监管机构:
本公司就参加********化工学院现代****化工机械工程训练中心扩建工程施工
的投标工作,作出郑重声明:
*、保证按照《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》的规定参
加投标,所提供的*切材料都是真实、有效、合法的;保证投标文件不与其他
投标人的投标文件由同*电子设备编制、打包加密或者上传(以评标报告认定为
准);保证不委托其他单位或个人办理投标事宜(以评标报告认定为准);保
证不让任何单位和个人挂靠;保证不发生围标串标行为;保证不发生弄虚作假
行为;保证不进行恶意异议和投诉。
*、若成为本工程的中标人,我公司将严格遵守招标文件和履行施工合同
的下列要求:
*、订立合同:在招标文件规定的限期内与招标人订立施工承包合同。
*、施工现场技术和管理人员
(*)投标承诺及派驻现场的项目管理架构中全部技术和管理人员均为我
公司员工。
(*)根据本工程建设的实际需要适当设置的项目管理架构,委派的技术
和管理人员的数量、资质和实际工作能力均满足本工程建设实施要求。
(*)在收到发包人进场通知的*天内,所有技术和管理人员全部到位,
进入现场办公,严格遵守****市建筑从业人员实名制管理相关规定。
(*)若因技术或管理人员未按投标承诺的人员和时间到位、或人员的实
际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态
度存在严重不足,不适应现场工作需要,我公司愿按发包人要求撤换不合格人
员,并保证后任人员的资质、资历、业绩及实际工作能力不低于前任人员的水
平。
*、工期:保证尽*切力量确保投标承诺的工期。本公司充分了解和预计
在施工过程中,本项目可能会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现,保
证不因自身原因导致实际工期超过合同竣工时间。
*、材料、设备:保证准备并供应充足的材料设备,按投标承诺的时间全
部按时到位。不因任何材料、设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期。
*、质量、安全:保证实现本工程招标文件所确定的工程质量、安全目标
计划,落实企业全员安全生产责任制,且按****市有关文件及本工程招标文件
文明施工管理方案中的要求进行文明施工管理。
*、不发生出借资质、转包、违法分包行为。
*、不拖欠或克扣劳务人员工资,不拖欠材料、设备价款、分包合同工程
款(如有分包工程)。
*、承诺按中标价限额施工。
*、如不能履行上述承诺,本公司愿意承担由此带来的法律后果,并自愿
无条件地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理:
*、取消中标资格或者解除合同;
*、由招标人没收投标保证金或合同履约保证金;
*、*年内(或*年内)停止参与****市财政资金建设工程的投标;
*、对不良行为予以记录,并进行公告;
*、报****市建设行政主管部门备案,并提请上级相关行政主管部门依法
进行处罚;
*、其他行政处理决定。
特此声明
声明企业:,(盖章)
法定代表人:,(签字)
日期:_______年_____月____日
*、工程量清单报价
附表*:问题澄清通知
问题澄清通知
编号:
:
(项目名称),标段施工招标的评标委员会,对你方的投标
文件进行了仔细的审查,现需要你方对本通知说附质疑问卷中的问题以书面形式给予澄
清、说明或者补正。
请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至(详细地址)或传真
至(传真号码)。采用传真方式,应在年月日时前将原件递交至(详细地址)。
附件:质疑问卷
(项目名称)标段施工招标评标委员会
日期:_______年_____月____日
附表*:问题的澄清
问题的澄清、说明或补正
编号:
(项目名称)标段施工招标评标委员会:
问题澄清通知(编号:)已收悉,现澄清、说明或者补正如下:
*.
*.
.......
投标人:,(盖章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
日期:_______年_____月____日
附件:
项目评标法*值抽取记录表
招标人:,评标时间:年月日
项目名称 |
|
招标控制价(元) |
|
初步评审不通过的投标人名称(共家): |
初步评审不通过的投标人名称(共家): |
初步评审不通过的投标人名称(共家): |
初步评审不通过的投标人名称(共家): |
由评标委员会主任在**%、**.**%、**%、**.**%、**%、**.**%、***%、***.**%、***%*个值中随机抽取*值 |
抽取结果: |
*= |
*= |
抽取人:
招标人代表:
招标代理代表:
监督部门代表:
关于恢复********化工学院现代****化工机械
工程训练中心扩建工程施工招投标活动的公告
进场编号:*******
各投标人:
********化工学院现代****化工机械工程训练中心扩建工程施工(进
场编号:*******)在中标候选人公示期间(****年*月**日至****年*
月**日)收到投标人的异议,并于****年*月**日暂停本项目招标投标
活动。
经监管部门同意,依法召回原评标委员会对异议问题进行复核,经评
标委员会复核,结论如下:
、针对投标人第*项异议内容,第*候选人****恩泰实业投资有限
公司的投标文件中*、资格审查资料(*)企业近*年内其他信誉情况表法
定代表人(或委托代理人)未签名,经评标委员会查阅现有相关资料,根据
招标文件【第*章评标办法】评审因素的投标文件签字盖章的要求,*致
认为****恩泰实业投资有限公司投标文件不符合招标文件*.*.*形式评审
标准“投标文件签字盖章”规定,作无效投标处理。
、针对投标人第*项异议内容,第*中标候选人****丰璟建设工程
有限公司拟派项目经理:梁新洁(*级建造师注册证书【证书编号:粤
****************)】存在有在建项目。经评标委员会查阅现有相关资料,
*致认为项目经理梁新洁符合招标文件要求。
*、针对投标人第*项异议内容,第*中标候选人****友邦建设工程
有限公司拟派的财务负责人:刘志朋的社保证明材料在相关政府网站未查
询到。经评标委员会查阅该公司对异议事项的复函文件,复函文件提供刘
志朋的社保证明文件为****年**月-****年*月,不符合招标文件第*
章投标人须知第*节投标人须知前附表附录*资格审查条件(人员配备资
格最低要求)第*点要求,作无效投标处理。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第***条“国有资金
占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第
*的中标候选人为中标人。排名第*的中标候选人放弃中标、因不可抗力
不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影
响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标
委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也
可以重新招标。”的规定,经我单位研究决定,依法取消第*中标候选人
****恩泰实业投资有限公司的中标资格,并按照评标委员会提出的中标候
选人名单排序依次确定第*中标候选人****丰璟建设工程有限公司为本项
目中标人。
异议已处理完毕,现依法恢复本项目的招标投标活动。
特此公告。
招标人:********化工学院
日期:****年*月**日