合同编号：***—****-*
黄河水利工程维修养护合同
项目名称：故县水利枢纽管理局****年水利工程维
修养护项目
发包人：****
承包人：****
故县水利枢纽管理局****年水利工程维修养护项目
维修养护合同协议书
依据《民法典》及相关法律法规，****（以下简称发
包人）与****（以下简称承包人）就****年水利工程维修养
护工作的有关事项，经双方协商*致，订立本合同，合同总金额为人民币：（大写）**
*********元；（小写）*******元。合同的词语涵义与本合同通用条款中的词
语涵义相同。
、本合同的组成文件及解释顺序为
（*）合同协议书；
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其
性质确定优先解释顺序。
*、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和
责任。
*、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。
*、未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同
等法律效力。
*、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。
*
*、本合同*式*份，双方各执*份，具有同等法律效力。
合同签定地点：****
合同订立时间：****年*月**日
发包人（公章）：承包人（公章）间
法定代表人法定代表人
或委托代理人（签字）或委托代理人（签字）：
电话：电话：
传真：传真：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
*
通用合同条款
*.词语涵义及合同文件
第*条词语涵义。除专用合同条款另有约定外，合同中用词用语具有本条所赋予的涵
义。
*.*发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
*.*承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。
*.*发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。
*.*承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。
*.*合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作，明确相互权利、义
务关系的协议。
*.*维修类项目：是指具有*定的工程（工作）量或技术含量，能够集中完成的*次
性项目。包括汛前或汛后工程整修、石料采购、提防隐患探测、根石探测、硬化堤顶维修、
涵闸（泵站）专项维修、水库专项维修等项目。
*.*养护类项目：是指维修类项目之外，工程量相对稳定，需要日常完成的观测设施、
防汛机电设备、启闭机机房、输配电线路、照明线路、上坝公路、坝区绿化等保养和管护工
作，以及中常洪水发生的较大险情及*般险情的抢护根石加固等保证工程安全运行的经常
性项目。
*.*合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。
*.*费用：指为实施本合同所发生的所有开支，包括管理费和分摊的其它费用。
*.**承包期：指承包水库工程维修养护工作的历时。
*.**天：指日历天。
*.**书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电报、电传、传真和电子
邮件。
*.**不可抗力：指台风、超常洪水、地震等自然灾害和黑工、战争等异常现象以及政
府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客
观情况。
*.**暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的*笔
款项，用于工程合同签订时尚未确定或者新发现的工程安全隐患缺陷处理所需的材料配件、
工程设备设施维护所需的材料及备品备件、维护服务等的采购，以及施工中可能发生的工程
变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
第*条合同文件。组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同文件出现含
糊不清或不*致时，除专用合同另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
*.*合同协议书。
*.*专用合同条款。
*.*通用合同条款。
*.*技术条款。
*.*组成合同的其它文件。
第*条合同使用的语言文字和适用法律。
*.*本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。
**
*.*本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄河水利委员会的规章以
及工程所在地的地方性法规和规章。
*.*施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及黄河水
利委员会的规定和管理办法；没有相应规定时，承包人应按专用合同条款约定的时间和要求
提出维修养护工艺，经发包人批准后执行。
第*条技术标准和规范
承包人在执行本合同时，所有的材料、设备、维修养护工艺和维修养护工作质量检验均
应遵照合同技术条款所引用的国家和行业颁布的技术标准和规程、规范的规定和技术要求。
本合同引用的标准和规程、规范（不限于）
（*）《房屋建筑工程施工规范》（*****-**）
（*）《水利水电工程施工测量规范》》（****-**）
（*）《水利水电建设工程验收规程》（*****-****）
(*）《水利工程施工质量评定与验收规程》（*****-****）
（*）《黄河防洪工程施工质量评定规程》（试行）水利部黄河水利委员会
（*）《黄河水利委员会水利基本建设工程验收规程实施细则》
*
（*）《黄河水利工程维修养护标准》（试行）水利部黄河水利委员会
（*）《水工建筑物养护修理规程》
（*）《砼大坝安全监测规程》
（**）《水闸工程管理技术规范》（*****-**）
（**）》（试行）
《水利工程闸门及启闭机、升船设备管理等级评定办法》
（**）《水闸安全鉴定规定》》（*****-**）
（**）《电梯安装检修规程》
(**）《混凝土坝安全监测技术规范》（**/*****-****）
（**）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》》（*****-****）
*.双方主要义务和责任
第*条发包人主要义务和责任。
*.*按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计
划。
*.*按专用条款约定下达月度维护计划。
*.*按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单个维修类项目计划。
*.*按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。
*.*按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和
数据。
*.*按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的人工工日、物料消耗、配件更换、工
程维护消缺、苗木购置、机械台班等。
*.*按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地。
*.*按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。
第*条承包人主要义务和责任。
*.*在签订合同后及时进入维修养护现场，完成维修养护准备工作，并严格执行发包
人发出的指示，按照合同中规定的内容、标准及质量要求完成维修养护工作。
*.**按发包人要求分别编制维修类及养护类项目方案和实施计划，并按专用条款约定
时间提交发包人审批。方案中应包含安全文明施工和科学管理措施，保证按国家有关规定文
明施工。
*.**遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定，防止因对噪音、扬尘、
废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损
失。
*.*自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等，并承担*切费用。
*.*负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线
和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏承担*切费用。
*.*遵守发包人现场管理制度，在维修养护前做好安全防护措施，工作完成后，及时
拆除临时设施，清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物，做到工完料净场地清。
*.*按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等。
*.*按专用条款的约定，提供有关维修养护资料和文件。
第*条发包人代表。发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施
并将被指派人的姓名通知承包人，承包人应执行其指示。
第*条承包人代表。承包人为实施本合同发出的*切函件应由承包人代表或其授权代
表签名，发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。
第*条分包
*.*分包的*般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第*人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的
名义转包给第*人。
*.*分包的确定
承包人应按专用合同条款的约定进行分包，经监理和发包人同意后确定分包人。分包不
减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包项目向发包人承担连带责任。除合
同另有约定外，承包人应在分包合同签订后*天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
*.*分包管理
承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名
制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
*.*分包合同价款
*
（*）除本项第（*）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人
与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款。
（*）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包
人工程款中扣除该部分款项。
*.*分包合同权益的转让
分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期
届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合
同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。
*.工作进度
第**条实施计划。承包人应按****年水利工程维修养护进度安排内容，编制年度实
施计划提交发包人审批。实施计划要充分考虑轻重缓急和故县水库汛期（每年*--**月）防
汛工作，符合防汛工作需要。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见，逾
期不批复，可视为该实施计划已经批准。月度维护计划和临时维护计划由发包人下达，承包
人接到通知单后应立即布置实施。维修养护项目进度应符合序时支付进度要求，由发包人根
据实际情况安排，*月底完成合同资金的**%以上，*月底完成**%以上，**月底完成**%
以上。
第**条延误开工。发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件，可以延长工期的，
承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误由发包人承担；不可以延长工
期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿。
第**条暂停工作。发包人认为有必要时，可向承包人发出暂停全部或部分维修养护
工作的指示，承包人应按发包人指示立即停止工作。不论由于何种原因引起的暂停工作，承
包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。
当维修养护工作具备复工条件时，承包人应按照发包人发出的复工通知中指定的时间复
工。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。发包人
可另行委托其他承包人，实际发生的费用从承包人合同价款中扣除。
第**条单项维修工作工期延误。发生以下情况造成工期延误时，由发包人承担责任。
**.*增加合同中任何单项项目的工作内容。
**.*增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的*分比。
**.*改变合同中任何*项工作的标准或性质。
**.*合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。
承包人在以上情况发生后*天内，就延误的原因、项目内容、延期要求和因此发生的费
用向发包人提出报告，经发包人审查确认答复。发包人收到报告后*天内不予答复，承包人
即可视为报告已被确认。
非上述原因造成的工期延误，由承包人承担责任，并按专用合同条款约定支付逾期完工
违约金。
第**条单项维修养护工作的调整，双方协商*致后，由发包人在*天内下达维护计
划通知单，承包人制定进度计划并及时完成。
*.质量与检验
第**条质量管理。承包人应建立和健全质量保证体系，并按专用合同条款约定的时
间将*份包括质量管理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则等
的维修养护质量保证措施报告，报送发包人审批。
第**条检查和返工。承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示，对维修养
护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺，进行全过程的质量检查，详细作好记录，按
照规范填制工程质量评定表，定期提交发包人审查。承包人在维修养护中使用的主要材料、
油料，购置的设备配件等，在使用前均需向发包人书面报告，经发包人同意后方可使用。
承包人应随时接受发包人的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。承包人应按发包
人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工，承担由自身原因导致修补返工的费用。
因发包人原因增加的费用，由发包人承担责任。
以上检查检验合格后，再发现由承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承担责任和处
理质量问题所发生的费用。
以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行，检查检验结果不合格时，
影响正常维修养护费用由承包人承担，除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承
担。
*
第**条质量要求。质量应达到水利行业的质量检验评定标准，水利行业没有具体标
准的项目应达到技术条款的质量要求。
因承包人原因达不到约定的质量标准和要求，承包人应按发包人要求的时间返工，直到
符合约定的质量标准和要求，返工费用和由此造成的损失由承包人承担；承包人未按发包人
要求进行返工，或返工后未达到约定的质量标准和要求时，发包人可委托其他施工单位，实
际发生的费用从承包人合同价款中扣除，承包人并承担由此给发包人造成的损失。
因发包人原因达不到约定的质量标准和要求，由发包人承担返工的费用。
双方对维修养护质量有争议，可提请专用条款约定的部门裁定，发生的*切费用由责任
方承担。
*.合同价款与支付
第**条合同价格调整。合同价格在合同书签订后，任何*方不得擅自改变。在发生
下列情况之*时可作调整。
**.*国家政策调整。
**.*发包人确认的变更。
**.*专用合同条款约定的其他增减和调整。
承包人在上述情况发生后，将调整原因、内容、金额以书面形式通知监理、发包人予以
复核，批准后通知承包人
第**条养护类项目月度付款申请报告的核实确认。承包人按专用合同条款约定的时
间，向监理、发包人提交月养护付款申请报告。发包人在接到报告*天内核实已完养护工作
和应支付的养护工程款，若月养护付款申请报告需要修改，承包人应按发包人、监理的指示
进行修改，重新提交月养护付款申请报告。发包人应在*天内对修改后的月进度付款申请报
告签字确认。
第**条维修养护款支付。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
工程预付款的总金额按专用条款约定，用于维修养护项目原材料及设备配件等的购置。
合同签订后，由承包人提出书面申请，发包人批准后根据资金到位情况予以支付。
**
**.*.*预付款的扣回与还清
工程预付款扣回与还清方式按专用条款约定。
**.*维修类项目采取“按月登记，按进度考核”的方式，阶段性工作完成并经监理和
发包方认定后，维修单位按要求填报维修项目进度款支付申请资料，提交监理单位审核无误
报发包人审定签字审批，发包人业务部门审核后，向维修单位支付工程进度款。
养护类项目采取“按日登记，按月考核”的方式。月度养护工作任务完成，养护单位按
规范要求填报养护项目月度养护工程款申请资料，提交监理单位审核后，报发包人审定签字
审批并提交财务部门审核，材料齐全后发包人根据资金到位情况向养护单位支付月度养护工
程款。养护类项目日登记不及时，旬考核不合格，养护单位未及时整改或整改不合格，发包
方不予签证付款。
**.*发包人在签字确认后**天内不予支付维修养护款，承包人可向发包人发出要求付
款通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，发包人承担违约责任。
第**条维修养护款结算。
维修类项目款项支付按照黄财务【****】***号文规定，采取“按月登记，按进度考核，
按进度结算”的方式。维修单位按进度或维修类工作完成并验收合格后，向发包人开具维修
项目发票，发包人主管领导审批后，财务部门进行审核结算。
养护项目款项支付按照黄财务【****】***号文规定，采取“日登记、月考核、月结算”
的方式。承包人根据发包人“维修养护月度通知单”及相关费用签证进行汇总，按月向发包
人开具养护项目发票，发包人主管领导审批后，财务部门进行审核结算。
*.变更
第**条变更。
**.*变更的范围和内容：
（*）取消合同中任何*项工作。
（*）改变合同中任何*项工作的内容、标准和性质。
（*）改变合同中任何*项工作的完工日期或改变已经批准的施工顺序。
（*）增加合同外的工作内容。
**.*变更的程序和指示
**
（*）承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行，并在*天内书面答复发包
人。承包人未在*天内答复发包人，则视为承包人已同意发包人提出的变更要求。
（*）没有发包人的书面同意，承包人不得擅自进行变更。
第**条确定变更价款和工期。
（*）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后**
天内，向监理人提交*份详细的变更报价书，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附
相应的施工组织、图纸、施工措施、进度计划和施工资源（人员、材料、施工设备）等。
（*）除专用合同条款另有约定外，按以下原则确定变更单价或合价
①本合同中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价。
②本合同中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考本合同类似项目的
单价或合价作为变更估价的基础，由发包人和监理人与承包人协商确定变更后的单价或合
价。
③本合同中无类似项目的单价或合价可供参考，则应由发包人与监理人和承包人协商，
根据投标报价的基础价格及取费标准确定新的单价或合价。
（*）承包人根据合同工程结构设计和技术要求，为了满足工程质量和进度控制与安全
要求，在合同实施过程（含合同的规定）中调整或改变原施工组织设计、施工方法等，属于
承包人自我完善的施工动态控制与管理的惯例措施，这类调整或改变所需的所有费用已包含
在合同价格中，发包人不再另行支付。
（*）若承包人根据工程施工的需要，要求监理人对合同的任*项目和任*项工作作出
变更，则应由承包人提交*份详细的变更申请报告送监理人审批。未经监理人批准，承包人
不得擅自变更。
（*）由于承包人违约引起的变更，由此造成的费用增加（或）和工期延误应由承包人承
担。
（*）专用合同条款约定的其他估价原则。
第**条暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事
项。
**
*.验收
第**条验收。合同期满或承包人按合同完成某*阶段的养护类项目或某*维修类项
目工作时，可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。
**.*阶段验收或单项维修项目验收。承包人按合同完成某*阶段的养护类项目或某*
维修类项目工作后，承包人应在*天内按照发包人要求提交验收报告（附验收资料），发包
人应在收到承包人提交的验收报告后*天内通知承包人组织验收，验收结果和结论作为本合
同验收申请报告的附件。
**.*合同期满验收。合同期满后**天内承包人按照发包人要求提交验收报告（附验
收资料）。发包人应在收到承包人提交的验收报告后*天内通知承包人组织验收，验收合格
由发包人签署验收证书，颁发给承包人。
*.争议、违约和索赔
第**条争议的解决。发包人和承包人出现争议时，要求调解、仲裁或诉讼的，可按
专用合同条款的约定，采用以下的方式解决
**.*提请行业经济合同争议调解机构调解，对调解结果不能接受，或由于*方原因使
调解结果无法执行，任何*方可提请仲裁或诉讼解决争议。
**.*签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何*方均可将争议提交专用合同条
款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼。
发生争议后，任何*方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按合同约
定进行的工作，双方都应继续履行合同。
第**条违约。发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的
行为，承包人应及时向发包人提出书面通知，要求发包人在期限内履行合同，否则有权暂停
维修养护工作，直至解除合同，发包人应承担违约责任，支付违约导致承包人增加的费用和
赔偿因违约给承包人造成的损失。
承包人不能按发包人发出的指示、批准的进度计划实施、维修养护标准达不到合同约定
的要求，或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为，发包人对承包人发出
书面警告限期整改，暂停支付维修养护款。限期内承包人不积极整改或仍达不到合同约定的，
**
发包人可另行委托其他承包人，直至解除合同，承包人应承担由此而发生的费用，限期支付
给第*方；预期不支付的，发包方有权从合同额中直接扣除支付给第*方，承包人应按合同
规定支付违约金，及因违约造成的发包人损失。
除非双方协议将合同终止，或因*方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后
仍应继续履行合同。
因*方违约使合同不能履行，另*方欲中止或解除合同，应提前*天通知违约方后，方
可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
第**条索赔。发包人未能履行合同约定的义务和责任，承包人可根据本合同有关条
款按以下规定向发包人提出索赔：
**.*索赔事件发生后*天内，向发包人提交索赔的申请报告。
**.*索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费
用的计算依据。
**.*发包人在接到索赔申请报告后*天内进行调查审核，并做出决定，发包人在收到
承包人索赔申请报告后*天后未予答复，应视为批准。
*.其他
第**条安全施工。承包人应按合同规定，认真做好施工安全工作，为施工人员购买
劳动保险或意外险种，保护施工人员切身利益。发包人应按有关法律、法规、规章和本合同
有关规定，检查、监督上述工作的实施，对承包人故意延误或拒绝改正的，有权责令其停工
整改。承包人按有关规定和合同约定，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发
生的费用。
发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即通知发包人和上级有关部门。同时按国家
有关规定处理。
第**条专利技术和合理化建议。发包人要求承包人采用专利技术时，须负责办理相
应的申报、审批手续，承担申报、试验等费用。承包人提出使用专利技术时，须报发包人并
双方签订保障发包人免于承担因侵犯专利权等的诉讼及承担有关费用的约定后承包人才能
实施。
承包人提出合理化建议涉及到的变更，应以书面形式提交发包人，若建议被采纳，需由
**
发包人发出变更指示后方可实施。变更所产生的费用双方协商后执行。
第**条不可抗力。不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在
**小时内向发包人通报情况，按专用合同条款约定的时间向发包人报告损失情况和清理、
修复的费用。灾害继续发生，承包人应每隔*天向发包人报告*次灾害情况，直到灾害结束。
发包人应对灾害处理提供必要条件。
因灾害发生的费用按下列规定由双方分别承担。
**.*工程本身的损害由发包人承担。
**.**人员伤亡由其所属方负责，并承担相应费用。
**.*造成承包人设备、机械的损坏等损失，由承包人承担。
**.*所需清理修复工作的费用由发包人承担。
第**条本合同中有关各方的联络应以书面形式为准，并应送达双方约定的地点，办
*
理签收手续。
第**条合同的生效与终止。本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表在合
同书上签字并盖章后生效。承包期满，维修养护工作终止，未完承包工作内容按专用条款约
定的方式处理后，并且除此之外合同双方均未遗留按合同规定应履行的其他义务时，合同自
然终止。
*
专用合同条款
前言
专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款号相同的条款或当需要时增加新
的条款，*者应对照阅读。*旦出现矛盾或不*致，则以专用合同条款为准，通用合同条款
中未补充和修改的部分仍有效。
*.词语涵义及合同条件
第*条词语涵义。
*.*发包人：****
*.*承包人：****
*.*承包期：自合同生效之日起至****年**月**日
第*条合同文件。
通用条款以外若还有其他构成合同的文件时，按照签署日期的先后，并入合同中，签署
日期在后的应排在前面，并列出全部文件的名称和顺序。
第*条合同使用的语言文字和适用法律。
*.*本合同使用的语言文字是汉语。
*.双方主要义务和责任
第*条发包人主要义务和责任。
*.*审查批复承包人上报的整个维修养护期内的总体维修养护计划和技术方案的时
间：****年*月**日前。
*.*根据每月情况向承包方下达月度维护通知单（主要内容为月度养护内容、工日安排、
维护维修内容、备品备件购置、物料消耗、新发现的工程安全隐患、缺陷处理等），次月前
*日内下达。特殊情况可当月下达临时维护通知单。
*.*审查批复承包人上报的单个维修类项目计划的时间：收到后*个工作日内。
*.*审查批复承包人上报的物料消耗、配件更换、苗木购置、机械台班等内容的时间：
收到后*个工作日内。
*.*维修养护款支付时间：
维修类项目阶段性工作完成验收合格后，维修单位按要求填报维修项目进度款支付申请
**
资料，提交监理和发包人业务管理部门审核无误签字后报局主管领导签字审批，财务部门审
核后，发包人向承包人支付工程进度款。
养护类项目月度养护工作任务完成考核合格后，承包人依据“维修养护月度通知单”及
有关费用确认单，按要求填报养护项目月度养护工程款申请资料，提交监理和发包人业务管
理部门审核无误签字后报局主管领导签字审批，发包人财务部门审核后，向承包人支付月度
养护款。
*.*发包人自收到承包人提交的维修类项目验收报告后*天内组织验收，验收结果和结
论作为单项工程验收申请报告的附件。
*.**发包人在每周（月）定期召开周（月）协调会议或专题会议，检查承包人的工作
进度计划执行情况和维修养护工作质量情况，协调解决维修养护工作中存在的问题。
*.**发包人自收到承包人提交的养护类单项工程验收、合同完工验收报告后**日内组
织验收。
第*条承包人主要义务和责任。
*.*承包人递交施工组织方案的时间：收到中标通知书后*日内
*.*承包人应在每周（月）按发包人规定的格式提交周（月）进度报告，其主要内容有：
上周（月）维修养护工作进度执行情况、实际完成的累计工作量以及影响工作进度的因素和
本周（月）采取的改进措施；维修养护工作质量（含质量事故和质量缺陷记录及处理情况）
等。
承包人应在每月**日之前向监理提交养护类项目月进度支付报表，并附合同工程计量
证书、月度单项工程计量签证（临时下达的任务）等资料。维修类项目工作完成后，承包人
应认真进行质量检查、资料整理，符合工程维修养护标准后*天内报请监理和发包人检查验
收，同时按要求提交验收报告（附验收资料）。承包人应及时向发包人开具发票。
*.*承包人要合理安排施工进度计划，确保满足发包人关于项目序时进度的要求。
*.**承包人应按发包人“维修养护月度通知单”内容，及时安排计划投入人工、设备
和材料，并及时上报发包人确认。实际投入数与计划数有出入时，发包人有权根据合同对费
用进行核减或调增。
*.**合同项目内容工作完成后，承包人应认真进行质量自验收、资料整理，符合工程
**
维修养护验收标准后*天内报请监理和发包人检查验收，同时按要求提交验收报告（附验收
资料）。
*分包
*.*分包的确定
允许分包的专业项目包括：坝顶电梯专业维保。
其他关于分包的约定：承包人选定的分包单位，须经监理人审核通过后报发包人确认。
*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款。
*.*承包人对发包人负责
承包人作为总承包单位，对分包人的行为向发包人负责。承包人负责承揽项目和分包项
目的管理、协调等工作，对质量、进度、安全负总责。分包人负连带责任。
*.合同价款与支付
第**条维修养护款支付。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
工程预付款的总金额为签订合同价的**%，用于维修养护项目原材料及设备配件等的
购置。合同签订后，由承包人提出书面申请，发包人批准后根据资金到位情况予以支付。
**.*.*预付款的扣回与还清
工程预付款在合同累计支付工程款达到合同金额的**%时开始扣款，按照当次申请款项
金额的**%，逐次扣回，累计扣完为止
第**条暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额由发包人控制使用，承包人按照发包人
和监理下发的书面通知上报实施方案并组织实施
*.验收
第**条验收。
**.*发包人现场管理单位：工程管理分局：联系人及联系方式刘美茶***********
**
承包人现场负责人及联系方式：赵臣***********
*.争议、违约和索赔
第**条违约。
**.*发包人违约责任：因发包人原因导致承包人无法实施的项目，赔偿承包人已发生
的材料、劳务等成本费用。
**.**承包人违约责任；因承包人组织不利、管理不到位、人员设备投入不足导致项
目未按月度进度计划完成，每发生*次扣履约保证金的**%；导致年度维护计划未完成的，
履约保证金将全部扣除；因承包人自身原因导致的维护不到位而发生的设备设施异常，严
重影响工程安全运行和防汛造成严重后果的，除履约保证金全部扣除外，发包人有权保留追
诉损失的权利。
*.其他
第**条履约保证金
**.*承包人在接到中标通知书后**日内向发包人提交履约保证金，金额为合同额的
**%。
**.*完工验收合格且承包人无任何违约行为，发包人无息付清。
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
