合同编号：**-****-****
****县中型灌区水毁修复工程
合同书
发包人：****县水利技术推广中心
承包人：****
日期：****年*月**日
合同协议书
****县水利技术推广中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施****县中
型灌区水毁修复工程（项目名称），已接受****（承包人名
称，以下简称“承包人”）对****县中型灌区水毁修复工程（项目名称）的投标，
并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
(*)中标通知书；
(*)投标函及投标函附录；
(*)专用合同条款；
(*)通用合同条款；
(*)技术标准和要求(合同技术条款)；
(*)图纸；
(*)已标价工程量清单；
(*)其它合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者
为准。
*.签约合同价：人民币（大写）*************元*角*分，
小写（¥*******.**元）；本合同最终结算金额以发包方或****县财政局选定的
第*方审计机构做出的工程审计金额为准。
*.承包人项目经理：王旭园。
*.工程质量符合合格标准。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*.承包人承诺执行监理人开工通知，工期为：**日历天。
*.本协议书*式*份，合同双方各执*份。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
-*-
以下无正文：
发包人：****县水利技术推广中心承包人：****
（公章）（公章）
法定代表人，法定代表人
或其委托代理人：，（签字）或其委托代理人：，（签字）
地址：，地址：****省****市桥西区友谊
南大街***号新石商厦***室
电话：，电话：****-********
邮政编码：，邮政编码：******
开户银行：，开户银行：中国建设银行股份有限公司
****红旗大街支行
账号：，账号：********************
年月日年月日
-*-
工程廉政责任书
为加强****中的廉政建设，保证****高效优质完成，保证建设资金的安
全和有效使用，****县中型灌区水毁修复工程的发包人：****县水利技术推广
中心（以下简称“甲方”）与承包人：****（以下简
称“乙方”），特订立如下责任书。
第*条甲乙双方的权利和义务
（*）严格遵守党和国家****的有关法律法规及行业主管部门的有关规定。
（*）严格执行****县中型灌区水毁修复工程的合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定
的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反****管
理规定。
（*）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示
牌，公布举报电话。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权
利和义务。
（*）发现对方违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议
给予处理并要求告知处理结果的权利。
第*条甲方的义务
（*）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，
不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。
（*）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨****费用
等。
（*）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的
通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、
安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。
（*）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设
备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（*）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购
买合同规定外的材料和设备。
第*条乙方义务
（*）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证
-*-
券、礼品。
（*）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的
任何费用。
（*）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加****费用等。
（*）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室
用品等。
第*条违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本责任书第*、*条，按管理权限，依据有关规定
给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位
造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方及其工作人员违反本责任书第*、*条，按管理权限，依据有关规定，
给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予
以赔偿；情节严重的，甲方建议有关****主管部门给予乙方*至*年内不得参与
****项目投标的处罚。
第*条双方约定
本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行
抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。
第*条本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时
止。
第*条本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的
法律效力，经甲、乙双方签署后生效。
第*条本责任书甲、乙双方各执*份，送交监督单位*份。
发包人：****县水利技术推广中心承包人：****
（公章）（公章）
法定代表人，法定代表人
或其委托代理人：，或其委托代理人：
（签字），（签字）
年月日年月日
-*-
安全生产协议书
为在****县中型灌区水毁修复工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工
环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的发包人****县水利技术推广中心
（以下简称“甲方”）与承包人****（以下简称“乙方”），
特此签订安全生产协议书：
第*条甲方职责
（*）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全
要求。
（*）按照“安全第*、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的
原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、
审批，同时施工，同时验收、投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐
患。
第*条乙方职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全
技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，
加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构
和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产
活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本
条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包
括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、
人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第*责任
人。现场设置的安全机构，应按施工人员的*％～*％配备安全员，专职负责所有员工
的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，
并采取保护性措施防止事故发生。
（*）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、
违禁、
暴力或妨碍治安的行为。
（*）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，
-*-
必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全
技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、
压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安
全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目
负责人必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，
所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易
货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随
时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记
录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（*）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安
全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（*）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应
急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的
规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处
理相关责任人。
第*条违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除*定比
例的安全保证金。
本合同正本*式*份，副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份。由双方法
定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格且向甲方
移交完毕后失效。
发包人：****县水利技术推广中心承包人：****
（公章）（公章）
法定代表人，法定代表人
或其委托代理人：，或其委托代理人：
（签字），（签字）
年月日年月日
-*-
通用合同条款
**般约定
*.*词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.*合同
*.*.*.*合同文件（或称合同）
指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条
款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
*.*.*.*合同协议书
指第*.*款所指的合同协议书。
*.*.*.*中标通知书
指发包人通知承包人中标的函件。
*.*.*.*投标函
指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
*.*.*.*投标函附录
指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
*.*.*.*技术标准和要求
指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括
合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
*.*.*.*图纸
指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸
和其它图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的*
部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于
施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的*部分，用于在履行合同
中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
*.*.*.*已标价工程量清单
指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的
工程量清单。
*.*.*.*其他合同文件
指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*合同当事人
指发包人和（或）承包人。
*.*.*.*发包人
指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
-*-
*.*.*.*承包人
指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。
*.*.*.*承包人项目经理
指承包人派驻施工场地的全权负责人。
*.*.*.*分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某*部分工
程，并与其签订分包合同的分包人。
*.*.*.*监理人
指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组
织。
*.*.*.*总监理工程师（总监）
指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程
指永久工程和（或）临时工程。
*.*.*.*永久工程
指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
*.*.*.*临时工程
指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
*.*.*.*单位工程
指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
*.*.*.*工程设备
指构成或计划构成永久工程*部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他
类似的设备和装置。
*.*.*.*施工设备
指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和
材料。
*.*.*.*临时设施
指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
*.*.*.*承包人设备
指承包人自带的施工设备。
*.*.*.*施工场地（或称工地、现场）
指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场
所，包括永久占地和临时占地。
*.*.*.**永久占地
指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
-*-
*.*.*.**临时占地
指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地
*.*.*日期
*.*.*.*开工通知
指监理人按第**.*款通知承包人开工的函件。
*.*.*.*开工日期
指监理人按第**.*款发出的开工通知中写明的开工日期。
*.*.*.*工期
指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第**.*款、第**.*
款和第**.*款约定所作的变更。
*.*.*.*竣工日期
即合同工程完工日期，指第*.*.*.*项约定工期届满时的日期。实际完工日期以
合同工程完工证书中写明的日期为准。
*.*.*.*缺陷责任期
即工程质量保修期，指履行第**.*款约定的缺陷责任的期限，包括根据第**.*
款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
*.*.*.*基准日期
指投标截止时间前**天的日期。
*.*.*.*天
除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开
始计算。期限最后*天的截止时间为当天**:**.
*.*.*合同价格和费用
*.*.*.*签约合同价
指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
*.*.*.*合同价格
指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给
承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
*.*.*.*费用
指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他
费用，但不包括利润。
*.*.*.*暂列金额
指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预
见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金
额。
*.*.*.*暂估价
-*-
说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
**.*承包人索赔处理程序
（*)监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查
验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（*)监理人应按第*.*款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到
上述索赔通知书或有关索赔的进*步证明材料后的**天内，将索赔处理结果答复承包
人。
（*)承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后**天内
完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第**条的约定办理。
**.*承包人提出索赔的期限
**.*.*承包人按第**.*款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提
出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。
**.*.*承包人按第**.*款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工
程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
**.*发包人的索赔
**.*.*发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权
得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要
求与第**.*款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
**.*.*监理人按第*.*款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）
缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中
扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
**.*.*承包人对监理人按第**.*.*项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在
收到书面通知后的**天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人
应在收到承包人书面报告后的**天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第**.*.*
项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第**条的规
定办理。
**争议的解决
**.*争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审
组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意
见的，可在专用合同条款中约定下列*种方式解决。
（*)向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（*)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.*友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包
-**-
人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
**.*争议评审
**.*.*采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的**天内或在争议发生
后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
**.*.*合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交*份详细的评审申
请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交
给被申请人和监理人。
**.*.*被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的**天内，向争议评审组提
交*份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和
监理人。
**.*.*除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的**天
内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组
可要求双方进*步提供补充材料。
**.*.*除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的**天内，争议评审组应
在不受任何干扰的情况下行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在
争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
**.*.*发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，
经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
**.*.*发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在
收到评审意见后的**天内将仲裁或起诉意向书面通知另*方，并抄送监理人，但在仲
裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
**.*仲裁
**.*.*若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁
机构。
**.*.*若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任*方均有
权向人民法院提起诉讼。
-**-
专用合同条款
**般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****县水利技术推广中心
*.*.*.*承包人：****
*.*.*.*分包人：/
*.*.*.*监理人：山东省淮海建设管理集团有限公司
*.*.*日期
*.*.*.*缺陷责任期（工程质量保修期）：自合同完工验收之日起**个月。
*.*合同条件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是执行通用条款规定。
*.*联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达赞
皇县水利技术推广中心。
*发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工程范围内的征地，
向承包人提供施工用地。
*.*其它义务
发包人协助承包人解决施工用电、用水接口；水、电等费用由承包人承担。
*监理人
*.*.*监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权
力范围：
（*）按第**.*款约定，确定延长完工期限；
（*）按第**.*款约定，批准暂列金额的使用。
*承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.*遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律。如承包人未按合同约定按时发放本项
目农民工工资，发包人有权直接从承包人工程款或履约保证金中支付拖欠的民工
工资，具体按《****省水利****领域农民工工资保证金管理办法（试行）》、
国办发〔****〕**号文件《国务院办公厅关于清理规范****领域保证金的通
知》、建质[****]***号《住房城乡建设部/财政部关于印发建设工程质量保证金
管理办法的通知》等文件执行。
-**-
*.*.**其它义务
（*）承包人为办理合同工程施工所需的人员、设备、材料等所需的各种证件、
批件和其他审批手续所需的*切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
（*）承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的
配合，并对这种配合对施工的影响应有充分的考虑。
（*）单位工程完工后，承包人应按监理人的指示清理单位工程施工现场，并
在单位工程完工后*个月内完成并提交单位工程完工资料。
（*）承包人必须文明、安全施工，在施工期间发生的*切人员伤亡和财产损
失等责任事故和所发生的*切费用概由承包人承担。
（*）承包人施工期间引起的任何赔偿费用,均由承包人承担。
（*）其他未尽事宜双方另行协商。
*.*履约保证金
本款补充以下内容：
*.*.*履约保证金：承包人应在正式签订协议书前向发包人缴纳履约保证金
或提交由银行出具的履约保函，其金额为合同价格的**%。
*.*.*履约保证金自合同生效日起至合同工程完工鉴定书颁发（为发包人指
示生产结束、清场及撤离）后**天内*直有效。
*.*分包
*.*.*不允许承包人分包。
*.*承包人项目经理
本款补充以下内容：
*.*.*未经发包人允许，承包人不得擅自更换项目经理。若发包人认为项目经
理的素质不满足本工程的施工需要，则发包人有权要求承包人更换合格的项目经
理负责本工程的施工。
*.*.*项目经理在本合同主体工程施工期间每月驻现场工作天数不得少于**
天，否则按每天**元扣除工程款；项目经理必须保证按时参加发包人、监理人
要求的例会。
*.*承包人人员的管理
*.*.*未经发包人允许，承包人不得擅自更换技术负责人。若发包人认为技术
负责人的素质不满足本工程的施工需要，则发包人有权要求承包人更换合格的技
术负责人负责本工程的施工。项目经理必须驻场的**天以外，如项目经理请假离
开现场，技术负责人必须在场。
*.**不利物质条件
*.**.*不利物质条件的范围：/。
*材料和工程设备
-**-
*.*承包人提供的材料和工程设备
通用条款第*.*.*更改为：
为确保工程质量，承包人所采购的材料、设备需通过监理、发包人或发包人委
托的有资质的第*方检验检测机构验收认可；如经检测不合格的，承包人除承担
检测费用外，还应向发包人支付****元/次的违约金，可从工程款或履约保证金中
直接扣除，承包人负责更换不合格的材料、设备。
其它按通用条款*.*.*/*.*.*条款执行。
*.*发包人提供的材料和工程设备
*.*.*发包人提供的材料和工程设备：/。
*施工设备和临时设施
*.*承包人提供的施工设备和临时设施
应符合项目施工的规范和标准要求，造成事故或损失的，责任由承包人承担。
*.*发包人提供的施工设备和临时设施
（*）发包人提供的施工设备：/。
（*）发包人提供的临时设施：/。
*交通运输
*.*道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：施工道路所需费用由承包人承担。
*测量放线
*.*施工控制网
*.*.*施工控制网的约定：执行通用条款规定。
*施工安全、治安保卫和环境保护
*.*发包人的施工安全责任
*.*.*发包人不提供施工安全资料，资料由承包人负责收集。
*.*承包人的施工安全责任
*.*.**下列工程应编制专项施工方案：/，其中/应组织专家论证和审
查。
*.*文明工地
*.*.*本合同文明工地的约定：达到文明工地。
**开工和竣工（完工）
**.*异常恶劣的气候条件
**.*.*本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（*）日降雨量大于****的雨日超过*天；
（*）*级以上台风灾害超过*天；；
（*）日气温超过**℃的高温大于**天；
-**-
（*）日气温低于-**℃的严寒大于**天；
（*）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：/；
（*）其它异常恶劣气候灾害。
**.*承包人工期延误
（*）逾期完工违约金****元/天；
（*）全部逾期完工违约金的总限额为*%。
**.*工期提前
无提前工期奖。
**暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任
执行通用条款规定。
**.*发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人相
应延长工期。。
**工程质量
**.*工程质量要求
工程质量要求约定：执行通用条款约定。
**.*清除不合格工程
发现施工质量不合格，承包人无条件免费限期整改，每发生*次向发包人支付
罚款****元，在工程进度付款中扣除；未尽事宜依据《建设工程质量管理条例》
处罚。
**.*质量评定
**.*.*重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定约定：合格。
**.*.*工程合格及标准为：执行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》
*****-****。
**.*质量事故处理
**.*.*工程竣工验收时，执行通用条款向竣工验收委员会汇报并提交历
次质量缺陷处理的备案资料。
**试验和检验
**.*.*水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包
人负责和监理人*同检查和验收。
**.*.*本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：执行有关规程规范
要求。
**变更
**.*变更的范围和内容
-**-
（*）合同中关键项目的工程量无论增加或减少，投标工程量清单单价不予调
整。
关于变更范围的约定：执行通用条款。
关于变更估价的约定:投标工程量清单中已有适用于变更、签证的单价，按
照已有的投标清单单价执行；投标工程量清单中只有类似于变更、签证的单价，
可以参照类似投标清单单价执行；投标工程量清单中没有变更、签证的单价以及
缺失的工程造价管理机构发布的信息价格，由承包人、发包人按照市场价共同商
定。
**.*承包人的合理化建议
**.*.*承包人实现合理化建议的奖励金额为：/。
**.*暂估价
**.*.*(*）发包人组织招标的暂估价项目：详见工程量清单。
（*）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，
双方的权利义务关系：/。
**价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方式：不调整。
**计量与支付
**.*预付款
**.*.*预付款
预付款的支付额度和付款时间为：合同签订后，承包人进场后支付签约合同
价的**%作为工程预付款，经监理人出具付款证书报送发包人批准后**天内予以*
次性支付。
**.*.*预付款保函（担保）
（*）工程预付款保函（担保）：承包人提交银行出具的工程预付款保函。
**.*.*预付款的扣回与还清
（*）工程预付款在承包人累计完成金额达到签约合同价格的**%后，采用等
比例等额扣款方式分期抵扣，直至累计完成金额达到签约合同价格的**%时全部扣
清。
**.*工程进度付款
发包人根据工程进度支付承包人工程进度款，工程完工后拨付至不高于合同
价款的**%；每次付款之前，承包人应向发包人提供相应税票；工程完工验收合格
并经发包方或****县财政局选定的第*方审计机构审计后，付至审定价款的**%，
发包方扣除*%质量保证金，质保期满后没有出现质量问题予以*次性退还（无息）。
**.*竣工(完工)结算
-**-
**.*.*竣工(完工)付款申请单
（*）承包人应提交完工付款申请单*式*份。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
（*）承包人应提交最终结清申请单*式*份。
**.*竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按发包人要求，承包人提供相
关配合材料。
**竣工验收（验收）
**.*验收工作分类
本工程法人验收包括：主要分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工
验收；验收条件为：符合现行规程要求；验收程序为：按规程要求。
本工程政府验收包括：政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，
针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
**.*分部工程验收
**.*.*本工程由发包人主持的分部工程验收为/，全部由监理人主持。
**.*单位工程验收
**.*.*提前投入使用的单位工程包括：/。
**.*阶段验收
**.*.*本合同工程阶段验收类别包括：/。
**.*专项验收
**.*.*本合同工程专项验收类别包括：/。
**.*竣工验收
**.*.*本工程不需要竣工验收技术鉴定。
**.*施工期运行
**.*.*需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：按发包人要求。
**.*试运行
**.*.*试运行的组织：发包人；费用承担：承包人。
**缺陷责任与保修责任
**.*缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）的期限：**个月，自合同工程完工验
收之日起开始计算。
**.*保修责任
工程质量保修范围：承包人负责采购或建设的设备、材料，土建工程，安装工
程。
-**-
工程质量保修责任：
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人
保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费用
由承包人承担。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现
场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规
定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原
设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*.因不可抗力因素引起的除外。
**保险
**.*工程保险
发包人不负责投保，各项保险应由承包人按需要自定。
**.*第*者责任险
**.*.*由承包人按需要自定。
**.*其它保险
由承包人按需要自定。
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险金不足的补偿：由承包人负责补偿。
**不可抗力致使
**.*因不可抗力致使导致的工程延期，双方均不承担违约责任。
**.*因政府政策致使暂停施工的，双方均不承担违约责任。
**违约
**.*发包人违约
执行通用条款规定。
**.*承包人违约的责任
执行通用条款规定。
**合同的解除
**.*因承包人违约致使合同解除的，承包人承担因违约造成的发包人全部损
失，并支付不超过合同价款**%作为违约金。发包人有权继续使用承包人在施工现场的
材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人编制或以其名义编制的其他文件。发
包人试用期间相关使用费用，按发生时的市场价格据实结算后计入承包人的成本费用。
**.*因发包人违约致使合同解除的，承包人有权要求发包人承担赔偿责任，
并支付不超过合同金额**%的违约金。
-**-
**.*因承包人违反合同约定施工，经发包人通知整改，拒不整改的，发包人
有权单独解除合同。
**.*发包人有权单方解除本合同，合同解除后，按照承包人实际工程量支付
工程价款。工程量无法确定的，由发包人委托鉴定机构进行鉴定。
**.*因不可抗力致使合同不能履行最终解除的，双方互不承担赔偿责任。
**争议的解决
**.*争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，
约定的合同争议解决方式：向****县人民法院提起诉讼。
（以下空白无内容）
-**-
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
