****综合保税区航空物流基地建设项目液压升降
平台采购、安装项目
建设工程施工合同
*
甲方（全称）：****综合保税区开发运营管理有限责任公司
乙方（全称）：****
依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原
则，为了更好地做好升降平台的售前、售中、售后服务，双方就****综合保税区航空物流基地建设项目液
压升降平台采购、安装项目有关事项协定达成*致，共同达成如下协议：
、项目概况
*.项目名称：****综合保税区航空物流基地建设项目液压升降平台采购、安装项目。
*.项目地点：****综合保税区（空港片区）
*.工作内容：****综合保税区航空物流基地建设项目液压升降平台采购、安装项目含液压升降平台**
台，其中*台举升重量为******，*台举升重量为******。包含但不限于：设备购置（或设计及制造）
运输、搬卸、安装、调试及相关售后服务等。
| 名称 |
型号 |
举升重量 |
净升高度 |
数量 |
单价（元/台） |
总价（元） |
| 液压升降平台 |
****-**.* |
*吨 |
**.*米 |
* |
******.** |
******.** |
| 液压升降平台 |
****-**.* |
*吨 |
**.*米 |
* |
******.** |
*******，** |
| 土建部分 |
|
|
|
|
******.** |
******.** |
| 税费 |
|
|
|
|
******.** |
******.** |
| 合计 |
*******.**元大写：*************元*角*分 |
*******.**元大写：*************元*角*分 |
*******.**元大写：*************元*角*分 |
*******.**元大写：*************元*角*分 |
*******.**元大写：*************元*角*分 |
*******.**元大写：*************元*角*分 |
| 备注 |
|
|
|
|
|
|
*、产品名称、型号、数量、金额（如上表），技术规格以双方确定的生产图纸为准。
上述金额包含设备购置费（含税）、运输费、搬运费、安装费、调试费、人工费（含人员工资、加班
费、差旅费）、考察调研费、工作辅助设备费（含电子设备）、管理费、培训费、保险、成本、税收、利
润和物价等各项应有费用，并能保证完成履行合同所需的*切工作
*、合同工期
*.工期总日历天数：**天（自本合同签订之日起至设备全部安装完毕经甲方验收合格之日止）
*.所有设备应当最迟于本合同签订之日起***日内运达甲方指定地点并开始安装，如因乙方原因导
致设备没有按期运达或总工期延误的，每延误*天向甲方支付合同总价款*%的违约金，延误超过**天的，
甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的货款，承担合同总价*%的违约金。
*、质量标准
工程质量符合国家、行业现行法规、规范，满足招标人及项目需求。
*、签约合同价
*.签约合同价为：
人民币（大写）：*************元*角*分（含增值税：***********元
*角*分）：人民币（小写）：*******.**元（含增值税：******.**元）
*.乙方应当向甲方提交履约担保，金额为合同金额的**%，形式可为现金、支票或银行保函。
*元（大写：
在合同签订后**日内乙方应向甲方缴纳履约保证金（或出具银行保函）：￥******.**
***********元*角*分），履约担保在经甲方验收后**日内*次退还（不计利息）。
*、付款方式
本合同生效，货到现场，经甲方查验合格后且甲方完成内部审批流程后*天内支付至合同总金额的**%
人民币￥******.**元（人民币大写：***********元*角*分），安装完毕，经甲方验收合格、
完成结算工作后支付至合同总金额的**%人民币￥*******.**元（人民币大写：************
*元*角*分），预留*%质保金金额待**个月质保期满后*次性无息支付，付款前乙方应先行出具符合
甲方要求的增值税专用发票。洞口拆除、安装监控等工作，根据具体实施情况办理现场签证，按实结算。
*、双方的权利和义务
*.甲方责任：*.负责施工现场供水供电。*.负责协调好与总承包之间的关系和现场施工监督。*.甲方
应按时支付工程进度款。
*.乙方责任：*.严格按照图纸施工，工程质量符合设计方案材料标准，确保工程质量。*.做好现场文
明施工、安全生产。*.组织施工管理人员和材料，施工机械进场。*.在施工过程中，乙方施工人员出现任
何安全事故及其他事故，由乙方全权负责，承担所有责任。
*、验收方式：现场验收。必须满足甲方要求的质量及运输要求。
*、质保期：本合同设备的质保期为自设备安装完毕，经由甲方验收合格之日起**个月质保期内，
因乙方质量原因造成设备损坏或故障，乙方免费进行维修或更换，主要*部件经由甲方验收合格之日起**
个月质保期内，因乙方质量原因造成设备损坏或故障，乙方免费进行维修或更换。
*、违约责任
*.如因乙方原因导致设备没有按期运达或总工期延误的，每延误*天向甲方支付合同价款*%的违约金，
延误超过**天的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的货款，承担合同总价*%的违约金。
*.乙方向甲方交付的提升平台不符合本合同约定，甲方有权拒收提升平台，并要求乙方进行修理或更
换、减少合同价款或直接单方解除本合同，并要求乙方按照本合同总价款的**%向甲方支付违约金及赔
偿损失。
*.乙方不按合同约定向甲方提供售前、售中、售后服务的，应按合同总价款的**%向甲方支付违约金。
*.乙方未按约定对货物进行安装、调试，造成标的物不能正常使用的，应按本合同总价款**%向甲方
支付违约金，并按照甲方要求完成安装、调试。
*.第*人就乙方提供的提升平台提出权利主张的，由乙方负责处理，由此给甲方造成损失的，乙方承
*
担赔偿责任。
*.本合同任何*方违约，除按照本合同约定承担违约金外，还应赔偿守约方因此遭受的*切损失，包
括但不限于所有直接经济损失、诉讼费、公证费、保全费、公告费、律师费等。
**、通知及送达
*.双方在履行本合同过程中发出的全部通知，均须采取书面形式，双方在本合同上填写的地址为本合
同履行过程中的送达地址。若通知以书面纸质文件邮寄送达的，送达时间为邮件发出后的第*日；若以电
子信息形式（如电子邮件、微信、短信等）送达的，发出之日即视为送达。
*.任何*方的送达地址发生变更的，应当及时通知对方，否则由此产生的*切不利后果自行承担。
*.本协议履行期间及双方因纠纷发生诉讼期间，双方关于本协议的相关通知、法院寄送的全部诉讼文
书、通知、材料等，应当按照送达地址发出。
因受送达人提供的地址不准确、送达地址变更未及时告知、受送达人本人或受送达人指定的代收人拒
绝签收等原因，导致诉讼文书、通知、材料等未能被受送达人实际接收的，文书、通知、材料等退回之日
视为送达之日。
**、不可抗力条款*
*.因不可抗力致使合同无法履行的，受不可抗力影响*方应立即将不能履行本合同的事实书面通知对
方，并在不可抗力发生之日起**天内提供有关相关政府部门或公证机关出具的证明文件。
*.由于不可抗力的原因，阻止、限制、延迟或干扰双方履行本合同，本合同执行时间可根据中止的时
间相应顺延，免除双方因不可抗力所延迟或阻止的部分合同的履行责任，但是，双方应采取合理的措施避
免或消除该等造成不履行的原因，并且*旦该等原因被消除，则双方应就合同的履行及后续问题进行协商，
按照该事件对合同履行的影响程度，决定继续履行合同或终止合同。
*.*方迟延履行后发生不可抗力的，仍应承担违约责任。
**、争议解决方式
*.本协议履行过程中发生争议，双方通过协商解决，若协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提
起诉讼。
*.诉讼期间，对于合同中无争议条款及未受影响的条款部分，仍应继续履行。
**、合同生效及其他
*.乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。
*.合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
*.本合同未尽事宜，双方通过协商解决，必要时可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效
力。
*.本合同自甲、乙双方法定代表人/授权代理人/负责人签名（盖章）并加盖合同专用章/公章之日起
生效。
*
*.本合同*式*份，甲乙双方各执*份，具有同等效力。
**、其他约定
营
甲方：****综合保这开发达营管理有有限责任公司（公章）乙方：****（公章
法定代表人或其委托代理人
法定代表人或其委托民理人
**********
经办人：经办人：苟雨君
****.了了******
*
附件*：安全生产责任书
安全生产责任书
发包人：****综合保税区开发运营管理有限责任公司
承包人：****
为切实做好安全管理工作，按照“谁主管、谁负责”的原则，有效防范各类安全事故，全力维护生命
财产安全。经双方协商*致，签订本安全生产责任书。
*、目标责任
（*）承包人项目经理（法定代表人）是工程项目的安全生产第*责任人，对施工安全承担全面责任。
承包人的项目经理应当由取得相应执业资格的人员担任，对本工程项目的安全施工负责。承包人的法定代
表人、项目经理、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格。
效
（*）依法取得相应等级的资质证书和安全生产许可证，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
（*）建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保
证安全生产条件所需资金的投入。
（*）设立安全生产管理机构，按照规定配备专职安全生产管理人员，对工程进行定期和专项安全检
口
查，并做好安全检查记录。
*
（*）自建设工程项目开工之日起**日内，报请建设工程项目所在地建设行政主管部门对施工现场
进行安全监督。
（*）安全防护、文明施工措施费应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的
落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。安全防护、文明施工措施费的使用应当制定计划，明确用途、
金额和使用时间，并报总监理工程师审批通过。
（*）垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须
按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
（*）施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到*定规模的危险性较大的分
部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果。经承包人技术负责人、总监理工程师签字后实施，
由专职安全生产管理人员进行现场监督：
如：基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除等国务院建设行
政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工
程、高大模板工程等专项施工方案，承包人还应当组织专家进行论证、审查。
（*）建设工程施工前，承包人项目技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员
作出详细说明，并由双方签字确认。
（*）在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、
孔洞口、基坑边沿及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置符合国家标准的安全警示标志。根据不
同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应安全施工措施。施工现场暂时停止施工
的，承包人应当做好现场防护。
（**）将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；施工现场临时搭建的建筑
物应当符合安全使用要求；职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准，施工现场使用的装配式活
动房屋应当具有产品合格证。
（**）对因建设工程施工可能造成损害的比邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措
施，并自行进行探管，保证安全才能开工。遵守环境保护法律、法规，在施工现场采取措施，防止或者减
少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。在施工区域内，应按
规定对施工现场实行封闭围挡。
（**）建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人。制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项
*
消防安全管理制度和操作规程、报备，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，施工现场入
口处设置明显标志。
（**）向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作
的危害。
（**）采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、
产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须
由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立资料档案，并按照国家有关规定及时报废。
（**）承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单
位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件
的，由施工总承包单位负责共同进行验收。验收合格的方可使用。《特种设备安全监察条例》规定的施工
起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。
自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格规定时间内内，向建设行政主管部门
或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。
（**）在项目施工前，应当将危险性较大的分部分项工程、大型机械设备、爆破物分开存放等，*
且发生意外可能导致群死群伤或造成重大不良社会影响的危险源，编制危险源清单，经总监理工程师审查
*
签字后，报发包人备案。
火
（**）对管理人员和作业人员或每年至少进行*次安全生产教育培训，教育培训考核不合格的人员，
不得上岗作业。人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者
教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人
员进行相应的安全生产教育培训。
（**）为施工现场从事危险作业的人员办理承包人必须为施工场地内施工人员办理意外伤害保险和
工伤保险，并为施工场地内的施工机械设备办理财产保险，支付保险费用。
（**）按照规定做好施工安全记录，建立安全资料档案并设置专人管理，做到及时、完整归档。
（***）承包人在工作期间发生工伤事故或造成发包人/第*方人身及财产损害的，均由承包人自
行承担并赔偿损失。
*、违约责任
（*）承包人未完成第*条安全责任其中任*项的，发包人有权进行罚款每项***元/次，承包人承
担全部责任。
（*）在上级部门检查时，由于承包人施工管理及现场各项检查不合格而导致发包人被处罚的，均由
承包人全部承担。
（*）责任期内，发生任何安全事故、疫情责任，由承包人负责并承担全部责任和费用。
*、本安全生产合同*式*份，发包人执*份，承包人执*份。双方因本责任书发生争议，可协商解
决或由发包人所在地人民法院管辖。
发包人：****综合保税区开发运营管理有限责任公司承包人：****
（盖章）（盖章）
法定代表人或法定代表人或
经办人：体价凌
经办人：（签字）
地址：地址：
电话：电话：
日期：***年*月了日日期：***年*月于日
*
附件*：建设工程廉政合同
建设工程廉政合同
| 建设单位（发包人）：****综合保税区开发运营管理有限责任公司 |
| 中标单位（承包人）：**** |
| 项目名称：****综合保税区航空物流基地建设项目液压升降平台采购、安装项目 |
| 投资计划批准机关及文号： |
| 投资来源：企业自筹 |
| 投标形式：公开邀请口直接发包口未招标口 |
| 投标报价：*******.**元招标控制价：*******.**元中标价：*******.**元 |
| 建设工期：总工期**日历天 |
| 建设地点：****综合保税区（空港片区） |
| 评标形式：综合评分量化评分口合理最佳低价口 |
| 定标形式：当场隔日口 |
根据国家建设部、监察部《关于在****中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和中共云
南省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精
神，坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等有关法律法规和政策，为确保建设
工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁，在签订****合同的同时，双方必须签订工程廉政
合同。
*、发包人不得接受承包人请吃、请玩；不得接受承包人赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡
及其他支付凭证；不得接受承包人任何好处费及工程回扣；不得向承包人报销任何由发包人支付的费用；
不得借用、租用承包人的交通、通讯工具等物品；不得参加承包人举行的任何祝贺庆典活动。
*、发包人工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程监理、
工程装璜和装修、组织提供劳务等活动；不得向施工方推荐分包单位；不得要求施工方购买合同规定外的
材料和设备。
*、发包人人员向承包人索赔，经承包人或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处认定的，由此产
*
生的办案费用由发包人（索赔方单位或个人）承担。不论举报发包人或承包人的购赔行为的举报人，经查
证属实，可由查办案件的机关（单位）依照规定给予奖励。
*、承包人不得以任何形式邀请发包人人员吃、玩或向发包人赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用
卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部门对承包人给予扣减应付工程款的*%—*%，或者
中止****合同。并视情节轻重，对承包人决策人和经办人以及发包人接受人员给予批评教育、党纪政
纪处分、依法追究刑事责任。
*、承包人在工程项目建设中赔赔发包人人员、中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，
发包人有权中止****合同。由此给发包人造成的损失以及发生的*切费用均由承包人承担。可在工程
款中扣除。
*、双方人员赠送、赔赔、接受或索要钱物的行为，如果*方发生，另*方当事人应立即主动报告本
单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，*经查出，必须视情节轻重
给予批评教育、党纪政纪处分依法追究刑事责任。
*、凡是未按规定签订《工程廉政合同》的工程项目，不得办理****项目施工许可证等相关手续，
不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理）。违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任，由有关行
政主管部门依照有关法律法规进行处罚。
*、双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》。履行《工程廉政合同》
中的相互监督、自查自纠等情况。纪检监察机关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法
定代表人主要领导或分管领导要从严追究责任。
*、此合同*式*份：发包人*份，承包人*份。
*、此合同自双方签字盖章后即生效，并由本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门监督
执行。
发包人：****综合保税区开发运营管理有限责任公司承包人：****
（盖单位章）（盖单位章）
法定代表人法定代表人
或其委托代理人：（签字）
或其委托代理人：（签字）
*
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
