建设工程施工合同
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市人民政府大屯街道办事处
承包人（全称）：****
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
大屯街道小寨社区等*个村现代设施生态渔业养殖基地建设（*期）工程
施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：大屯街道小寨社区等*个村现代设施生态渔业养殖基地
建设（*期）
*.工程地点：****市大屯街道龙井社区罗依寨
*.工程立项批准文号：
*.资金来源：财政拨款，已落实。
*.工程内容：:*.场区内按照各区承担的功能需要进行土地平整****
㎡（土夹石）；*.修建进水管道*****、水泵房、进水处理池***³、过滤池
***³、蓄水池***³、沉淀池***³、爆气池***³、生化池***³、生物净化池
**亩（新坝塘）、洁水池（进水处理池）；*.配套排水管道*****。详见工
程量清单.
*.工程承包范围：
施工设计图所含内容及发包方提供的工程量清单。
*.本合同最终结算价以审计结果为准
*、合同工期
计划开工日期：****年**月**日。
计划竣工日期：****年**月**日。
工期总日历天数：***日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣
工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合国家、地方现行的规范、标准。达到*次性验收合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）******元整(¥*******.**元)；
*、项目经理
承包人项目经理：向辛兰。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组
成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修
改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附
件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并
按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程
质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相
应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再
就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*.根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《财政部国家税务总局关
于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税[****]**号）和《国家税务
总局关于进*步明确营改增有关征管问题的公告》（国家税务总局公告
[****]第**号）等相关规定，就全面加强政府投资建筑安装工程税收管理
工作，结合《蒙自市人民政府办公室关于加强政府投资建筑安装工程税收
管理的通知》（蒙政办[****]***号）文件精神贯彻执行。
*.为便于工程资金的结算和税收管理，项目主管部门必须督促其在工
程项目所在地成立独立核算纳税的分公司或项目部，依照《中华人民共和
国增值税暂行条例》和《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》（财税[****]**号）的规定，向项目实施所在地主管税务机
关申报纳税。
*.根据《国家税务总局关于进*步明确营改增有关征管问题的公告》
（国家税务总局公告[****]第**号）第*条规定：建筑企业与发包方签订
建筑合同后，以内部授权或者*方协议等方式，授权集团内其他纳税人（以
下简称“第*方”）为发包方提供建筑服务，并由第*方直接与发包方结算
工程款，由第*方缴纳增值税并向发包方开具增值税发票，与发包方签订
建筑合同的建筑企业不缴纳增值税。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年**月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市人民政府大屯街道办事处签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组
成部分。
**、合同生效
本合同自发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在协议书上签
字并加盖单位章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人
执*份。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人
（签字）（签字）
织组机构代码：****************组织机构代码：******************
地址：****市大屯街道星河路地址：****省****族自治州蒙
自市护国路金色碧海小区**幢负*-*
层**-*号
邮政编码：******，邮政编码：*****
法定代表人：，法定代表人：
委托代理人：，委托代理人：
电话：*******，电话：
传真：，传真：
电子信箱：，电子信箱：
开户银行：中国邮储银行股份有限公开户银行：中国农业银行股份有限公司蒙自
司****市金湖西路支行，市支行
账号：******************账号：*****************
第*部分通用条款
*、词语定义及合同文件
*.词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
*.*通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订方，通用于建设工程施工的条款。
*.*专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成*致意见的条
款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
*.*发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资
格的合法继承人。
*.*承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资
格的合法继承人。
*.*项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
*.*设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
*.*监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
*.*工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权
| 法定代表人： |
法定代表人： |
| 委托代理人： |
委托代理人： |
| 电话：******* |
电话： |
| 传真： |
传真： |
| 电子信箱： |
电子信箱： |
| 开户银行：中国邮储银行股份有限公开户银行：中国农业银行股份有限公司蒙自 |
|
| 司****市金湖西路支行 |
市支行 |
由发包人承包人在专用条款中约定。
*.*工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理
机构。
*.**工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
*.**合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全
部工程并承担质量保修责任的款项。
*.**追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方
法增加的合同价款。
*.**费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
*.**工期；指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
*.**开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
*.**竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
*.**图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套
说明和有关资料）。
*.**施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何
其他场所。
*.**书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以
有形地表现所载内容的形式。
*.**违约责任：指合同*方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
*.**索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，
向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
*.**不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
*.**小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计
算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后*天是休息日或者其他法定节假日的，以节假
日次日为时限的最后*天，但竣工日期除外。时限的最后*天的截止时间为当日**时。
*.合同文件及解释顺序
*.*合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（*）本合同协议书
（*）中标通知书
（*）投标书及其附件
（*）本合同专用条款
（*）本合同通用条款
（*）标准、规范及有关技术文件
（*）图纸
（*）工程报价单或预算书
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
*.*当合同文件内容含糊不清或不相*致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通
用条款条**条关于争议的约定处理。
*.语言文字和适用法律、标准及规范
*.*语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用*种以上（含*种）语言文字时，
汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
*.*适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
*.*适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、
规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、
规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供*式*份约定的标准、规范。国内没有相应标
准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提
出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
*.图纸
*.*发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代
为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施
费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
*.*承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第*人。
工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
*.*承包人应在施工现场保留*套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
*、双方*般权利和义务
*.工程师
*.*实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知
承包人。
*.*监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内
写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批
准的，工程师应征得发包人批准。
*.*发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款
内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发
包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
*.*合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权
范围内客观公正地进行处理。*方对工程师的处理有异议时，按本通用条款条**条关于争议的约定处理。
*.*除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与
义务。
*.*不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在
专用条款内写明。
*.工程师的委派和指令
*.*工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应
提前*天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作
后，开工前。
*.*工期延误
*.*.*因发包人原因导致工期延误
⑺因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；
②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后*
天内办理签证，逾期不予认可。
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，每逾期*
天按人民币***元/天加收违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的*％。
*.*不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无，。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：无，。
*.*提前竣工的奖励，
*.*.*提前竣工的奖励：无。
*.材料与设备
*.*承包人招标材料与工程设备
⑴本工程所使用的材料需由承包人自行采购的，所购材料必须符合设计规范，并经监理验收后方可使
用。对材料和建材制品，承包人必须提供生产厂家相关产品的生产许可证、质量证书和产品材料清单，如
需检测的还应提供相应的检测报告，并经发包人、监理人看样，书面认可后方可订货使用，以确保工程质
量，杜绝不合格材料进场。
⑵对设计和质量标准要求不符合的材料，发包人代表可拒绝验收，并由承包人按发包人代表要求的时
间退出施工现场，重新招标符合要求的材料，承担由此产生的费用，工期不予顺延。
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
*.*样品
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按监理单位要求和发
包人需求确定。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.*试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。
*.*现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：设计变更项目以设计单位出具并经发包人、监理人确认的设计变更通知书为
准。其它变更项目以发包人、承包人、监理人现场共同签证为准。其余执行通用条款。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定：设计变更及经发包人、监理单位、造价咨询单位、承包人*方共同确认的现场
签证。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：无。
发包人审批承包人合理化建议的期限：无。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
**.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价*览表》。
**.*.*依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取《通用条款》第*种方式确定。
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取《通用条款》第*种方式确定。
第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：无，。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第*种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
第*种方式：其他价格调整方式：
*）合同履行期间，主要材料、工程设备价格变化与发包人提供的基准价格相比较，主要材料、工程
设备单价发生上涨或下降的情况，其幅度在*％以内（含*％）的，其价差由承包人承担或受益；幅度在±
*％以外的，其超过部分的价差由发包人承担或受益。
*）承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格：合同履行期间材料单价涨幅
以基准价格为基础超过*％时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过
*％时，其超过部分据实调整。
*）承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格：合同履行期间材料单价跌幅
以基准价格为基础超过*％，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过*％
时，其超过部分据实调整。
*）承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格：合同履行期间材料单价涨跌
幅以基准价格为基础超过±*％时，其超过部分据实调整。
*）承包人应在招标材料前将招标数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包
人应确认招标材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后*天内不予答复的视为认可，作
为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行招标材料的，发包人有权不予调整合同价格。
发包人同意的，可以调整合同价格。
*）主要材料、工程设备基准价格是发包人在招标文件给定的材料、工程设备的价格，该价格按《红
河州建设工程材料、设备价格信息》、《红河州造价信息网》发布的信息价编制。
*）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级
或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费
或人工单价的报价高于发布价格的除外。
*）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价
管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
*、本合同价款采用固定单价方式确定。
⑴采用固定单价合同，合同中包括的风险范围：①因工程量变动引起的综合单价变化的风险；②市场
主要材料价格波动±*％以内的风险；③投标截止时间后政策性调整风险。
⑵采用可调价格合同，合同价款调整方法：不适用。
⑶采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不适用。
双方约定合同价款的其他调整因素：
若因本工程实际发生内容与工程量清单相比有变化，按以下原则确定综合单价：
①合同中已有适用于变更工程的综合单价，按合同已有综合单价执行；
②合同中只有类似于变更工程的综合单价，可参照合同已有综合单价执行；
③合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价，由承包人提出，本项目各类工程计价标准执行《建
设工程工程量清单计价规范》*******-****及配套的工程量计算规范、《****省建设工程造价计价标准
（****版）》及有关配套文件执行。经监理人、发包人、全过程造价跟踪审计单位审核确认后作为结算的
依据，材料价格必须经监理人、发包人、全过程造价跟踪审计单位审核后确定。
综合单价包含的风险范围：①因工程量变动引起的综合单价变化的风险；②市场主要材料价格的波动
±*％以内的风险；③投标截止时间后政策性调整风险。
施工机械台班单价变化的调整：施工机械台班单价变化不作调整。
主要设备材料价格：按投标报价时不作调整。
新增主要材料价格的确定：双方约定。
工程量偏差的风险：本项目各类工程计价标准执行《建设工程工程量清单计价规范》*******-****
及配套的工程量计算规范、《****省建设工程造价计价标准（****版）》及有关配套文件执行。
风险费用的计算方法：本工程在招标时，为加强项目成本管理，强化项目的成本控制，招标人在招标
文件及投标答疑中已作了明确的诠释。承包人投标报价时，完全了解施工场地，了解图纸，理解设计意图，
查清了施工要求，并对建筑物资、材料的种类、价格标准、调整幅度等受市场供需因素的影响及可能影响
合同履行的风险都做了深入的分析和考虑。所以，本合同在履行过程中，合同价所包含的工程量，承包人
必须保质保量的完成。
风险范围以外合同价格的调整方法：由于工程设计变更、现场签证增加等引起新增的工程量清单项
目。
其中：
*）本项目各类工程计价标准执行《建设工程工程量清单计价规范》*******-****及配套的工程量计
算规范、《****省建设工程造价计价标准（****版）》及有关配套文件执行。
*）规费、安全文明措施费、税金等按照国家要求计取的费用计取，不作为竞争性费用。
*、其他价格方式：无。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：施工合同的**%。
预付款支付期限：签订施工合同后*个工作日。
预付款扣回的方式：无。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：无。
预付款担保的形式为：无。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：本项目各类工程计价标准执行《建设工程工程量清单计价规范》*******-****及
配套的工程量计算规范、《****省建设工程造价计价标准（****版）》及有关配套文件执行。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：按月计量。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：无。
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：无。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行计
量：无。
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：无。
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：按监理认可完成的实际工程量达到总工程量的**%时，支付合同总价的**%
为工程进度款（已以预付款方式提前支付了**%，本次实际支付合同总价的**%）；按监理认可完成的
实际工程量达到总工程量的**%时，支付合同总价的**%为工程进度款（已以预付款方式提前支付了**%，
第*次工程进度款支付了**%，本次实际支付合同总价的**%）；其余待完工后通过竣工验收，经第*
方审计后按审计价*次性支付（原则审计价不超过中标价**%）。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：双方约定。
**.*.*进度付款申请单的提交
⑴单价合同进度付款申请单提交的约定：无。
⑵总价合同进度付款申请单提交的约定：无。
⑶其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。
**.*.*进度款审核和支付
⑴监理人审查并报送发包人的期限：收到申请*天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请*天内。
⑵发包人支付进度款的期限：收到申请*天内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：双方协商。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：无。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：①分部分项工程验收：分部分项工程完工后，承包人应在*天内向监理提
出书面验收通知，监理人接到通知后应在合理的时间内组织相关人员进行验收。②隐蔽工程的验收：隐蔽
工程完工后，由承包人发出隐蔽工程验收通知，由监理组织相关人员验收，变更工程的隐蔽工程还须通知
审计方参加验收。③承包人必须保证分部分项工程及整体工程*次性达到***％验收合格。④承包人在工程
竣工验收后，应在有关法规规定的期限内，向发包人提供*式*份完整的、经核验签证后的竣工资料及竣
工图，且必须保证其符合城建档案规定的要求。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后*天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：双方另行确定。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：无。
⑴单机无负荷试车费用由承包人承担；
⑵无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后*天内。
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后**天内。
竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单**天内。
发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单**天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满且工程竣工投产*年后。
**.*.*最终结清证书和支付
⑴发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请**天内。
⑵发包人完成支付的期限：申请签发后**天内。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：本项目竣工验收后**个月。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：无。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
⑴质量保证金保函，保证金额为：无；
⑵*％的工程款；
⑶其他方式：无。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式：
⑴在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以
及价格调整的金额；
⑵工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
⑶签定合同*天内乙方向甲方另行缴纳工程款的*%为本项目质保金。
关于质量保证金的补充约定：合同项目保修期满后**天内*次性退还（保修金退还时不计利息）。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时内。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
⑴因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。
⑵因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。
⑶发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第⑵项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责
任：双方另行确定。
⑷发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期
延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。
⑸因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。
⑹发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确
定。
⑺其他：无。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使
合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：双方另行确定。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人按相关规定承担全部费用及相关法律责任。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制
的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：执行通用条款。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：无。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
**.索赔
发包人将派出专业工程师、合同管理人员协助监理工程师审核工程索赔。
**.争议解决
**.*和解
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，首先采用和解方式，解决不成时，按本专用条款第**.*款
执行。
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无。
选定争议评审员的期限：无。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无。
其他事项的约定：无。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第⑵种方式解决：
⑴向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；
⑵向项目所在地人民法院起诉。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
